Резолютивная часть решения от 2 июля 2018 г. по делу № А33-29418/2017

1382/2018-158744(1)


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

02 июля 2018 года

по делу А33-29418/2017 Красноярск

02 июля 2018 года

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

первоначальный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Крас-Экс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью строительная компания «РоЭл» (ИНН <***> , ОГРН <***>) 440 934,76 руб. неустойки, 5 092 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать.

Вернуть обществу с ограниченной ответственностью «Крас-Экс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета 23 126 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной по чек-ордеру от 08.11.2017.

Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания «РоЭл» (ИНН <***> , ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Крас-Экс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 440 934,76 руб. неустойки, 27 899 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.

Произвести зачет взысканных сумм по материально-правовым требованиям и сумм судебных расходов и в итоге взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания «РоЭл» (ИНН <***> , ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Крас-Экс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 22807 руб.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья И.В. Яковенко