Решение от 19 июня 2018 г. по делу № А04-2171/2018

Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48

http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №

А04-2171/2018
г. Благовещенск
19 июня 2018 года
изготовление решения в полном объеме


09 июня 2018 года

объявлена резолютивная часть решения

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Аныша Дениса Сергеевича,

при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление государственного казенного учреждения управление автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к
обществу с ограниченной ответственностью «Амурдорстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 3 998 167,31 руб.,

при участии в заседании:

от истца: ФИО2, по доверенности от 29.12.2017, сроком до 31.12.2018, паспорт;

от ответчика: ФИО3, по доверенности от 28.12.2017, сроком 3 года, паспорт.

установил:

В судебном заседании 06.06.2018 в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) объявлялся перерыв до 09.06.2018.

В Арбитражный суд Амурской области обратилось государственное казенное учреждение управление автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор» (далее – истец, ГКУ «Амурупрадор») с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Амурдорстрой» (далее – ответчик, ООО «Амурдорстрой») о взыскании пени по государственному контракту от 03.04.2017 № Ф.2017.84766 в общей сумме 4 184 606,78 руб., почтовых расходов в сумме 129 руб.

Исковые требования обоснованы нарушением ответчиком обязательств по государственному контракту от 03.04.2017 № Ф.2017.84766 в части выполнения работ в установленные сроки.

ГКУ «Амурупрадор» указывает, что исходя из календарного графика на 2017 год, подрядчик должен был выполнить определенные виды и объемы работ: в апреле 2017 года (в период с 14.04.2017 по 30.04.2017) на сумму 7 078 665 руб.; в мае 2017 года (в период с 01.05.2017 по 31.05.2017) на сумму 20 851574 руб.; в июне 2017 года (в период с 01.06.2017 по 30.06.2017) на сумму 54 444 053 руб.; в июле 2017 года (в период с 01.07.2017 по 31.07.2017) на сумму 59 661 022 руб.; в августе 2017 года (в период с 01.08.2017 по 31.08.2017) на сумму 43 487 528,68 руб.; в сентябре 2017 года (в период с 01.09.2017 по 30.09.2017) на сумму 43 338 382 руб.; в октябре 2017 года (в период с 01.10.2017 по 31.10.2017) на сумму 11 548 340 руб.; в ноябре 2017 года (в период с 01.11.2017 по 30.11.2017) на сумму 62 451 061 руб.

Подрядчиком допущена просрочка выполнения работ, предусмотренных календарным графиком выполнения работ, период просрочки исполнения обязательств по состоянию на 15.12.2017 составляет:

по работам, которые подлежали выполнению в апреле 2017 года: на сумму 7 078 665 руб. с 01.05.2017 по 05.05.2017 - 5 дней;

по работам, которые подлежали выполнению в сентябре 2017 года: на сумму 10 130 940,74 руб. с 01.10.2017 по 04.10.2017 - 4 дня; на сумму 13 102 544,18 руб. с 01.10.2017 по 05.12.2017 - 66 дней;

по работам, которые подлежали выполнению в октябре 2017 года: на сумму 11 501 733,76 руб. с 01.11.2017 по 05.12.2017 - 35 дней; на сумму 46 596,80 руб. с 01.11.2017 по 15.12.2017 - 45 дней;

по работам, которые подлежали выполнению в ноябре 2017 года: на сумму 29 038 592,86 руб. с 01.12.2017 по 05.12.2017 - 5 дней; на сумму 33 412 468,14 руб. с 01.12.2017 по 15.12.2017 - 15 дней.

В предварительном судебном заседании на основании статьи 49 АПК РФ приняты к рассмотрению уточненные исковые требования о взыскании с ответчика пени по государственному контракту от 03.04.2017 № Ф.2017.84766 в общей сумме 3 998 167,31 руб., почтовых расходов в сумме 129 руб.

Ходатайство обосновано тем, что в ходе выполнения работ по контракту выявлено отсутствие необходимости в выполнении работ по ремонту моста на автомобильной дороге «Благовещенск - Свободный» км 93+265 на сумму 1 757 600,56 рублей; по планировке площадей механизированным способом, по уплотнению грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см., по устройству асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см., по устройству резинового покрытия, а также отсутствие необходимости использования материала -песчано-гравийной смеси или щебеночно-песчаной смеси оптимального гранулометрического состава на сумму 5 775 307,04 рублей на автомобильной дороге «Благовещенск - Свободный» км 30.

Вышеуказанные работы в соответствии с календарным графиком выполнения работ должны были быть выполнены в ноябре 2017 года, следовательно, не подлежит начислению пеня на сумму в размере 7 532 907,60 руб., в связи с чем уточненные исковые требования расценены судом в качестве отказа от исковых требований в части взыскания пени в сумме 186 439,47 руб.

Истец в судебном заседании поддержал уточненные требования по основаниям, изложенным в исковом заявлении и дополнительных пояснениях.

