Постановление от 22 января 2025 г. по делу № А79-6414/2024

Дело № А79-6414/2024
23 января 2025 года
г. Владимир



Первый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Богуновой Е.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Горевой О.С.,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело №А79-6414/2024 по иску общества с ограниченной ответственностью «СофИТ» к казенному учреждению Чувашской Республики «Центр организации и безопасности дорожного движения Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики о взыскании 770 700 руб. и обязании списать начисленную неустойку согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783.

Руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 270, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии от 04.10.2024 по делу № А79-6414/2024 отменить.

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «СофИТ» - удовлетворить.

Взыскать с казенного учреждения Чувашской Республики "Центр организации и безопасности дорожного движения Чувашской Республики" Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики в пользу общества с ограниченной ответственностью "СофИТ" 770 700 руб. долга за поставку товара и установку автоматизированных комплексов фото-видео-фиксации нарушений ПДД РФ в рамках государственного контракта от 23.12.2022 № 115, а также 18 414 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Обязать казенное учреждение Чувашской Республики "Центр организации и безопасности дорожного движения Чувашской Республики" со дня вступления

решения суда в законную силу списать сумму начисленной неустойки в соответствии с Правилами списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня его принятия в порядке части 4 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.


Судья                                                                                                    Е.А. Богунова