Постановление от 10 июня 2025 г. по делу № А56-37946/2024

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-37946/2024
11 июня 2025 года
г. Санкт-Петербург


Резолютивная часть постановления объявлена     05 июня 2025 года

Постановление изготовлено в полном объеме  11 июня 2025 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Пивцаева Е.И.

судей  Семиглазова В.А., Слобожаниной В.Б.

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем Дядяевой Д.С.

при участии: 

от истца: представитель ФИО1 по доверенности от 06.02.2024;

от ответчика: представитель ФИО2 по доверенности от 01.02.2025;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-8081/2025)  публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» на решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.02.2025 по делу № А56-37946/2024 (судья Сергеева О.Н.), принятое по иску:

истец: публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»,

ответчик: общество с ограниченной ответственностью «Экополис»,

о взыскании,

установил:

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (далее – истец, Компания) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Экополис» (далее – ответчик, Общество) о взыскании                             2 493 504 руб. 07 коп. неустойки по договору от 09.01.2023 № 1038426,                                 4 480 236 руб. 43 коп. затрат на устранение недостатков работ (с учетом увеличения размера исковых требований, принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, далее  - АПК РФ).

Решением Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.02.2025 взыскал с общества с ограниченной ответственностью «Экополис» в пользу публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» 200 000 руб. неустойки и 25 942 руб. расходов по уплате государственной пошлины; в остальной части иска отказано.

Не согласившись с решением суда, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме. По мнению подателя жалобы, судом первой инстанции необоснованно и неправомерно сделан вывод о том, что представленные трудовые договоры и табели учета рабочего времени работников 6 разряда не относятся к относимым доказательствам, поскольку высококвалифицированные работники не используются при уборке порубочных остатков. Истец считает, что судом первой инстанции необоснованно снижен размер неустойки в соответствии со статьей 333 ГК РФ до 200 000 руб.

22.04.2025 в апелляционный суд от ответчика поступил отзыв на апелляционную жалобу.

Апелляционный суд приобщил к материалам дела отзыв ответчика на апелляционную жалобу.

05.06.2025 в судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав пояснения участвующих в деле лиц, апелляционный суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, 09.01.2023 Компания (заказчик) и Общество (подрядчик) заключили договор №1038426 (далее - Договор), в соответствии с пунктом 3.1 которого подрядчик обязуется, в соответствии с Техническим заданием (приложение 1 к Договору), осуществить расчистку трасс ВЛ от ДКР Ленинградского ПМЭС, г.Санкт-Петербург 103,7 га (далее – работы), и сдать заказчику результат работ, а заказчик обязался принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями Договора.

В соответствии с пунктом 5.1 Технического задания (приложение 1 к Договору) на ВЛ 220-330 кВ Ленинградского ПМЭС необходимо выполнить работы по расчистке трасс (просек) ВЛ (далее - работы) ВЛ от ДКР с помощью кусторезов и бензомоторных пил в объемах, указанных в ведомости расчистки трасс ВЛ и попролетной ведомости расчистки.

Согласно пункту 8.11 Технического задания подрядчик обеспечивает уборку порубочных остатков в соответствии с требованиями Порядка содержания растительности в охранных зонах ВЛ в нормативном состоянии. Правил пожарной безопасности в лесах, местных органов власти (администраций), землепользователей и органов лесного хозяйства (лесничеств), в ведении которых находятся лесные насаждения (укладка порубочных остатков в кучи или валы шириной не более 3 метров, расстояние между валами должно быть не менее 20 метров; мульчирование; сжигание вне пожароопасного периода (сжигание порубочных остатков сплошным палом запрещается); вывоз в специально отведенные места или иными способами согласованными с органами лесного хозяйства, местными органами власти (администрации), землепользователями. Запрещается складирование порубочных остатков под проводами ВЛ.

