СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 27 сентября 2022 г. по делу № А35-4495/2022

Арбитражный суд Курской области (АС Курской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

445/2022-113956(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения

Дело № А35-4495/2022
27 сентября 2022 года
г. Курск

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Арцыбашевой Т.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания

ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>)

к акционерному обществу «Специализированный застройщик Завод ЖБИ-3» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

о взыскании задолженности в размере 134000 руб. по договору подряда № 10177/21 от 25.10.2021, пени в размере 2144 руб. за период с 16.03.2022 по 31.03.2022, пени со дня истечения моратория на банкротство по день фактического исполнения обязательства в размере 0,1% за каждый день просрочки (с учетом принятого уточнения).

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца: ФИО3 по доверенности от 16.02.2022 сроком на 3 года, удостоверение № 1392;

от ответчика: ФИО4 по доверенности от 13.01.2022 сроком на 2 года , предъявлен диплом и паспорт.

Руководствуясь статьями 4, 17, 27-28, 49, 110, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Уточненные исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с акционерного общества «Специализированный застройщик Завод ЖБИ- 3» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) задолженность в размере 134000 руб. по договору подряда № 10177/21 от 25.10.2021, пени в размере 2144 руб., начисленные за период с 16.03.2022 по 31.03.2022, с последующим начислением пени в размере 0,1% за каждый день просрочки,

начиная со следующего дня по окончании действия моратория на банкротство и до момента фактического исполнения основного обязательства, если основное обязательство не будет исполнено до окончания действия моратория, а также 5084 руб. расходов, понесенных по уплате государственной пошлины.

Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 145 руб., уплаченную по чеку-ордеру от 24.05.2022 (операция № 4995).

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в кассационную инстанцию в Арбитражный суд Центрального округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Т.Ю. Арцыбашева

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 05.08.2022 3:46:00

Кому выдана Арцыбашева Татьяна Юрьевна