Резолютивная часть решения от 30 июля 2018 г. по делу № А63-7592/2018Арбитражный суд Ставропольского края (АС Ставропольского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам долевого участия в строительстве АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А63-7592/2018 г. Ставрополь 30 июля 2018 года Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Кузьминой М.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Глотовой И.Н., рассмотрев исковое заявление министерства имущественных отношений Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН 1022601949644, ИНН 2634051351, к обществу с ограниченной ответственностью «КапиталИнвест», г. Ставрополь, ОГРН 1082635011535, ИНН 2635114861, о взыскании неустойки за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства по государственному контракту от 21.11.2014 № 0121200000314001049-0150067-01 за период с 12.08.2015 по 20.03.2018 в размере 1 010 824 руб. 29 коп., Руководствуясь статьями 110, 167, 168, 170-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ставропольского края Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КапиталИнвест», г. Ставрополь, ОГРН 1082635011535, ИНН 2635114861, в пользу министерства имущественных отношений Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН 1022601949644, ИНН 2634051351, неустойку за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства по государственному контракту от 21.11.2014 № 0121200000314001049-0150067-01 за период с 12.08.2015 по 20.03.2018 в размере 642 687 руб. В удовлетворении остальной части иска отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КапиталИнвест», г. Ставрополь, ОГРН 1082635011535, ИНН 2635114861, в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 15 864 руб. Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Судья М.Н.Кузьмина Суд:АС Ставропольского края (подробнее)Истцы:Министерство имущественных отношений Ставропольского края (подробнее)Ответчики:ООО "КапиталИнвест" (подробнее)Судьи дела:Кузьмина М.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