Ответчик в судебном заседании против удовлетворения исковых требований возражал, просил уменьшить размер неустойки (пени), применив положения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, указал, что на иных доводах, изложенных в ранее представленном отзыве на исковое заявление и дополнениях к отзыву, не настаивает, просил их не оценивать по существу.

Ранее заявленное ООО «Амурдорстрой» ходатайство о приостановлении производства по настоящему делу до вступления в законную силу судебного акта по делу № А04-3106/2018 не разрешалось судом, поскольку ответчиком не поддерживается.

Исследовав доводы сторон, материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

03.04.2017 между ГКУ «Амурупрадор» (государственный заказчик) и ООО «Амурдорстрой» (подрядчик) на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0123200000317000157 от 17.03.2017, пункта 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключен государственный контракт № Ф.2017.84766 (далее - контракт), в соответствии с условиями которого подрядчик обязался выполнить работы по ремонту участка км 6+000 – км 94+000 (выборочно) автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области «Благовещенск-Свободный» (с выполнением работ по ремонту мостов на км 22+874, км 65+167, 84+916, км 86+030, км 93+265), а государственный заказчик обязался осуществлять приемку выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего контракта (пункт 1.1 контракта).

В пункте 1.2 контракта сторонами согласованы следующие сроки выполнения работ: начало – 14.04.2017, окончание – 30.11.2017.

Место выполнения работ: Амурская область, Благовещенский район, автомобильная дорога «Благовещенск-Свободный» км 6+000 – км 94+000 (выборочно) (пункт 1.3 контракта).

Общая стоимость работ по контракту составила 302 860 624 руб. (пункт 3.1 контракта в редакции дополнительного соглашения от 03.07.2017 № 2 к контракту).

Пунктом 4.1 контракта на подрядчика возложена обязанность в течение 5 рабочих дней с момента подписания контракта представить государственному заказчику на согласование проект производства работ, разработанный в соответствии МДС 12-81.2007, на основании ведомости объемов и стоимости работ (приложение № 1 к контракту), технического задания (приложение № 2 к контракту), перечня нормативных документов при выполнении работ (приложение № 3 к контракту). Составной частью проекта производства работ является календарный график выполнения работ, который составляется помесячно – с учетом сроков выполнения работ, установленных в п. 1.2 контракта) с указанием стоимостного и физического выражения объема работ, подлежащего выполнению в период каждого календарного месяца (в том числе неполного календарного месяца).

Сторонами установлен календарный план работ на 2017 год, предусматривающий выполнение работ по ремонту участка км 6+000 – км 94+000 (выборочно) автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области «Благовещенск-Свободный» (с выполнением работ по ремонту мостов на км 22+874, км 65+167, 84+916, км 86+030, км 93+265), согласно которому подрядчик должен был выполнить определенные виды и объемы работ: в апреле 2017 года (в период с 14.04.2017 по 30.04.2017) на сумму 7 078 665 руб.; в мае 2017 года (в период с 01.05.2017 по 31.05.2017) на сумму 20 851574 руб.; в июне 2017 года (в период с 01.06.2017 по 30.06.2017) на сумму 54 444 053 руб.; в июле 2017 года (в период с 01.07.2017 по 31.07.2017) на сумму 59 661 022 руб.; в августе 2017 года (в период с 01.08.2017 по 31.08.2017) на сумму 43 487 528,68 руб.; в сентябре 2017 года (в период с 01.09.2017 по 30.09.2017) на сумму 43 338 382 руб.; в октябре 2017 года (в период с 01.10.2017 по 31.10.2017) на сумму 11 548 340 руб.; в ноябре 2017 года (в период с 01.11.2017 по 30.11.2017) на сумму 62 451 061 руб.

Календарный план работ по контракту согласован начальником ГКУ «Амурупрадор» ФИО4 и утвержден директором ООО «Амурдорстрой» ФИО5

Порядок сдачи и приемки работ определены сторонами в разделе 7 контракта.

По факту выполнения работ в соответствии с календарным графиком выполнения работ подрядчик предоставляет государственному заказчику акт(ы) о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в 3 экз., подписанные со стороны подрядчика (пункт 7.1 контракта).

Согласно пункту 7.2 контракта государственный заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта(ов) о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) рассматривает результаты выполненных работ по настоящему контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в настоящем контракте, видам работ и затрат, и проводит экспертизу.

Государственный заказчик подписывает акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и по одному экземпляру передает подрядчику, либо в указанный срок в случае, если объем, качество или стоимость работ не подтверждаются исполнительной или технической документацией, заключением экспертизы, государственный заказчик отказывает подрядчику в подписании акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и направляет мотивированный отказ с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения (пункт 7.2 контракта). После устранения недостатков работы принимаются в порядке, предусмотренном в пунктах 7.1, 7.2 контракта.

Согласно пункту 3.4 контракта основанием для оплаты работ являются оформленные в установленном порядке акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), которые подписываются подрядчиком или представителем, полномочия которого подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией и государственным заказчиком (полномочным лицом).