До начала выполнения работ по расчистке трасс (просек) линий электропередачи Подрядчик письменно не позднее 7 суток до начала работ обязан уведомить местные органы управления лесного хозяйства (лесничества) о выполнении работ. К работам разрешается приступить после получения извещения о вручении уведомления. В уведомлении необходимо указывать, что вырубка будет производиться в переделах существующей ширины трассы (просеки) для каждой конкретной линии электропередачи с неукоснительным соблюдением правил укладки порубочных остатков в валы или кучи с соблюдением действующих правил пожарной безопасности.

Согласно пункту 6.1 Договора предельная стоимость работ по расчистке трасс (просек) ВЛ от ДКР, подлежащих выполнению по Договору составляет 12 941 760,00 руб. с НДС. Объем, способ и стоимость работ установлены Приложение № 2 к Договору.

В соответствии с пунктом 3.3 Договора сроки выполнения работ по Договору с 09.01.2023 по 31.08.2023. Сроки выполнения работ согласованы сторонами в Графике выполнения работ (Приложение № 3 к Договору). Приемка заказчиком результатов этапов работ осуществляется на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме согласно Приложению 4 к Договору (пункт 3.5 Договора).

Пунктом 7.2 Договора установлено, что подтверждением выполнения работ, в том числе отдельных этапов, являются Акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) и Акты сдачи-приемки выполненных работ, составленные по форме согласно Приложению 4 к Договору, подписанные уполномоченными представителями сторон.

В обоснование иска Компания заявила, что подрядчиком выполнены работы на сумму 6 945 119,62 руб., что подтверждается Актом КС-2 от 30.09.2023 №1 (3 218 061,71 руб. с учетом корректировочного счета-фактуры №379 от 30.09.2023), Актом КС-2 от 30.09.2023 №1 (2 398 979,59 руб.). Актом КС -2 от 30.09.2023 №2 (1 328 078,32 руб.), а также Справками о стоимости работ и затрат от 30.09.2023 №1, от 30.09.2023 №2, от 30.09.2023 №3.

Заказчиком осуществлена проверка качества выполнения работ, в ходе проверки выявлены нарушения в части работ по расчистке просек ВЛ от ДКР. Письмом от 31.01.2024 №М7/П5/Р1/110 заказчик пригласил подрядчика на составление и подписание рекламационного Акта. Данное письмо подрядчик оставил без ответа, на составление рекламационного акта явку не обеспечил.

Письмом от 22.02.2024 №М7/П5/Р1/196 заказчик направил в адрес подрядчика претензию об уплате неустойки в размере 2 493 504,08 руб. Также данным письмом направлен на подписание Рекламационный акт от 05.02.2024 №1 по Договору. Согласно Рекламационному акту от 05.02.2024 №1 подрядчиком нарушены требования к выполнению работ трасс (просек) В Л от ДКР, не выполнен пункт 7.1 Договора, пункт 8.9 Технического задания. Подрядчиком не произведена уборка порубочных остатков, высота пней после рубки не соответствует требованиям пункта 8.9 Технического задания. Ответ на данную претензию, подписанный со стороны подрядчика, Рекламационный акт от 05.02.2024 №1 заказчиком не получены, неустойка на расчетный счет заказчика не перечислена.

Наличие недостатков работ отражено в Рекламационном акте от 05.02.2024 №1, размер убытков - в претензии от 12.03.2024 №М7/П5/Р1/252 (затраты на горюче-смазочные материалы, командировочные расходы, оплата труда работников, затраты на выплаты налогов и сборов, прочие затраты - наем техники).

Письмом от 12.03.2024 №М7/П5/Р1/252 заказчик направил требование подрядчику о возмещении затрат по Договору, связанных с неисполнением работ по расчистке трасс ВЛ, в размере 3 217 020,42 руб. Учитывая тот факт, что отсутствие уборки порубочных остатков влечет для Компании негативные последствия, а именно, возможность привлечения к ответственности и наложение на него административных штрафов, Компания собственными силами выполнила работы по устранению выявленных недостатков по расчистке трасс ВЛ. Данное письмо оставлено Обществом без ответа и удовлетворения.

Учитывая длительность бездействия подрядчика, отсутствие ответов на письма, претензии, невыполнение оставшихся обязательств по Договору, заказчик письмом от 15.03.2024 №М7/П5/Р 1/260 направил подрядчику уведомление о расторжении Договора (письмо вручено 22.03.2024).

