СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 21 января 2018 г. по делу № А41-92472/2017

Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское

9_6678037

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-92472/2017
г. Москва
22 января 2018 года.
Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-92472/2017 по иску Общества с ограниченной ответственностью «ДСМУ – ЦЕНТР» (141700, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Новые строительные технологии» (450077, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 2010144 руб. 35 коп. неустойки,

при участии: согласно протоколу

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Новые строительные технологии» (450077, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ДСМУ – ЦЕНТР» (141700, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) 140000 руб. 00 коп. неустойки по договору подряда № 30/03-15 от 30.03.2015, 210000 руб. 00 коп. неустойки по договору подряда № 10/11-15-4 от 20.11.2015, а также 33051 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины по иску.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия если не подана апелляционная жалоба.

Судья П.И. Машин