Согласно пункту 4.9 контракта дата окончания выполнения работ, в том числе даты окончания выполнения работ, указанные в календарном графике выполнения работ, является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения срока выполнения работ.

В пункте 9.3.1 контракта предусмотрено, что в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, государственный заказчик направляет генеральному подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком, и определяется по формуле, указанной в пункте 9.3.2 контракта.

Согласно календарному плану, работы по ремонту участка км 6+000 – км 94+000 (выборочно) автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области «Благовещенск-Свободный» должны быть выполнены подрядчиком в период с 14.04.2017 по 30.11.2017 года на общую сумму 302 860 625,68 руб., в том числе: в апреле 2017 года на сумму 7 078 665 руб.; в мае 2017 года на сумму 20 851 574 руб.; в июне 2017 года на сумму 54 444 053 руб.; в июле 2017 года на сумму 59 661 022 руб.; в августе 2017 года на сумму 43 487 528,68 руб.; в сентябре 2017 года на сумму 43 338 382 руб.; в октябре 2017 на сумму 11 548 340 руб.; в ноябре 2017 года на сумму 62 451 061 руб.

Судом установлено, что в период с 14.04.2017 по 30.11.2017 подрядчиком выполнены, а государственным заказчиком приняты работы, предусмотренные контрактом на общую сумму 269 401 556 руб., что подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ по форме № КС-2 от 05.05.2017 № 1 за отчетный период с 14.04.2017 по 05.05.2017 на сумму 7 078 665 руб., от 26.05.2017 № 2 за отчетный период с 06.05.2017 по 26.05.2017 на сумму 20 851 574 руб., от 14.06.2017 № 3 за отчетный период с 27.05.2017 по 14.06.2017 на сумму 34 009 912 руб., от 26.06.2017 № 4 за отчетный период с 15.06.2017 по 26.06.2017 на сумму 20 434 141 руб., от 24.07.2017 № 5 за отчетный период с 27.06.2017 по 24.07.2017 на сумму 59 661 022 руб., от 25.08.2017 № 6 за отчетный период с 25.07.2017 по 25.08.2017 на сумму 43 487 534 руб., от 08.09.2017 № 7 за отчетный период с 26.08.2017 по 08.09.2017 на сумму 22 757 345 руб., от 04.10.2017 № 8 за отчетный период с 09.09.2017 по 04.10.2017 на сумму 20 581 036 руб., от 05.12.2017 № 9 за отчетный период с 05.10.2017 по 05.12.2017 на сумму 40 540 327 руб.

Подрядчиком допущена просрочка выполнения работ, предусмотренных календарным графиком выполнения работ, период просрочки исполнения обязательств по состоянию на 15.12.2017 составляет:

по работам, которые подлежали выполнению в апреле 2017 года: на сумму 7 078 665 руб. с 01.05.2017 по 05.05.2017 - 5 дней;

по работам, которые подлежали выполнению в сентябре 2017 года: на сумму 10 130 940,74 руб. с 01.10.2017 по 04.10.2017 - 4 дня; на сумму 13 102 544,18 руб. с 01.10.2017 по 05.12.2017 - 66 дней;

по работам, которые подлежали выполнению в октябре 2017 года: на сумму 11 501 733,76 руб. с 01.11.2017 по 05.12.2017 - 35 дней; на сумму 46 596,80 руб. с 01.11.2017 по 15.12.2017 - 45 дней;

по работам, которые подлежали выполнению в ноябре 2017 года: на сумму 29 038 592,86 руб. с 01.12.2017 по 05.12.2017 - 5 дней; на сумму 33 412 468,14 руб. с 01.12.2017 по 15.12.2017 - 15 дней.

В ходе рассмотрения дела сторонами согласовано отсутствие необходимости в выполнении работ по ремонту моста на автомобильной дороге «Благовещенск - Свободный» км 93+265 на сумму 1 757 600,56 рублей; по планировке площадей механизированным способом, по уплотнению грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см., по устройству асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см., по устройству резинового покрытия, а также отсутствие необходимости использования материала - песчано-гравийной смеси или щебеночно-песчаной смеси оптимального гранулометрического состава на сумму 5 775 307,04 рублей на автомобильной дороге «Благовещенск - Свободный» км 30, и об отсутствии оснований для начисления пени на сумму в размере 7 532 907,60 руб. Данные работы в соответствии с календарным графиком выполнения работ подлежали выполнению в ноябре 2017 года.

В связи с нарушением ответчиком сроков выполнения работ, установленных государственным контрактом от 03.04.2017 № Ф.2017.84766, истцом на основании пунктов 9.3.1, 9.3.2 контракта начислена неустойка, оплатить которую ответчику предложено претензией от 20.12.2017 № 3278 в течение пяти дней с момента получения претензии.

Поскольку ответчиком неустойка за нарушение сроков выполнения работ в требуемом размере и добровольном порядке уплачена не была, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд считает необходимым исковые требования удовлетворить частично на основании следующего.