В соответствии с пунктом 8.7 Договора в случае отказа подрядчика от выполнения работ, предусмотренных по Договору, подрядчик обязуется выплатить заказчику неустойку в размере 20% от стоимости невыполненных работ, согласованной сторонами на текущий год выполнения работ. Стоимость невыполненных подрядчиком работ составила 5 996 640,38 руб.

Компания начислила Обществу неустойку в соответствии с пунктом 8.7 Договора в размере 1 199 328,07 руб. согласно расчету, указанному в приложении №1 к исковому заявлению.

Согласно пункту 8.2 Договора за нарушение сроков выполнения работ, в том числе сроков завершения этапов работ, указанных в Графике выполнения работ. Подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по Договору (пункт 6.1 Договора), за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по Договору. На дату расторжения Договора Компания начислила Обществу неустойку в размере 1 294 176 руб. согласно расчету, указанному в приложении №1 к исковому заявлению. Общий размер неустойки составил 2 493 504,07 руб.

Оставление требований об уплате неустойки и о возмещении расходов на устранение недостатков послужило основанием для обращения Компании в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции частично удовлетворил исковые требования.

Решение суда обжалуется истцом только в части отказа в иске. В остальной части решение не обжаловано, в отзыве ответчика на апелляционную жалобу возражения на решение суда в остальной части также не содержатся.

Согласно части 5 статьи 268 АПК РФ в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

Проверив  законность и обоснованность решения арбитражного суда первой инстанции в обжалуемой части, апелляционный суд не усматривает оснований для его отмены или изменения в связи со следующим.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода (пункт 1 статьи 721 ГК РФ).

Как установлено пунктом 1 статьи 723 ГК РФ, в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда.

В пункте 7.11 Договора предусмотрено право заказчика на возмещение расходов на устранение недостатков в случае, когда подрядчиком работа выполнена с отступлениями от условий Договора, ухудшившими качество работ, или выполнена с иными недостатками.

На основании пункта 1 статьи 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

В соответствии со статьей 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).

В пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ). Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности.

По смыслу пункта 1 статьи 15 ГК РФ в удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2 статьи 401 ГК РФ).

Возмещение убытков является мерой гражданско-правовой ответственности, поэтому лицо, требующее их возмещения, должно доказать факт нарушения права, наличие и размер понесенных убытков, причинную связь между нарушением права и возникшими убытками. Между противоправным поведением одного лица и убытками, возникшими у другого лица, чье право нарушено, должна существовать прямая (непосредственная) причинная связь. Недоказанность одного из указанных составляющих свидетельствует об отсутствии состава гражданско-правовой ответственности.

Как разъяснено в пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление N 7), по смыслу статей 15 и 393 ГК РФ, кредитор представляет доказательства, подтверждающие наличие у него убытков, а также обосновывающие с разумной степенью достоверности их размер и причинную связь между неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником и названными убытками. Должник вправе предъявить возражения относительно размера причиненных кредитору убытков и представить доказательства, что кредитор мог уменьшить такие убытки, но не принял для этого разумных мер (статья 404 ГК РФ).

В подтверждение факта выявления в результатах работ недостатков истец представил в материалы дела письмо от 31.01.2024, претензию от 22.02.2024 с рекламационным актом от 05.02.2024, фотографии. 

В отзыве на иск ответчик опроверг утверждение истца о нарушении подрядчиком требований к качеству работ, установленных Договором. Так, ответчик указал, что подрядчиком произведена уборка порубочных остатков, в соответствии с условиями заключенного между сторонами Договора – произведена  укладка  порубочных остатков в кучи или валы с перегнивание, а не мульчирование, как этого требовал заказчик. Мульчирование порубочных остатков не предусмотрено Договором.

Пунктом 1  Договора предусмотрены  требования  к расчистке просек ВЛ от ДКР способом  ручной рубки, в соответствии с которыми  Укладка порубочных остатков производиться в кучи или валы  шириной не более  3 метров на расстоянии не менее  10 метров от прилегающих  лесных насаждений с  устройством  в каждом пролете  противопожарных  разрывов в валах. Длина разрыва  не менее  4 метров.

