Резолютивная часть решения от 13 июня 2023 г. по делу № А24-756/2023

201/2023-27825(3)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А24-756/2023
г. Петропавловск-Камчатский
13 июня 2023 года
Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи Т.А. Арзамазовой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания

ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по

исковому заявлению публичного акционерного общества энергетики

и электрификации «Камчатскэнерго» (ИНН 4100000668, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью

«Строитель» (ИНН <***>, ОГРН 1134101003024)

о взыскании 1 830 100,83 руб. неустойки по договору подряда от 21.06.2021 № 51-227, при участии в заседании: от истца: представитель ФИО2 (паспорт, доверенность от 13.01.2022, со специальными полномочиями, сроком до 31.12.2023, диплом),

от ответчика: представитель ФИО3 (паспорт, доверенность от 20.03.2023, со специальными полномочиями, сроком до 31.12.2023, диплом),

руководствуясь статьями 110, 167–170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строитель» в пользу публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 92 000 (девяносто две тысячи) рублей неустойки и 5 686 (пять


тысяч шестьсот восемьдесят шесть) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины, всего 97 686 (девяносто семь тысяч шестьсот восемьдесят шесть) рублей.

В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказать. Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу.

Возвратить публичному акционерному обществу энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» из федерального бюджета 2 813 (две тысячи восемьсот тринадцать) рублей государственной пошлины, оплаченной по платежному поручению от 12.08.2021 № 27833.

Выдать справку на возврат госпошлины после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения, а также в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Т.А. Арзамазова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 11.03.2023 21:40:00

Кому выдана Арзамазова Татьяна Андреевна