Исходя из толкования условий заключенного контракта от 03.04.2017 № Ф.2017.84766 и возникших обязательственно-правовых отношений между сторонами, суд приходит к выводу, что в спорных правоотношениях подлежат применению нормы Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 763 ГК РФ подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 ГК РФ).

В пункте 1 статьи 708 ГК РФ предусмотрено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Статьей 330 ГК РФ установлено, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения, должник обязан уплатить кредитору определенную законом или договором денежную сумму - неустойку (штраф, пеню).

В части 7 статьи 34 Закона о контрактной системе предусмотрено, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 утверждены Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом (действовавшие в период заключения контракта) (далее - Правила № 1063).

Согласно пунктам 6-8 Правил № 1063 пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле: П = (Ц - В) x С, где: Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле: С = СЦБ х ДП, где: СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле: К = ДП/ДК х 100%, где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Аналогичный порядок расчета пени в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом от 03.04.2017 № Ф.2017.84766, предусмотрен пунктом 9.3.2 контракта.

Постановлением Правительства РФ от 08.12.2015 № 1340 «О применении с 1 января 2016 г. ключевой ставки Банка России» определено, что к отношениям, регулируемым актами Правительства Российской Федерации, в которых используется ставка рефинансирования Банка России, с 01.01.2016 вместо указанной ставки применяется ключевая ставка Банка России, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Судом установлено, что ООО «Амурдорстрой» на основании заключенного сторонами государственного контракта от 03.04.2017 № Ф.2017.84766 обязалось выполнить работы по ремонту участка км 6+000 – км 94+000 (выборочно) автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области «Благовещенск-Свободный» (с выполнением работ по ремонту мостов на км 22+874, км 65+167, 84+916, км 86+030, км 93+265), в соответствии с проектно-сметной документацией и графиком выполнения работ, в срок по 30.11.2017 (пункты 1.1, 1.2, 6.1.3 контракта).

Доказательств внесения изменений в контракт в части установления иного срока выполнения работ в материалах дела не имеется.

В материалы дела представлен согласованный обеими сторонами календарный план работ по контракту, согласно которому работы по ремонту участка км 6+000 – км 94+000 (выборочно) автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области «Благовещенск-Свободный» должны быть выполнены подрядчиком в период с апреля по ноябрь 2017 года на общую сумму 302 860 625,68 руб.: в апреле 2017 года (в период с 14.04.2017 по 30.04.2017) на сумму 7 078 665 руб.; в мае 2017 года (в период с 01.05.2017 по 31.05.2017) на сумму 20 851574 руб.; в июне 2017 года (в период с 01.06.2017 по 30.06.2017) на сумму 54 444 053 руб.; в июле 2017 года (в период с 01.07.2017 по 31.07.2017) на сумму 59 661 022 руб.; в августе 2017 года (в период с 01.08.2017 по 31.08.2017) на сумму 43 487 528,68 руб.; в сентябре 2017 года (в период с 01.09.2017 по 30.09.2017) на сумму 43 338 382 руб.; в октябре 2017 года (в период с 01.10.2017 по 31.10.2017) на сумму 11 548 340 руб.; в ноябре 2017 года (в период с 01.11.2017 по 30.11.2017) на сумму 62 451 061 руб.

При этом отсутствие необходимости в выполнении работ в ноябре 2017 года на сумму 7 532 907,60 руб. подтверждено сторонами при рассмотрении дела.

Доказательств направления ответчиком государственному заказчику для согласования иного календарного плана, а также доказательств внесения изменений в контракт в части изменения объемов, стоимости и срока выполнения работ, суду не представлено и в материалах дела не имеется.

Из материалов дела следует, что во исполнение обязательств по государственному контракту от 03.04.2017 № Ф.2017.84766 в период с 14.04.2017 по 30.11.2017 подрядчиком выполнены, а государственным заказчиком приняты работы, предусмотренные контрактом на общую сумму 269 401 556 руб.:

по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 от 05.05.2017 № 1 за отчетный период с 14.04.2017 по 05.05.2017 на сумму 7 078 665 руб.;

по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 от 26.05.2017 № 2 за отчетный период с 06.05.2017 по 26.05.2017 на сумму 20 851 574 руб.;

по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 от 14.06.2017 № 3 за отчетный период с 27.05.2017 по 14.06.2017 на сумму 34 009 912 руб.;

по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 от 26.06.2017 № 4 за отчетный период с 15.06.2017 по 26.06.2017 на сумму 20 434 141 руб.;

по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 от 24.07.2017 № 5 за отчетный период с 27.06.2017 по 24.07.2017 на сумму 59 661 022 руб.;

по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 от 25.08.2017 № 6 за отчетный период с 25.07.2017 по 25.08.2017 на сумму 43 487 534 руб.;

по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 от 08.09.2017 № 7 за отчетный период с 26.08.2017 по 08.09.2017 на сумму 22 757 345 руб.;

по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 от 04.10.2017 № 8 за отчетный период с 09.09.2017 по 04.10.2017 на сумму 20 581 036 руб.;

по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 от 05.12.2017 № 9 за отчетный период с 05.10.2017 по 05.12.2017 на сумму 40 540 327 руб.

