Резолютивная часть решения от 9 июля 2020 г. по делу № А31-14763/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 http://kostroma.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

«09» июля 2020 года по результатам рассмотрения дела № А31-14763/2019 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "СтройЭксперт+" (ИНН 4401170293, ОГРН 1164401052826) к индивидуальному предпринимателю Сурсякову Владимиру Александровичу (ИНН 595602291903, ОГРНИП 318440100011573) о расторжении договора строительного подряда № 23/05-2018 от 23.05.2018 г., о взыскании 250 000 рублей неотработанного аванса, 250 000 рублей неустойки за нарушение сроков выполнения работ, процентов за пользование чужими денежными средствами, начиная со дня вступления решения суда в законную силу по дату фактической оплаты долга,

арбитражным судом первой инстанции в составе судьи Котина Алексея Юрьевича,

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принято решение, суд

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить.

Договор строительного подряда № 23/05-2018 от 23.05.2018 года, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "СтройЭксперт+" (ИНН 4401170293, ОГРН 1164401052826) и индивидуальным предпринимателем Сурсяковым Владимиром Александровичем (ИНН 595602291903, ОГРНИП 318440100011573) расторгнуть.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Сурсякова Владимира Александровича (ИНН 595602291903, ОГРНИП 318440100011573) в пользу общества с ограниченной ответственностью "СтройЭксперт+" (ИНН 4401170293, ОГРН 1164401052826) 250 000 рублей неосновательного обогащения, 250 000 рублей неустойки за нарушение сроков выполнения работ, всего 500 000 рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму неосновательного обогащения в размере 250 000 рублей с применением ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды просрочки, начиная со дня вступления решения суда в законную силу по день их фактической оплаты.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Сурсякова Владимира Александровича (ИНН 595602291903, ОГРНИП 318440100011573) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 19 000 рублей.

Ответчику предлагается добровольно уплатить в доход федерального бюджета государственную пошлину в десятидневный срок со дня вступления в законную силу решения суда в порядке, установленном в статье 333.18 Налогового кодекса

Российской Федерации и представить доказательства ее уплаты в арбитражный суд.

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать по истечении 10 дней со дня вступления в законную силу решения суда в случае непредставления стороной сведений о ее добровольной уплате.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месячного срока со дня его принятия или в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Костромской области.


Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании и приобщена к делу.

Судья А.Ю. Котин

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебногодепартамента

Дата 30.04.2020 11:19:15

Кому выдана Котин Алексей Юрьевич