Согласно пункту 7.1 Договора  все работы  должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с  требованиями  Технического  задания (Приложение 1 к Договору), а так же с соблюдением требований  документов  к производству работ  на просеке ВЛ, указанных в статье 1 Договора. 

В соответствии с  пунктом  8.9 Технического  задания -  высота пеньков после ручной рубки должна быть  не более 10 см.  Приложением 1.1. к  Техническому заданию (Приложение №1) к Договору предусмотрен способ  утилизации  ДКР – «укладка в валки с перегниванием», этот способ  утилизации предусмотрен на весь объем работ.

Мульчирование в лесном хозяйстве - это метод расчистки земель, при котором используется лесная мульчирующая машина, также называемая лесным мульчером, лесной жевательной машиной или кусторезом. ФИО3 использует вращающийся барабан, оснащенный стальными измельчающими инструментами («зубьями») или лезвиями для измельчения растительности в  мульчу – стружку коры.

На требование о мульчировании  ДКР указывает письмо заказчика № М7/П5/Р1/252 от 12.03.2024, в абзаце 3 которого  указано, что  «под поддержанием  чистоты на  просеке ВЛ понимается в том числе (но не ограничиваясь) обязательство подрядчика очистить  просеку  ВЛ  от  порубочных остатков (отходов) способом,  указанным в  Техническом задании». Договором предусмотрен иной способ утилизации ДКР. Требование заказчика не соответствует условиям Договора, для его выполнения требовалось привлечение  специальной техники и  иного персонала, согласование иной стоимости работ. После выставления данного требования подрядчик приостановил работу с целью  получения дальнейших разъяснений и подписания дополнительного соглашения на  мульчирование  ДКР, однако  данное соглашение заказчиком так и не  было подписано.

Истец, в свою очередь, не представил в материалы дела доказательств того, что стороны согласовывали исключительно такой способ утилизации ДКР, как мульчирование. Подрядчик в соответствии с условиями Технического задания самостоятельно выбрал способ утилизации, что нарушением условий Договора не является. Из представленных в материалы дела доказательств следует, что работы, отраженные в актах № 1, № 2, № 3 заказчиком приняты и оплачены, замечания при приемке работ у заказчика отсутствовали.

Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки) (пункт 3 статьи 720 ГК РФ).

Как правильно отметил суд первой инстанции, указанные заказчиком в рекламационном акте от 05.02.2024 недостатки относятся к явным недостаткам, могли быть обнаружены заказчиком при обычном способе приемке, следовательно, заказчик не может ссылаться на данные недостатки.

В подтверждение факта несения расходов на устранение недостатков своими силами истец представил в материалы дела акты выполненных работ, отчеты по исполнению плана ТОиР, трудовые договоры, табели учета рабочего времени, авансовые отчеты, путевые листы, наряды-допуски.

Оценив представленные истцом доказательства, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что большинство из них не являются относимыми доказательствами по настоящему спору.

Так, сторона договора Филиала ПАО «Россети» - Ленинградское предприятие магистральных электрических сетей Ленинградский ПМЭС – территория его действия Ленинградская область. Истец представил документы, подтверждающие выполнение работы другими филиалами  Россетей и/или на другой территории:

- Отчет по исполнению  плана ТОиР  - Новгородская  ПМЭС, Брянский РЭС на 30.11.2023 - Брянск (1 778 597.00 руб.).

- Отчет по исполнению  плана ТОиР  - Карельская ПМЭС, Брянский РЭС – период январь по декабрь 2023 (874 932.02 руб.).

