Постановление от 29 апреля 2021 г. по делу № А55-24380/2020

ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Аэродромная, 11 «А»

Самара, 443070

тел.: (846) 273-36-45, факс: 372-62-54

E-mail: info@11aas.arbitr.ru

http://www.11aas.arbitr.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А55-24380/2020
город Самара
29 апреля 2021 года
Резолютивная часть постановления объявлена 29 апреля 2021 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 29 апреля 2021 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Кузнецова С.А., судей Буртасовой О.И., Колодиной Т.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, с участием: от истца: представитель ФИО2 (доверенность от 01.08.2020 № 216), от ответчика: представитель ФИО3 (доверенность от 01.01.2021 № 2), от третьего лица 1 «Транснефть-Приволга»: представитель ФИО4 (доверенность от 31.12.2020 № 559-2020), от третьего лица 3 ООО "Транснефть-Трубопроводная Строительная Дирекция": представитель ФИО4 (доверенность от 31.12.2020 № 560-2020), от других лиц, участвующих в деле, представители не явились, извещены надлежащим образом, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «БИН» на решение Арбитражного суда Самарской области от 10.02.2021 (судья Шаруева Н.В.) по делу № А55-24380/2020 по иску общества с ограниченной ответственностью «Сети-Строй» к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «БИН» о взыскании долга и по иску общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «БИН» к обществу с ограниченной ответственностью «Сети-Строй» о взыскании неустойки, третьи лица: акционерное общество «Транснефть-Приволга», акционерное общество «Черноморские Магистральные нефтепроводы», общество с ограниченной ответственностью "Транснефть-Трубопроводная Строительная Дирекция",

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Сети-Строй» (далее – ООО «Сети-Строй», истец) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «БИН» (далее – ООО СК "БИН", ответчик) о взыскании 71 166 198 руб. 90 коп. долга (с учетом уточнения иска).

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «БИН» (далее – ООО СК "БИН", ответчик) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Сети-Строй» (далее – ООО «Сети-Строй», истец) о взыскании 197 243 635 руб. 62 коп. неустойки.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: акционерное общество «Транснефть-Приволга» (далее – АО «Транснефть-Приволга», третье лицо 1), акционерное общество «Черноморские Магистральные нефтепроводы» (далее – АО «Черноморские Магистральные нефтепроводы», третье лицо 2), общество с ограниченной ответственностью "Транснефть-Трубопроводная Строительная Дирекция" (далее – ООО "Транснефть-Трубопроводная Строительная Дирекция", третье лицо 3).

Решением Арбитражного суда Самарской области от 10.02.2021 первоначальный иск удовлетворен частично, с ответчика в пользу истца взыскано 48 696 928 руб. 45 коп., в остальной части первоначального иска отказано, встречный иск удовлетворен частично, с истца в пользу ответчика взыскано 2 403 518 руб. 26 коп. неустойки, в остальной части встречного иска отказано, в результате зачета удовлетворенных требований с ответчика в пользу истца взыскано 46 293 410 руб. 19 коп.

Ответчик обжаловал судебный акт суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

В апелляционной жалобе ответчик просит решение Арбитражного суда Самарской области от 10.02.2021 изменить и принять новый судебный акт.

Апелляционная жалоба мотивирована неполным выяснением и недоказанностью имеющих значение для дела обстоятельств, несоответствием изложенных в обжалуемом судебном акте выводов обстоятельствам дела, нарушением и неправильным применением норм материального и процессуального права.

Истец в отзыве на апелляционную жалобу просит оставить обжалуемый судебный акт без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Стороны заявили об утверждении мирового соглашения от 29.04.2021 на следующих условиях:

"Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «БИН» (ООО СК «БИН»), именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице ФИО3, действующей на основании доверенности от 01.01.2021 № 2

Общество с ограниченной ответственностью «Сети-Строй» (ООО «Сети-Строй»), именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице ФИО2, действующего на основании доверенности № 216 от 01.08.2020, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее мировое соглашение по делу № А55-24380/2020 на следующих условиях:

1. Настоящее мировое соглашение заключается Сторонами на основании ст. 139 АПК РФ в целях урегулирования спора по делу №А55-24380/2020.

2. Стороны пришли к взаимному согласию, с учетом ранее заключенного Соглашения о погашении задолженности от 26.04.2021, что Сторона 1 признает задолженность перед Стороной 2 по Договору 1, Договору 2 на общую сумму 35 216 538,46 (Тридцать пять миллионов двести шестнадцать тысяч пятьсот тридцать восемь) руб. 46 коп. которая состоит из:

2.1.1. По Договору 1 в размере 7 614 716,52 (Семь миллионов шестьсот четырнадцать тысяч семьсот шестнадцать) руб. 52 коп. за выполненные и принятые работы;

2.1.2. По Договору 2 в размере 10 391 698,94 (Десять миллионов триста девяносто одна тысяча шестьсот девяносто восемь) руб. 94 коп. за выполненные и принятые работы;

2.1.3. Поставленные, в рамках Договора 1 Стороной 2 и принятые Стороной 1 материалы на общую сумму 4 873 303 (Четыре миллиона восемьсот семьдесят три тысячи триста три) руб. 86 коп.