Актами и календарным планом работ подтверждается, что подрядчиком допущена просрочка исполнения обязательств по состоянию на 15.12.2017:

по работам, которые подлежали выполнению в апреле 2017 года: на сумму 7 078 665 руб. с 01.05.2017 по 05.05.2017 - 5 дней;

по работам, которые подлежали выполнению в сентябре 2017 года: на сумму 10 130 940,74 руб. с 01.10.2017 по 04.10.2017 - 4 дня; на сумму 13 102 544,18 руб. с 01.10.2017 по 05.12.2017 - 66 дней;

по работам, которые подлежали выполнению в октябре 2017 года: на сумму 11 501 733,76 руб. с 01.11.2017 по 05.12.2017 - 35 дней; на сумму 46 596,80 руб. с 01.11.2017 по 15.12.2017 - 45 дней;

по работам, которые подлежали выполнению в ноябре 2017 года: на сумму 29 038 592,86 руб. с 01.12.2017 по 05.12.2017 - 5 дней; на сумму 33 412 468,14 руб. с 01.12.2017 по 15.12.2017 - 15 дней.

Доказательств выполнения подрядчиком и сдачи государственному заказчику работ в объеме и сроки, установленные контрактом и календарным планом, ответчиком не представлено.

Согласно уточненному расчету истца размер пени по государственному контракту от 03.04.2017 № Ф.2017.84766 составил 3 998 167,31 руб., из них:

33 092,76 руб. - за нарушение срока выполнения работ, которые подлежали выполнению в апреле 2017 года: на сумму 7 078 665 руб. с 01.05.2017 по 05.05.2017 - 5 дней;

2 203 243,82 руб. - за нарушение срока выполнения работ, которые подлежали выполнению в сентябре 2017 года: на сумму 10 130 940,74 руб. с 01.10.2017 по 04.10.2017 - 4 дня; на сумму 13 102 544,18 руб. с 01.10.2017 по 05.12.2017 - 66 дней;

1 001 527,41 руб. - за нарушение срока выполнения работ, которые подлежали выполнению в октябре 2017 года: на сумму 11 501 733,76 руб. с 01.11.2017 по 05.12.2017 – 35 дней; на сумму 46 596,80 руб. с 01.11.2017 по 15.12.2017 - 45 дней;

760 303,32 руб. - за нарушение срока выполнения работ, которые подлежали выполнению в ноябре 2017 года: на сумму 29 038 592,86 руб. с 01.12.2017 по 05.12.2017 – 5 дней; на сумму 25 879 560,54 руб. с 01.12.2017 по 15.12.2017 - 15 дней.

Расчет пени произведен истцом исходя из срока выполнения работ, установленного календарным планом работ, стоимости работ, выполненных с нарушением срока, предусмотренного календарным планом, по формуле, указанной в пункте 9.3.2 контракта.

При расчете пени истцом учтена позиция, изложенная в определении Верховного Суда Российской Федерации от 31.01.2017 по делу № А45-26419/2015.

Доказательств оплаты указанной задолженности с приложением соответствующих документов, на момент рассмотрения настоящего спора, сторонами не представлено.

На основании изложенного, суд пришел к выводу об обоснованном начислении государственным заказчиком подрядчику неустойки (пени) за нарушение сроков выполнения работ на основании пунктов 9.3.1, 9.3.2 государственного контракта от 03.04.2017 № Ф.2017.84766.

Расчет пени произведен истцом за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, по формуле, указанной в пункте 9.3.2 контракта с учетом ставок рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации (ключевых ставок), действующих в соответствующие периоды просрочки исполнения обязательств.

Вместе с тем, истцом не учтено следующее.

В пункте 38 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017, указано, что при расчете пени, подлежащей взысканию в судебном порядке за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту в соответствии с частями 5 и 7 статьи 34 Закона о контрактной системе, суд вправе применить размер ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на момент вынесения судебного решения.

Оснований в отсутствие прямого указания в законе при расчете неустойки учитывать соответствующие периоды действия ставок рефинансирования Центрального Банка РФ в течение просрочки, не имеется.

Условия заключенного сторонами государственного контракта от 03.04.2017 № Ф.2017.84766 и положения части 7 статьи 34 Закона о контрактной системе не содержат прямого указания о том, что при расчете неустойки учитываются соответствующие периоды действия ставок рефинансирования Центрального Банка РФ в течение просрочки.

При таких обстоятельствах, суд считает, что при определении размера подлежащей взысканию суммы неустойки необходимо применять ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующую на дату вынесения решения суда, в размере 7,25% годовых (информация Банка России от 23.03.2018).

