Резолютивная часть решения от 7 июня 2023 г. по делу № А84-1051/2022

1225_472008



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А84-1051/2022
06 июня 2023 г.
г. Севастополь


Руководствуясь статьями 110, 130, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

В удовлетворении иска Государственного казенного учреждения города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» к Обществу с ограниченной ответственностью «Эталон НК» отказать.

Иск Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» к Обществу с ограниченной ответственностью «Эталон НК» удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Эталон НК» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, г. Москва) в пользу Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» (ОГРН: <***>, г. Севастополь) неустойку за просрочку исполнения обязательств по Контракту № 009-ПИР-19 от 02.04.2019 в размере 57 226,21 рублей.

В остальной части иск Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» к Обществу с ограниченной ответственностью «Эталон НК» оставить без удовлетворения.

В удовлетворении иска Общества с ограниченной ответственностью «Эталон НК» к Государственному казенному учреждению города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» отказать.

В удовлетворении иска Общества с ограниченной ответственностью «Эталон НК» к Государственному казенному учреждению города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Эталон НК» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, г. Москва) в доход федерального бюджета 1 563 рубля госпошлины.

Код доступа к материалам дела:



Взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» (ОГРН: <***>, г. Севастополь) в доход федерального бюджета 9 631 рубль госпошлины.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не будет подана апелляционная жалоба.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд города Севастополя.

Судья А.С. Погребняк

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 03.03.2023 8:51:00


Кому выдана Погребняк Алексей Станиславович