Резолютивная часть решения от 25 февраля 2020 г. по делу № А11-6954/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ Октябрьский проспект, дом 14, город Владимир, 600025 тел. (4922) 32-29-10, факс (4922) 42-32-13

http://www.vladimir.arbitr.ru; http://www.my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

город Владимир «25» февраля 2020 года Дело № А11-6954/2019

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Бондаревой - Битяй Ю.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: ул. Тракторная, д. 45, оф. 100, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «КайросСтрой» (ОГРН <***>; ИНН <***>; адрес: Октябрьский пр-т, д. 22, эт. 2, пом. 31, <...>)

об обязании исполнения обязательств и о взыскании неустойки в сумме 1 932 550 рублей 00 копеек (с учетом уточнений),

и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «КайросСтрой» (ОГРН <***>; ИНН <***>; адрес: Октябрьский пр-т, д. 22, эт. 2, пом. 31, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: ул. Тракторная, д. 45, оф. 100, <...>)

о взыскании задолженности в сумме 1 170 893 рублей 35 копеек.

Руководствуясь статьями 17, 65, 70, 71, 110, 167 – 170, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

1. Принять отказ общества с ограниченной ответственностью «КайросСтрой» (ОГРН <***>; ИНН <***>) от заявленных

встречных требований о взыскании задолженности в сумме 1 170 893 рублей 35 копеек в полном объеме.

2. Прекратить производство по встречным требованиям.

3. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «КайросСтрой» (ОГРН <***>; ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 24 709 рублей 00 копеек, уплаченную по платежному поручению 18.11.2019 № 240, оригинал которого подлежит возврату обществу с ограниченной ответственностью «КайросСтрой».

4. Обязать общество с ограниченной ответственностью «КайросСтрой» (ОГРН <***>; ИНН <***>) выполнить в полном объеме работы в соответствии с условиями договора субподряда от 18.09.2017 № Д-2017-09-4588, с учетом дополнительных соглашений в течении 3х (трех) месяцев со дня вступления в законную силу решения суда.

5. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КайросСтрой» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку по договору субподряда от 18.09.2017 № Д-2017-09-4588 в сумме 1 282 166 рублей 66 копеек, начисленную за период с 23.06.2018 по 12.02.2019, и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 33 149 рублей 38 копеек.

6. В остальной части исковых требований отказать.

7. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 11 629 рублей 34 копеек, уплаченную по платежному поручению 25.04.2019 № 26045, оригинал которого остается в материалах дела в связи с частичным возвратом государственной пошлины.

Выдача исполнительных листов осуществляется по правилам статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, через Арбитражный суд Владимирской области в течение месяца с момента принятия решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного

акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Ю.В. Бондарева-Битяй