По расчету суда, размер пени за нарушение подрядчиком обязательств по выполнению работ по ремонту участка км 6+000 – км 94+000 (выборочно) автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области «Благовещенск-Свободный» в сроки и объеме, предусмотренные государственным контрактом от 03.04.2017 № Ф.2017.84766, исходя из ставки – 7,25% годовых, составил 3 484 185,58 руб., из них:

25 660,16 руб. - за нарушение срока выполнения работ, которые подлежали выполнению в апреле 2017 года: на сумму 7 078 665 руб. с 01.05.2017 по 05.05.2017 - 5 дней;

1 910 249,94 руб. - за нарушение срока выполнения работ, которые подлежали выполнению в сентябре 2017 года: на сумму 10 130 940,74 руб. с 01.10.2017 по 04.10.2017 - 4 дня; на сумму 13 102 544,18 руб. с 01.10.2017 по 05.12.2017 - 66 дней;

880 130,14 руб. - за нарушение срока выполнения работ, которые подлежали выполнению в октябре 2017 года: на сумму 11 501 733,76 руб. с 01.11.2017 по 05.12.2017 – 35 дней; на сумму 46 596,80 руб. с 01.11.2017 по 15.12.2017 - 45 дней;

668 145,34 руб. - за нарушение срока выполнения работ, которые подлежали выполнению в ноябре 2017 года: на сумму 29 038 592,86 руб. с 01.12.2017 по 05.12.2017 – 5 дней; на сумму 25 879 560,54 руб. с 01.12.2017 по 15.12.2017 - 15 дней.

На основании изложенного, суд признает обоснованными требования истца о взыскании с ответчика неустойки за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту от 03.04.2017 № Ф.2017.84766, в размере 3 484 185,58 руб.

В остальной части исковые требования удовлетворению не подлежат, в связи с отсутствием оснований для расчета неустойки с учетом ставок рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации (ключевых ставок), действующих в соответствующие периоды просрочки исполнения обязательств.

Довод ответчика о наличии оснований для освобождения подрядчика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по выполнению работ в период с 14.04.2017 по 30.11.2017 в связи с неблагоприятными погодными условиями, отклоняется судом по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2 статьи 401 ГК РФ).

В обоснование заявленного довода ответчик указал, что просрочка по данным работам была допущена по объективным причинам, на которые ответчик не в силах был повлиять и (или) устранить их, как и выполнить работы в таких условиях.

Ответчиком представлена справка Амурского ЦГМС – филиала ФГБУ «Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от 18.12.2017 № 936-ОММ, содержащая метеорологические данные метеостанции Благовещенск Благовещенского района и метеопоста Садовое Тамбовского района за период с 01.10.2016 по 20.11.2016.

Поскольку, согласно контракту, местом выполнения работ является Амурская область, Благовещенский район, автомобильная дорога «Благовещенск-Свободный» км 6+000 – км 94+000 (пункт 1.3 контракта), а сроки выполнения работ установлены с 01.04.2017 по 30.11.2017 (пункт 1.2 контракта), суд пришел к выводу, что справка Амурского ЦГМС – филиала ФГБУ «Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от 18.12.2017 № 936-ОММ не подтверждает факт невозможности выполнить работы, предусмотренные контрактом, кроме того, в ней не указана максимальная температура - дневная температура, при которой проводятся работы по укладке асфальтобетонной смеси.

Согласно части 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Арбитражным судом Амурской области рассмотрено дело № А04-10622/2017 по исковому заявлению ООО «Амурдорстрой» к ГКУ «Амурупрадор» о внесении изменений в пункт 1.2. государственного контракта № Ф.2017.84766 от 03.04.2017 г. на выполнение работ по ремонту участка км 6+000 - км 94+000 (выборочно) автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области «Благовещенск - Свободный» (с выполнением работ по ремонту мостов на км 22+874, км 65+167, км 84+916, км 86+030, км 93+265), изложив его в следующей редакции: «Сроки выполнения работ: начало - 14.04.2017, окончание - 30.06.2018».

Решением Арбитражного суда Амурской области от 18.01.2018 по делу № А04-10622/2017 в удовлетворении исковых требований ООО «Амурдорстрой» отказано, при этом судом установлено, что, разрабатывая проект производства работ, в том числе календарный график выполнения работ по государственному контракту от 03.04.2017 № Ф.2017.84766, подрядчик сам указал разбивку работ помесячно с соответствующими работами.

При этом методическими рекомендациями по строительству асфальтобетонных покрытий при пониженных положительных и отрицательных (до минус 10 градусов) температурах воздуха (утв. 10.08.1989 Союздорнии) предусмотрена возможность проводить такие работы при отрицательных температурах.

Технологическая карта на устройство асфальтобетонного покрытия при пониженных температурах была согласована подрядчику. Государственным заказчиком согласовывались подрядчику рецепты асфальтобетонной смеси. При этом подрядчик выполнял работы по устройству асфальтобетонного покрытия в спорный период, что подтверждает акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 от 05.12.2017 № 9 за период с 05.10.2017 по 05.12.2017.

Кроме того, согласно пункту 13.2 контракта сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую стороны об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой стороне (пункт 13.3 контракта).

