Решение от 25 августа 2022 г. по делу № А40-132237/2022

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-132237/2022-83-710
25 августа 2022 г.
г. Москва




Резолютивная часть решения объявлена 25 августа 2022 г.

Полный текст решения изготовлен 25 августа 2022 г.


Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Сорокина В.П. (шифр судьи 83-710), при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску АО "СЗ "ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-М" (ИНН <***>) к ООО "ЕвроСтройТорг" (ИНН <***>) о взыскании денежных средств в размере 17.765.252 руб. 67 коп.,

при участии:

от истца – ФИО2 на основании доверенности № 26 от 30.12.2021,

от ответчика – не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

АО "СЗ "ЛСР. Недвижимость-М" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "ЕвроСтройТорг" (далее – ответчик) о взыскании неотработанного аванса в виде неосновательного обогащения в размере 17 765 252 руб. 67 коп.

Истец явку обеспечил, заявленное требование поддержал в полном объеме, ссылаясь на доводы, изложенные в исковом заявлении.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства в порядке статьи 123 АПК РФ, в судебное заседание не явился, отзыв в порядке статьи 131 АПК РФ не представил, дело подлежит рассмотрению с учетом положений статьи 156 АПК РФ.

Выслушав истца, исследовав письменные доказательства, суд приходит к выводу об удовлетворении искового требования, исходя при этом из следующего.

Судом при рассмотрении дела установлено и сторонами не оспаривалось, что 22.09.2020 между истцом (заказчиком) и ответчиком (подрядчиком) заключен договор подряда № ЗИЛ-16-0563/20 на выполнение комплекса работ устройству полов подземной части жилого комплекса с подземной автостоянкой и сопутствующими инфраструктурными объектами (лот 16), расположенного по адресу: г. Москва, ЮАО, р-н. Даниловский, ул. Автозаводская, вл. 23, ценой 33 947 242 руб. 23 коп. (пункт 3.1 в редакции пункта 1.1 дополнительного соглашения № 1 от 23.03.2021), в срок с 25.09.2020 по 04.01.2021 (пункты 2.2, 2.3).

Также судом установлено, что истцом произведено авансирование ответчика в размере 31 536 192 руб. 84 коп., что следует из представленных в материалы дела платежных поручений, с учетом распределительных писем.

Факт получения аванса ответчиком не оспаривался.

В связи с нарушением сроков выполнения ответчиком работ, истец, применительно к пункту 10.3 договора, положениям статьи 715 ГК РФ, уведомлением исх. № 01/02-6046 от 20.10.2021 отказался от исполнения договора в одностороннем порядке, указав на необходимость предоставления актов (формы № КС-2) и справок (формы № КС-3) на момент остановки работ, а также возврата авансового платежа за вычетом стоимости выполненных работ.

Указанным уведомлением ответчик был приглашен для участия в комиссионном осмотре объекта, с участием независимой экспертной организации, с целью фиксации объемов и качества фактически выполненных работ.

Ответчик явку представителя на осмотр не обеспечил.

Суд отмечает, что факт получения уведомления ответчиком не оспаривался.

По результатам комиссионного осмотра экспертной организацией составлено техническое заключение, в соответствии с выводами которого, общая стоимость невыполненных работ составила 20 176 302 руб. 06 коп., таким образом стоимость фактически выполненных работ составила 13 770 940 руб. 17 коп. (33 947 242 руб. 23 коп. – 13 770 940 руб. 17 коп.).

Таким образом, неотработанный аванс составляет 17 765 252 руб. 67 коп. (31 536 192 руб. 84 коп. – 13 770 940 руб. 17 коп.).

Обращение истца в адрес ответчика с претензией исх. № 01/02-3020 от 01.06.2022, содержащей требование о возврате суммы неотработанного аванса ответчиком оставлено без удовлетворения, в связи с чем инициировано обращение с настоящим иском.

В соответствии с положениями статей 307, 702, 708, 711, 720, 740, 746 и 753 ГК РФ определено обязательственное правоотношение по договору подряда состоит из двух основных встречных обязательств, определяющих тип этого договора: обязательства подрядчика выполнить в натуре работы надлежащего качества в согласованный срок и обязательства заказчика уплатить обусловленную договором цену в порядке, предусмотренном сделкой, согласно статье 328 ГК РФ.

Статьями 307 – 310 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Абзацем 2 пункта 1 статьи 708 ГК РФ определено, что подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Иное может быть установлено законом, иными правовыми актами или предусмотрено договором.

