Резолютивная часть решения от 4 апреля 2022 г. по делу № А26-454/2022




Арбитражный суд Республики Карелия

ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело №

А26-454/2022
г. Петрозаводск
04 апреля 2022 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:


1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Теплая Стена» в удовлетворении ходатайства о снижении неустойки в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Иск удовлетворить.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Теплая Стена» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу Администрации Сегежского муниципального района (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) 27 359 руб. 67 коп. неустойки за неисполнение условий муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству сквера по ул. Советская, д. 6 в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Сегежского городского поселения» от 10.06.2020, начисленной за период с 10.08.2020 по 01.10.2020.

4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Теплая Стена» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 2 000 руб.

5. Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в апелляционном порядке в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае своевременного обращения лиц, участвующих в деле, за составлением мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия мотивированного решения, в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, <...>, литер А) через Арбитражный суд Республики Карелия.

6. Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети Интернет по адресу http://karelia.arbitr.ru в разделе «Информация о деле» в режиме ограниченного доступа.

Судья

ФИО1



Суд:

АС Республики Карелия (подробнее)

Истцы:

администрация Сегежского муниципального района (ИНН: 1006002126) (подробнее)

Ответчики:

ООО Строительная компания "Теплая Стена" (ИНН: 1001199246) (подробнее)

Судьи дела:

Моисеенко А.Б. (судья) (подробнее)


Судебная практика по:

Уменьшение неустойки
Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