Доказательств, подтверждающих исполнение ответчиком обязанности по своевременному уведомлению государственного заказчика о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайной ситуации, а также обстоятельств, создающих невозможность завершения работ в установленный контрактом срок, суду не представлено.

Доказательств наличия вины государственного заказчика в просрочке исполнения обязательств по выполнению работ в срок, предусмотренный контрактом, доказательств своевременного уведомления заказчика о приостановлении выполнения работ, а также доказательств, свидетельствующих о наличии препятствий в исполнении обязательств по своевременному выполнению работ вследствие действия непреодолимой силы, ответчиком не представлено и в материалах дела не имеется.

Кроме того, судом отклоняется довод ответчика о том, что условия государственного контракта от 03.04.2017 № Ф.2017.84766 содержат несправедливые договорные условия, которые возлагают на подрядчика ответственность в разы выше, чем ответственность государственного заказчика за аналогичное нарушение.

В силу пункта 1 статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Доказательств нарушения принципа свободы договора при заключении государственного контракта от 03.04.2017 № Ф.2017.84766 ответчиком не представлено. Признаков злоупотребления правами в действиях истца суд не усматривает.

Установленный порядок исчисления неустойки, установленный в контракте, соответствует положениям части 7 статьи 34 Закона о контрактной системе, Правил № 1063.

Ссылка подрядчика на то, что у него отсутствовала возможность влиять на условия, содержащиеся в проекте контракта, не принимается судом, поскольку проект государственного контракта является неотъемлемой частью аукционной документации, следовательно, участник аукциона может ознакомиться с условиями контракта до его подписания и в случае несогласия с его условиями, в том числе, с ответственностью, может отказаться от участия в аукционе. Доказательств, свидетельствующих о том, что ответчик заключил контракт под влиянием насилия либо угрозы, в материалы дела не представлено.

Заключая контракт, ответчик согласился со всеми его условиями. При подписании контракта ответчик должен был предполагать возможное наступление неблагоприятных последствий в виде начисления неустойки при ненадлежащем исполнении договорных обязательств и предпринимать действия для своевременного выполнения работ.

Ответчик, являясь профессиональным участником рынка, принимая участие в заключении контракта, должен был просчитать свои риски с учетом заявленных сроков выполнения работ и применяемой ответственности за неисполнение данного условия.

Согласно пункту 1.4 контракта подрядчик тщательно изучил, проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ по контракту, принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ.

Подрядчик изучил все материалы контракта и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работы (пункт 1.5 контракта).

Доводы ответчика о выявленных дополнительных работах, повлиявших на общие сроки выполнения работ по государственному контракту от 03.04.2017 № Ф.2017.84766, а также о необоснованном непринятии государственным заказчиком работ на сумму 13 102 544 руб., не подлежат оценке судом, поскольку ответчик в судебном заседании просил их не оценивать по существу, настаивал только на доводах, имеющих отношение к оценке пени.

С учетом изложенного, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для освобождения ООО «Амурдорстрой» от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по выполнению работ в срок, предусмотренный государственным контрактом от 03.04.2017 № Ф.2017.84766, поскольку правоотношения возникли между сторонами на добровольной основе, ответчик был осведомлен о сроках исполнения обязательств по контракту и об ответственности за нарушение обязательств и выразил свое согласие с соответствующими условиями, тем самым, предполагая возможность наступления для него негативных последствий, связанных с применением договорной ответственности.

Ответчиком заявлено ходатайство об уменьшении размера неустойки, которое мотивировано несоразмерностью заявленного размера неустойки последствиям нарушенного обязательства.

В соответствии со статьей 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 71 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7) следует, что если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Согласно пункту 78 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 правила о снижении размера неустойки на основании статьи 333 ГК РФ применяются также в случаях, когда неустойка определена законом, например пунктом 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В пункте 73 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 разъяснено, что бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ).

Возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ), но вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, указать на изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, валютных курсов и т.д.) (пункт 74 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7).

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ). Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам, выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий период (пункт 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7).

Степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела, согласно положениям статьи 71 АПК РФ.

Согласно пункту 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» при рассмотрении вопроса о необходимости снижения неустойки по заявлению ответчика на основании статьи 333 ГК РФ судам следует исходить из того, что неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежного обязательства позволяет ему неправомерно пользоваться чужими денежными средствами. Поскольку никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, условия такого пользования не могут быть более выгодными для должника, чем условия пользования денежными средствами, получаемыми участниками оборота правомерно (например, по кредитным договорам и т.д.).

Разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения. Вместе с тем для обоснования иной величины неустойки, соразмерной последствиям нарушения обязательства, каждая из сторон вправе представить доказательства того, что средний размер платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями субъектам предпринимательской деятельности в месте нахождения должника в период нарушения обязательства, выше или ниже двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в тот же период. Снижение судом неустойки ниже определенного таким образом размера допускается в исключительных случаях, при этом присужденная денежная сумма не может быть меньше той, которая была бы начислена на сумму долга исходя из однократной учетной ставки Банка России.

