Резолютивная часть решения от 13 сентября 2022 г. по делу № А12-13174/2022Арбитражный суд Волгоградской области (АС Волгоградской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда Арбитражный суд Волгоградской области Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) г. Волгоград Дело № А12-13174/2022 «13» сентября 2022 года Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Напалковой Л.В. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ремизовой О.В. рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального учреждения «Городской оздоровительный центр для детей и молодежи «Орленок» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная компания «Стронг Дизайн» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту № 0329200062221001524 от 23.04.2021г. в размере 181 768 руб. 76 коп. при участии в судебном заседании: от истца – ФИО1, по доверенности; от ответчика – не явился, извещен; Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Иск удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная компания «Стронг Дизайн» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу муниципального учреждения «Городской оздоровительный центр для детей и молодежи «Орленок» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в размере 181768 руб. 76 коп. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная компания «Стронг Дизайн» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 453 руб. Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области. Решение в полном объёме будет изготовлено в установленный законом срок. Судья Л.В. Напалкова Код доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи Электронная подпись действительна. Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство Дата 09.12.2021 9:42:57Кому выдана Напалкова Людмила Валерьевна Суд:АС Волгоградской области (подробнее)Истцы:"ГОРОДСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ "ОРЛЕНОК" (подробнее)Ответчики:ООО Архитектурно-строительная Компания "Стронг Дизайн" (подробнее)Судьи дела:Напалкова Л.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