Трудовые договоры:

- № 12 от  24.07.2024 г. ФИО4 -  тракторист  6 разряда (Новгородский ПМЭС);

- № 44 от  03.10.2022 г. ФИО5 -  водитель вездехода  5 разряда (Новгородский ПМЭС);

- № 54 от  22.09.2022 г. ФИО6 -  электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда (Новгородский ПМЭС);

- № 17 от  30.12.2016 г. ФИО7 -  машинист  автовышки и автогидроподъемника 5 разряда Новгородского участка (Новгородский ПМЭС);

- № 661 от  01.01.2010 г. ФИО8 -  машинист  автовышки и автогидроподъемника 6 разряда Новгородского участка (Новгородский ПМЭС);

- № 643 от  11.01.2010 г. ФИО9 -  электромонтер воздушных линий 5 разряда Новгородского участка (Новгородский ПМЭС);

- № 33 от  22.08.2016 г. ФИО10 -  электрослесарь по ремонту оборудования  распределительных устройств  4 разряда (Новгородский ПМЭС);

- № 589 от  30.12.2009 г. ФИО11 -  электрослесарь по ремонту оборудования  распределительных устройств  5 разряда (Новгородский ПМЭС);

- № 586 от  30.12.2009 г. ФИО12 -  электрослесарь по ремонту оборудования  распределительных устройств  6 разряда (Новгородский ПМЭС);

Табеля учета рабочего времени так же составлены  на  Брянский  участок и Новгородский  линейный участок. Представлены  трудовые договора и табеля другого филиала (Новгородского ПМЭС) и на высококвалифицированных работников, которые не используются при уборке порубочных остатков.  Авансовые отчеты:

- ФИО13 - электромонтер по ремонту  воздушных  линий  электропередачи 6  разряда (Карельское ПМЭС);

- ФИО14 - электромонтер по ремонту  воздушных  линий  электропередачи 6  разряда (Карельское ПМЭС);

- ФИО14 - электрослесарь по ремонту  оборудования  распределительных устройств 6  разряда (Карельское ПМЭС);

- ФИО15 - электрослесарь по ремонту  оборудования  распределительных устройств 6  разряда (Карельское ПМЭС);

- ФИО16 - электромонтер по ремонту  воздушных  линий  электропередачи 5  разряда (Карельское ПМЭС);

- ФИО17 - электрослесарь по ремонту  оборудования  распределительных устройств 6  разряда (Карельское ПМЭС);

- ФИО18 - электромонтер по ремонту  воздушных  линий  электропередачи 6  разряда (Карельское ПМЭС);

-  ФИО19 - водитель 5  разряда (Карельское ПМЭС);

- ФИО20 - электромонтер по ремонту  воздушных  линий  электропередачи 5  разряда (Карельское ПМЭС);

-  ФИО21. – Машинист автовышки  5  разряда (Карельское ПМЭС);

-  ФИО22 - водитель 5  разряда (Карельское ПМЭС);

- ФИО23. - электромонтер по ремонту  воздушных  линий  электропередачи 6  разряда (Карельское ПМЭС);

-  ФИО24 - электрослесарь по ремонту  оборудования  распределительных устройств 6  разряда (Карельское ПМЭС);

-  ФИО25 – машинист крана 6  разряда (Карельское ПМЭС);

Представлены  авансовые отчеты другого филиала (Новгородского ПМЭС) и на высококвалифицированных работников – Электромонтер по ремонту  воздушных  линий  электропередачи 6  разряда (наивысший разряд для электромонтеров), таких работников не используют при уборке порубочных остатков. Акты   списания материально-производственных запасов (Бензин) +  путевые листы  подтверждают  фактическое  передвижение  водителей за пределами выполнения работ по договору:

- Путевой лист ФИО5 № 42 № 2688  лицевая сторона листа не соответствует оборотной, по лицевой стороне водитель проехал 44 километра (показания спидометра) по оборотной находился в  пути целый месяц;

 - Путевой лист № 2303 ФИО4  подтверждает передвижение автомобиля с водителем в пределах города Санкт-Петербурга по базам Россети  База Ям Ижора  - Полюстрово,   Полюстрово – Белгородская и тд.;

- Путевой лист  20 № 2686 ФИО7 -  лист имеет следы использования корректора и написания сверху исправленного ручкой (по путевому листу  водитель не возвращался на базу целый месяц и проехал  3804 км.). 