2.1.4. По Договору 2 гарантийные удержания в размере 8 121 244 (Восемь миллионов сто двадцать одна тысяча двести сорок четыре) руб. 29 коп;

2.1.5. По Договору 1 гарантийные удержания в размере 4 215 574 (Четыре миллиона двести пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре) руб. 85 коп.

2.2. Сторона 2 признает задолженность перед Стороной 1 по Договору 1 в размере 55 801 891 (Пятьдесят пять миллионов восемьсот одна тысяча восемьсот девяносто один) руб. 68 коп. штраф за расторжение Договора 1 (письмо исх. № 3071 от 16.07.2020).

3. С учетом подписанного Сторонами Соглашения о погашении задолженности от 26.04.2021 Стороны Договорились:

Задолженность Стороны 1, указанную в п.п. 2.1.1, 2.1.4 на общую сумму 15 735 960,81 (Пятнадцать миллионов семьсот тридцать пять тысяч девятьсот шестьдесят) руб. 81 коп, а также задолженность Стороны 2, указанную в п. 2.2 настоящего Соглашения считать погашенной по взаимному соглашению Сторон.

Сумму, указанную в п.п. 2.1.2, 2.1.3 настоящего Соглашения в общем размере 15 265 002 (Пятнадцать миллионов двести шестьдесят пять тысяч два) руб. 80 коп, Сторона 1 обязуется оплатить Стороне 2 в срок до 31 мая 2021 года.

Сумму, указанную в п.п. 2.1.5 настоящего Соглашения в общем размере 4 215 574 (Четыре миллиона двести пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре) руб. 85 коп, Сторона 1 обязуется оплатить Стороне 2 досрочно, в срок до 30 сентября 2021 года.

Стороны отказываются от оставшихся требований, предъявляемых друг к другу в рамках дела А55-24380/2020.

4. Расходы по оплате услуг представителей Сторон, а также иные расходы Сторон, прямо или косвенно связанные с настоящим делом, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.

5. Денежные средства во исполнение настоящего мирового соглашения Сторона 1 перечисляет на расчетный счет Стороне 2:

Получатель: ООО «Сети-Строй» ИНН <***>

Расчетный счет <***> в

ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

к/с 30101810560150000061 БИК 046015061

6. Стороны подтверждают, что условия настоящего мирового соглашения основаны исключительно на взаимовыгодном волеизъявлении Сторон и не противоречат законом и иным нормативным правовым актам РФ и не нарушают прав и законных интересов третьих лиц.

7. Настоящее Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, один из которых находится у Стороны 1, второй у Стороны 2, а третий передается Сторонами для утверждения в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.

8. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу после подписания его обеими Сторонами с момента вынесения Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом Определения об утверждении настоящего Мирового соглашения.

9. В связи с утверждением мирового соглашения решение суда первой инстанции от 10.02.2021 подлежит отмене, производство по настоящему делу и апелляционной жалобе Стороны 1 прекращению, в порядке ч. 2 ст. 150, п.3 ст. 269 АПК РФ.

10. Стороны просят настоящее мировое соглашение утвердить, производство по делу прекратить.

11. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ст.ст. 150, 151 АПК РФ, Сторонам разъяснены и понятны.".

В соответствии с частью 4 статьи 49, частью 2 статьи 138, частью 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны на любой стадии арбитражного процесса могут урегулировать спор мировым соглашением.

В силу принципа свободы договора мировое соглашение может содержать любые не противоречащие закону или иным правовым актам условия (абзац первый пункта 13 постановления Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе», постановление Президиума ВАС РФ от 30.10.2012 № 8035/12 по делу № А50-5161/2011).

Заключенное сторонами мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает права других лиц, поэтому в соответствии со статьей 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит утверждению.

При этом решение арбитражного суда первой инстанции подлежит отмене, производство по делу - прекращению на основании части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 150, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Самарской области от 10.02.2021 по делу № А55-24380/2020 отменить.

Утвердить мировое соглашение от 29.04.2021, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью «Сети-Строй» и обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания «БИН», на следующих условиях:

"Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «БИН» (ООО СК «БИН»), именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице ФИО3, действующей на основании доверенности от 01.01.2021 № 2

Общество с ограниченной ответственностью «Сети-Строй» (ООО «Сети-Строй»), именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице ФИО2, действующего на основании доверенности № 216 от 01.08.2020, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее мировое соглашение по делу № А55-24380/2020 на следующих условиях:

1. Настоящее мировое соглашение заключается Сторонами на основании ст. 139 АПК РФ в целях урегулирования спора по делу №А55-24380/2020.

