Резолютивная часть решения от 4 марта 2020 г. по делу № А63-4938/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А63-4938/2018
г. Ставрополь
04 марта 2020 года
Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Аксенова В.А. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кудряшовой А.Ю., рассмотрев дело по заявлению

индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Кисловодск, ОГРН <***>, ИНН <***>,

к управлению архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска, г. Кисловодск, ОГРН <***>, ИНН <***>,

с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора,

Министерства культуры Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН <***>, ИНН <***>,

администрации города-курорта Кисловодска, г. Кисловодск, ОГРН <***>, ИНН <***>,

комитета имущественных отношений администрации города-курорта Кисловодска, г. Кисловодск, ОГРН <***>, ИНН <***>,

государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость», г. Кисловодск, ОГРН <***>, ИНН <***>,

Управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия, г. Ставрополь, ОГРН <***>, ИНН <***>,

управления городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска, г. Кисловодск, ОГРН <***>, ИНН <***>,

прокуратуры Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН <***>, ИНН <***>,

религиозной организации «Пятигорская и Черкесская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», г. Пятигорск, ОГРН <***>, ИНН <***>,

религиозной организации «Владикавказская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», г. Владикавказ, ОГРН <***>, ИНН <***>,

государственного бюджетного учреждения Ставропольского края

«Ставкрайимущество», г. Ставрополь, ОГРН <***>, ИНН <***>,

общества с ограниченной ответственностью «Став-Стар», г. Карачаевск, ОГРН

1042600281316, ИНН <***>, о признании незаконным распоряжения от 09.01.2018 № 1,

руководствуясь статьями 49, 167-170, 176, 197-201 Арбитражного процессуального

кодекса Российской Федерации, статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации

суд

Р Е Ш И Л:

заявление индивидуального предпринимателя ФИО1 удовлетворить.

Признать незаконным распоряжение Управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска от 09.01.2018 № 1 «Об отмене разрешения на строительство от 24.04.2017 № 26-Ru-26305000-39-2017» как несоответствующее требованиям статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и обязать Управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя путем продления срока действия разрешения на строительство № 26-Ru-26305000-39-2017 от 24.04.2017, на 12 календарных месяцев с момента вступления решения арбитражного суда в законную силу.

Взыскать с управления архитектуры и градостроительства администрации города- курорта Кисловодска, г. Кисловодск, ОГРН <***>, ИНН <***>, в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Кисловодск,

ОГРН <***>, ИНН <***>, 300,00 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме), в двухмесячный срок в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья В.А. Аксенов