Из положений статей 711, 720, 753 ГК РФ и разъяснений, содержащихся в пункте 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" (далее – Информационное письмо № 51) следует, что обязанность заказчика по оплате работ наступает после сдачи ему результата работ, если иное не предусмотрено договором; надлежащим доказательством выполнения работ, их стоимости по договору подряда являются акты приемки выполненных работ.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами. (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

В силу пункта 2 статьи 405 ГК РФ, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

Аналогичная норма содержится в пункте 3 статьи 715 ГК РФ, согласно которой, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Согласно пункту 2 статьи 407 ГК РФ прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором.

Пунктом 1 статьи 450 ГК РФ установлено, что изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено названным Кодексом, другими законами или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 450.1 ГК РФ право на односторонний отказ от договора может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными правовыми актами или договором.

Согласно пункту 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются.

Абзацем 2 пункта 4 статьи 453 ГК РФ определено, что в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Статьей 1102 ГК РФ установлено, что лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Исходя из содержания указанной нормы получение ответчиком денежных средств от истца при отсутствии у истца обязанности их выплачивать в силу соответствующего договора или требования нормативного акта, без предоставления ответчиком со своей стороны каких-либо товаров (работ, услуг) в счет принятых сумм следует квалифицировать как неосновательное обогащение.

Таким образом, иск о взыскании суммы неосновательного обогащения подлежит удовлетворению, если будут доказаны: факт получения (сбережения) имущества ответчиком, отсутствие для этого должного основания, а также то, что неосновательное обогащение произошло за счет истца.

Для взыскания неосновательного обогащения необходимо доказать факт получения ответчиком имущества либо денежных средств без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований и его размер.

Применительно к положениям статьи 65 АПК РФ, требование истца обосновано представленными платежными поручениями в отсутствие доказательств исполнения ответчиком встречных договорных обязательств.

Частью 1 статей 8 и 9 АПК РФ определено, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе принципов равноправия сторон и состязательности.

Согласно части 3 статьи 8 АПК РФ арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

В соответствии с частью 2 статьи 9 АПК РФ каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств.

Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела (часть 3 статьи 9 АПК РФ).

Исходя из закрепленного в статье 9 АПК РФ принципа состязательности и положений части 2 статьи 66 АПК РФ арбитражный суд вправе, но не обязан предлагать участвующим в деле лицам представлять дополнительные доказательства в обоснование своей позиции.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Частью 1 статьи 66 АПК РФ определено, что доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

Статьей 68 АПК РФ предусмотрено, что обстоятельства дела, которые согласно закону, должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

В соответствии с части 3 статьи 41 АПК РФ неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные Кодексом последствия.

Ответчиком явка не обеспечена, отзыв не представлен, требование истца не оспорено, доказательства, как встречного исполнения обязательств в установленный договором срок, так и возврата авансового платежа истцу в материалы дела не представлены.

Таким образом, суд считает, что ответчик, являясь участником арбитражного процесса и неся риск совершения или несовершения им процессуальных действий, в том числе по представлению доказательств в материалы дела, не опроверг вопреки требованиям статьи 65 АПК РФ позицию истца по делу.

Согласно позиции, содержащейся в определении Верховного Суда Российской Федерации № 308-ЭС17-6757 (2, 3) от 06.08.2018 по делу № А22-941/2006, постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 8127/13 от 15.10.2013 по делу № А46-12382/2012, нежелание стороны опровергать позицию процессуального оппонента должно быть истолковано против нее.

В соответствии с положениями статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Учитывая изложенное, взысканию с ответчика в пользу истца подлежит неосновательное обогащение в заявленном размере 17 765 252 руб. 67 коп.

Судебные расходы по оплате госпошлины распределяются в соответствии со статей 110 АПК РФ, главой 25.3 НК РФ и подлежат отнесению на ответчика.

На основании статей 1, 8, 12, 15, 307, 308, 309, 310, 328, 405, 407, 421, 432, 450, 450.1, 453, 702, 711, 715, 720, 721, 723, 740, 746, 753, 1102, 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 8, 9, 65, 66, 70, 71, 110, 156, 167, 170, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "ЕвроСтройТорг" (ИНН 7716737849) в пользу АО "СЗ "ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-М" (ИНН 7709346940) денежные средства в размере 17 765 252 руб. 67 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 111 826 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.


Судья: В.П. Сорокин