2. Стороны пришли к взаимному согласию, с учетом ранее заключенного Соглашения о погашении задолженности от 26.04.2021, что Сторона 1 признает задолженность перед Стороной 2 по Договору 1, Договору 2 на общую сумму 35 216 538,46 (Тридцать пять миллионов двести шестнадцать тысяч пятьсот тридцать восемь) руб. 46 коп. которая состоит из:

2.1.1. По Договору 1 в размере 7 614 716,52 (Семь миллионов шестьсот четырнадцать тысяч семьсот шестнадцать) руб. 52 коп. за выполненные и принятые работы;

2.1.6. По Договору 2 в размере 10 391 698,94 (Десять миллионов триста девяносто одна тысяча шестьсот девяносто восемь) руб. 94 коп. за выполненные и принятые работы;

2.1.7. Поставленные, в рамках Договора 1 Стороной 2 и принятые Стороной 1 материалы на общую сумму 4 873 303 (Четыре миллиона восемьсот семьдесят три тысячи триста три) руб. 86 коп.

2.1.8. По Договору 2 гарантийные удержания в размере 8 121 244 (Восемь миллионов сто двадцать одна тысяча двести сорок четыре) руб. 29 коп;

2.1.9. По Договору 1 гарантийные удержания в размере 4 215 574 (Четыре миллиона двести пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре) руб. 85 коп.

2.2. Сторона 2 признает задолженность перед Стороной 1 по Договору 1 в размере 55 801 891 (Пятьдесят пять миллионов восемьсот одна тысяча восемьсот девяносто один) руб. 68 коп. штраф за расторжение Договора 1 (письмо исх. № 3071 от 16.07.2020).

3. С учетом подписанного Сторонами Соглашения о погашении задолженности от 26.04.2021 Стороны Договорились:

Задолженность Стороны 1, указанную в п.п. 2.1.1, 2.1.4 на общую сумму 15 735 960,81 (Пятнадцать миллионов семьсот тридцать пять тысяч девятьсот шестьдесят) руб. 81 коп, а также задолженность Стороны 2, указанную в п. 2.2 настоящего Соглашения считать погашенной по взаимному соглашению Сторон.

Сумму, указанную в п.п. 2.1.2, 2.1.3 настоящего Соглашения в общем размере 15 265 002 (Пятнадцать миллионов двести шестьдесят пять тысяч два) руб. 80 коп, Сторона 1 обязуется оплатить Стороне 2 в срок до 31 мая 2021 года.

Сумму, указанную в п.п. 2.1.5 настоящего Соглашения в общем размере 4 215 574 (Четыре миллиона двести пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре) руб. 85 коп, Сторона 1 обязуется оплатить Стороне 2 досрочно, в срок до 30 сентября 2021 года.

Стороны отказываются от оставшихся требований, предъявляемых друг к другу в рамках дела А55-24380/2020.

4. Расходы по оплате услуг представителей Сторон, а также иные расходы Сторон, прямо или косвенно связанные с настоящим делом, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.

5. Денежные средства во исполнение настоящего мирового соглашения Сторона 1 перечисляет на расчетный счет Стороне 2:

Получатель: ООО «Сети-Строй» ИНН <***>

Расчетный счет <***> в

ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

к/с 30101810560150000061 БИК 046015061

6. Стороны подтверждают, что условия настоящего мирового соглашения основаны исключительно на взаимовыгодном волеизъявлении Сторон и не противоречат законом и иным нормативным правовым актам РФ и не нарушают прав и законных интересов третьих лиц.

7. Настоящее Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, один из которых находится у Стороны 1, второй у Стороны 2, а третий передается Сторонами для утверждения в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.

8. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу после подписания его обеими Сторонами с момента вынесения Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом Определения об утверждении настоящего Мирового соглашения.

9. В связи с утверждением мирового соглашения решение суда первой инстанции от 10.02.2021 подлежит отмене, производство по настоящему делу и апелляционной жалобе Стороны 1 прекращению, в порядке ч. 2 ст. 150, п.3 ст. 269 АПК РФ.

10. Стороны просят настоящее мировое соглашение утвердить, производство по делу прекратить.

11. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ст.ст. 150, 151 АПК РФ, Сторонам разъяснены и понятны.".

Прекратить производство по делу.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Сети-Строй» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета Российской Федерации 100 000 рублей государственной пошлины, уплаченной платежным поручением от 07.09.2020 № 955.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «БИН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета Российской Федерации 1 500 рублей государственной пошлины, уплаченной платежным поручением от 05.03.2021 № 1765.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «БИН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета Российской Федерации 100 000 рублей государственной пошлины по встречному исковому заявлению.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев в Арбитражный суд Поволжского округа.

Председательствующий судья С.А. Кузнецов

Судьи О.И. Буртасова

Т.И. Колодина