Резолютивная часть решения от 19 января 2024 г. по делу № А07-9404/2023

1 2111451_7044365



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/,

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-9404/23
г. Уфа
19 января 2024 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе: судьи Хазиахметовой З.Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев исковое заявление Администрации муниципального района Иглинский район РБ (ИНН <***>, ОГРН <***>; далее - Администрация) к обществу с ограниченной ответственностью Землеустроительная компания «Терра» (ИНН <***>, ОГРН <***>; далее - общество) о взыскании 10 702 руб. 01 коп. неустойки, начисленной за период с 14.06.2022 по 02.02.2023, 17 215 руб. 02 коп. штрафа

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации оглашается
резолютивная часть решения.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Землеустроительная компания «Терра» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Администрации муниципального района Иглинский район РБ (ИНН <***>, ОГРН <***>) 14 563 руб. 92 коп. неустойки, начисленной за нарушение сроков выполнения работ за период с 15.06.2022-04.05.2023.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Землеустроительная компания «Терра» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 2000 руб. государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья З.Р. Хазиахметова