- Путевой лист  20 № 2686 ФИО7 -  лист имеет следы использования корректора и написания сверху исправленного ручкой (по путевому листу  водитель не возвращался на базу целый месяц и проехал  3804 км., катал на себе мульчер целый  месяц), 

- Путевой лист   № 13101 ФИО7 -  лист имеет следы использования корректора и написания сверху исправленного ручкой – исправлена дата возвращения, кроме того  пунктом перевозки  мульчера указан  город Брянск,

  - Путевой лист ФИО5 № 13113  лицевая сторона листа не соответствует оборотной, по лицевой стороне водитель был в разъездах с 01.12.2023 по 10.12.2023  а по оборотной 01.12.2023 по  29.12.2023;

  - Путевой лист ФИО5 № 15428  по данному  путевому листу осуществлялась перевозка  мульчера всего с 20.11.2023 года по   30.11.2023 года (Мульчер  - ТЛП-4М-038А) (не указано место);

 - Путевой лист ФИО5 № 15429  по данному  путевому листу осуществлялась расчистка просеки всего с 20.11.2023 года по   30.11.2023 года (Мульчер  - ТЛП-4М-038А) (не указано место расчистки);

Сами по  себе   акты списания дизельного топлива не подтверждают связи на расходование данного топлива на  территории, где истец якобы  устранял недостатки, так  в путевых листах  видно, что водитель  совершал рейсы путь из Петрозаводска в г. Санкт-Петербург и  обратно (к примеру, № СМИТ-Ц-62187 от  2011.2023 г.).

Наряды допуски +  журналы инструктажа:

- Наряд-допуск № 16/67   от 22.11.2023 г. -  выписан на  другую ВЛ, не  входящую в перечень работ по договору;

- Наряд-допуск № 16/69   от 22.11.2023 г. -  выписан на  другую ВЛ, не  входящую в перечень работ по договору;

- Наряд-допуск № 16/71   от 28.11.2023 г. -  выписан на  другую ВЛ, не  входящую в перечень работ по договору;

- Наряд-допуск № 16/68   от 28.11.2023 г. -  выписан на  другую ВЛ, не  входящую в перечень работ по договору;

Истец представил документы, из которых невозможно определить место проведения работ и участие представителей Компании в их выполнении:

- Список  водителей  - «работа  с 22.11.2023 по  03.12.2023 г» (указан водитель и  машина, но работа  вырубка кустарников, хотя водители  этим не занимаются);

-  Приказы о приеме на работу Карельский ПМЭС;

-  Табель учета рабочего времени;

-  Расчетно-платежная ведомость  и платежные поручения  об уплате НДФЛ сами  по  себе  не дают возможности  определить место работы  работников;

- Платежные поручения  об уплате страховых взносов сами  по  себе  не дают возможности  определить место работы  работников.

Таким образом, по итогам оценки представленных истцом доказательств, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что Компания совокупностью надлежащих доказательств по делу не подтвердила факт несения расходов на устранение недостатков собственными силами.

В связи с этим, суд первой инстанции правильно признал, что подрядчиком не было допущено нарушений условий Договора и Технического задания к нему по качеству работ. Недостатки, отраженные заказчиком в рекламационном акте от 05.02.2024, заявлены необоснованно, подрядчик при выполнении работ руководствовался требованиями Договора и Технического задания к нему. Кроме того, истец в порядке статьи 65 АПК РФ не доказал факт несения расходов на устранение каких-либо недостатков работ своими силами.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что требование истца о взыскании с ответчика 4 480 236 руб. 43 коп. затрат на устранение недостатков работ является необоснованным и не подлежит удовлетворению.

Кроме того, истец заявил требование о взыскании с ответчика 2 493 504 руб. 07 коп. неустойки, из которой 1 199 328,07 руб. по пункту 8.7 Договора, 1 294 176 руб. по пункту 8.2 Договора.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (пункт 1 статьи 708 ГК РФ).

В силу статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

По смыслу закона неустойка является мерой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, направленной на восстановление нарушенного права. Размер неустойки может быть установлен в твердой сумме (штраф) или в виде периодически начисляемого платежа (пени), о чем указано в абзаце первом пункта 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».

