Резолютивная часть решения от 12 марта 2025 г. по делу № А15-1610/2025Арбитражный суд Республики Дагестан (АС Республики Дагестан) - Административное Суть спора: Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов субъектов РФ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А15-1610/2025 13 марта 2025 года г. Махачкала Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Магомедовой Ф.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Шаховой К.Ш., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по заявлению муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» городского округа «город Дербент» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (ОГРН <***>, ИНН <***>) о признании незаконным решения об отказе в продлении разрешения на строительство, выраженного в письме от 29.01.2025 № 11-08.1-1325/25 и обязании продлить срок действия разрешения № 05-0-01-2024 от 22.03.2024 на строительство водовода «Кайтаг-Дербент», руководствуясь статьями 156, 168-170, 176, 200- 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд заявленные требования муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» городского округа «город Дербент» удовлетворить. Признать незаконным отказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан от 29.01.2025 № 11-08.1-1325/25 в продлении срока разрешения на строительство водовода «Кайтаг-Дербент» № 05-0-01-2024 от 22.03.2024. Обязать Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан продлить срок разрешения на строительство № 05-0-01-2024 от 22.03.2024 водовода «Кайтаг-Дербент». Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. Решение суда может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Ессентуки Ставропольского края) в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Дагестан. Судья Ф.И. Магомедова Суд:АС Республики Дагестан (подробнее)Истцы:МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ДЕРБЕНТ" (подробнее)Ответчики:Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (подробнее)Судьи дела:Магомедова Ф.И. (судья) (подробнее) |