При взыскании суммы неустойки (пени) в судебном порядке за период до принятия решения суда ко всему периоду просрочки подлежит применению ставка рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на день его вынесения.

Согласно информации Банка России от 23.03.2018 размер ключевой ставки с 26.03.2018 составил 7,25% годовых.

По расчету суда, размер пени за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту от 03.04.2017 № Ф.2017.84766, исходя из двукратной учетной ставки Банка России, действующей на день принятия решения (14,5% годовых), составил 746 344,37 руб., из них:

за период с 01.05.2017 по 05.05.2017 (5 дней) на сумму 7 078 665 руб. – 14 060,37 руб. (7 078 665 руб. х 14,5% х 5 дней / 365),

за период с 01.10.2017 по 04.10.2017 (4 дня) на сумму 10 130 940,74 руб. – 16 098,48 руб. (10 130 940,74 руб. х 14,5% х 4 дня / 365),

за период с 01.10.2017 по 05.12.2017 (66 дней) на сумму 13 102 544,18 руб. – 343 537,94 руб. (13 102 544,18 руб. х 14,5% х 66 дня / 365),

за период с 01.11.2017 по 05.12.2017 (35 дней) на сумму 11 501 733,76 руб. – 159 921,37 руб. (11 501 733,76 руб. х 14,5% х 35 дней / 365),

за период с 01.11.2017 по 15.12.2017 (45 дней) на сумму 46 596,80 руб. – 833 руб. (46 596,80 руб. х 14,5% х 45 дней / 365),

за период с 01.12.2017 по 05.12.2017 (5 дней) на сумму 29 038 592,86 руб. – 57 679,40 руб. (29 038 592,86 руб. х 14,5% х 5 дней / 365),

за период с 01.12.2017 по 15.12.2017 (15 дней) на сумму 25 879 560,54 руб. – 154 213,82 руб. (25 879 560,54 руб. х 14,5% х 15 дней / 365).

Таким образом, учитывая компенсационную природу неустойки, несоразмерность начисленной неустойки (3 484 185,58 руб.) стоимости работ по государственному контракту от 03.04.2017 № Ф.2017.84766 (302 860 625,68 руб.), при отсутствии доказательств ущерба у истца в результате нарушения сроков выполнения работ, а также в целях соблюдения баланса между применяемой к ответчику мерой ответственности и последствиями ненадлежащего исполнения принятого им обязательства, суд считает возможным уменьшить размер взыскиваемой неустойки до двукратной учетной ставки Банка России, действующей на день принятия решения, до 746 344,37 руб.

Доказательств наличия обстоятельств, являющихся основанием для снижения размера неустойки исходя из однократной учетной ставки Банка России или ниже однократной учетной ставки Банка России, ответчиком не представлено.

На основании изложенного, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту от 03.04.2017 № Ф.2017.84766 в сумме 746 344,37 руб. В остальной части исковые требования удовлетворению не подлежат по вышеуказанным основаниям.

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика почтовых расходов в сумме 129 руб.

В силу статьи 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде (статья 106 АПК РФ).

Частью 1 статьи 110 АПК РФ предусмотрено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Пунктом 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» предусмотрено, что лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием.

В качестве доказательства несения почтовых расходов, истцом представлены кассовые чеки от 20.12.2017 на сумму 63,50 руб. об отправке ответчику претензии от 20.12.2017 № 3278; от 19.03.2018 на сумму 65,50 руб. об отправке копии искового заявления ответчику.

Суд признает обоснованными почтовые расходы по отправке ответчику копии искового заявления и претензии на общую сумму 129 руб.

На основании части 1 статьи 110 АПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные издержки в виде почтовых расходов в размере 112,42 руб. (3 484 185,58 руб. х 129 руб. / 3 998 167,31 руб.).

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, размер государственной пошлины с уточненной суммы исковых требований (3 998 167,31 руб.) составляет 42 991 руб.

ГКУ «Амурупрадор» на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации освобождено от уплаты государственной пошлины.

Размер государственной пошлины пропорционально сумме обоснованно заявленных исковых требований (3 484 185,58 руб.) составляет 37 464 руб. (3 484 185,58 x 42 991 / 3 998 167, 31).

В абзаце 4 пункта 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что в случаях, когда истец освобожден от уплаты государственной пошлины, соответствующая сумма государственной пошлины взыскивается с ответчика пропорционально размеру сниженной судом неустойки (часть 3 статьи 110 АПК РФ).

В соответствии с частью 3 статьи 110 АПК РФ, пунктом 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета в размере 8 025 руб. (746 344,37 х 37 464 / 3 484 185,58).

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Амурдорстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу государственного казенного учреждения управление автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор» (ОГРН <***>, ИНН <***>) пени за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту от 03.04.2017 № Ф.2017.84766 в сумме 746 344 руб. 37 коп., почтовые расходы в сумме 112 руб. 42 коп.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Амурдорстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 8 025 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области


Судья Д.С. Аныш