В соответствии с пунктом 8.7 Договора в случае отказа подрядчика от выполнения работ, подрядчик обязуется выплатить заказчику неустойку в размере 20% от стоимости невыполненных работ, согласованной сторонами на текущий год выполнения работ.

Однако истец в порядке статьи 65 АПК РФ не доказал, что подрядчик отказался от выполнения работ. Из материалов дела не следует, что заказчик проверил ход выполнения работ, установил отсутствие сотрудников подрядчика на объекте, а также отставание подрядчика от установленного Графика выполнения работ по объемам. Как указал ответчик в отзыве, подрядчик от выполнения работ не отказывался, готов был продолжать выполнение работ после устранения разногласия относительно способа утилизации.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции правильно признал необоснованным требование истца о взыскании штрафа по пункту 8.7 Договора, в связи с чем, правомерно отказал в удовлетворении требования истца о взыскании            1 199 328,07 руб. штрафа.

По пункту 8.2 Договора за нарушение сроков выполнения работ заказчик начислил Подрядчику неустойку в размере 1 294 176 руб.

Материалами дела подтверждается и ответчиком не оспаривается факт нарушения сроков выполнения работ по Договору, поэтому истец правомерно претендует на взыскание пеней по пункту 8.2 Договора.

Представленный истцом расчет неустойки по пункту 8.2 Договора судом проверен и признан правильным, ответчиком документально не опровергнут.

Ответчик заявил об уменьшении неустойки на основании статьи 333 ГК РФ до 100 000 руб.

В соответствии с п.1 ст. 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

На основании ходатайства Общества суд первой инстанции, применив положения ст. 333 ГК РФ, снизил размер взыскиваемой неустойки до 200 000 руб.

Согласно п.73 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – Постановление № 7) бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 65 АПК РФ).

В обоснование своего ходатайства о снижении неустойки ответчик указал на ее несоразмерность последствиям нарушения обязательства.

Согласно п.74 Постановления № 7, возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ), но вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, указать на изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, валютных курсов и т.д.).

Истец для опровержения заявления ответчика о несоразмерности неустойки доводов и доказательств, свидетельствующих о последствиях, которые имеют для него нарушение обязательств ответчиком, не представил.

В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 26.05.2011 N 683-О-О указано, что пункт 1 статьи 333 ГК РФ закрепляет право суда уменьшить размер подлежащей уплате неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, и, по существу, предписывает суду устанавливать баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и размером действительного ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения, что согласуется с положением статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, в соответствии с которым осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность неисполнения обязательства.

В соответствии с п.75 Постановления № 7 при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).

С учетом компенсационного характера гражданско-правовой ответственности под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Гражданский кодекс РФ предполагает выплату кредитору такой компенсации за потери, которая будет адекватна нарушенному интересу и соизмерима с ним  (определение Верховного Суда РФ от 24.02.2015 по делу N 5-КГ14-131).

Учитывая значительный размер заявленной к взысканию неустойки (1 294 176 руб.), характер и объем нарушения, отсутствие доказательств причинения вреда истцу, исходя из недопустимости использования неустойки в качестве средства обогащения, апелляционный суд полагает, что снижение судом первой инстанции неустойки на основании ст. 333 ГК РФ до 200 000 руб. является справедливым и достаточным для компенсации потерь кредитора и не противоречит вышеприведенным разъяснениям Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают правомерности выводов суда, а лишь выражают несогласие с ними, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом на основе полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, нормы материального и процессуального права не нарушены, в связи с чем, у апелляционного суда отсутствуют основания для отмены принятого по делу судебного акта и удовлетворения апелляционной жалобы.

В силу подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае ее уплаты в большем размере, чем предусмотрено главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 19.02.2025 по делу №  А56-37946/2024  оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Возвратить публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания – Россети» из федерального бюджета 20 000 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной платежным поручением № 36466 от 13.03.2025. 

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.


Председательствующий


Е.И. Пивцаев

Судьи


В.А. Семиглазов

 В.Б. Слобожанина