Постановление от 25 июля 2023 г. по делу № А56-122594/2022

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-122594/2022
25 июля 2023 года
г. Санкт-Петербург


Резолютивная часть постановления объявлена 18 июля 2023 года

Постановление изготовлено в полном объеме 25 июля 2023 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Смирновой Я.Г.

судей Жуковой Т.В., Мельниковой Н.А.


при ведении протокола судебного заседания: секретарем с/з ФИО1,

при участии согласно протоколу судебного заседания от 18.07.2023,


рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-17102/2023) садоводческого некоммерческого товарищества "Тройка" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.04.2023 по делу № А56-122594/2022, принятое

по иску садоводческого некоммерческого товарищества "Тройка"

к обществу с ограниченной ответственностью "Ленсеть"

о взыскании,

установил:

Садоводческое некоммерческое товарищество «Тройка» (далее – Товарищество, истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Ленсеть» (далее – Общество, ответчик) об обязании Общества в течение месяца со дня вступления в законную силу решения суда по настоящему делу исполнить договор от 03.12.2020 № 54-ТП/20 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - Договор), а также об обязании Общества в течение месяца со дня вступления в законную силу решения суда по настоящему делу продлить срок действия технических условий к Договору.

Кроме того, Товарищество просило присудить судебную неустойку в размере 10 000 руб. на случай неисполнения решения суда, начиная с 31-го дня с момента его вступления в законную силу.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.04.2023 в иске отказано.

В жалобе истец, ссылаясь на нарушение судом норм материального права, просит решение отменить, иск удовлетворить.

В отзыве ответчик просит решение оставить без изменения, поскольку объективная возможность исполнения договора с его стороны отсутствует.

В судебном заседании стороны поддержали свои позиции.

Законность и обоснованность решения проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, Товарищество (заявитель) и Общество (сетевая организация) заключили Договор, по условиям которого сетевая организация обязалась осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя – СНТ «Тройка» (44 дома) в совокупности с питающей, распределительной и групповой сетями объекта, в том числе обеспечить готовность объекта электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 294 кВт (в том числе дополнительно присоединяемая мощность 150 кВт); категория надежности 3; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 144 к Вт.

Заявитель, в свою очередь, обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями Договора

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению определен в пункте 5 Договора и с учетом дополнительного соглашения от 03.12.2020 № 1 к Договору составил не позднее 31.12.2021.

К Договору сторонами оформлены технические условия, в которых определены мероприятия, выполняемые заявителем и сетевой организацией. Срок технических условий 2 года со дня заключения Договора, то есть не позднее 03.12.2022 (пункт 4 Договора; пункт 12.2 технических условий).

В направленной Обществу претензии от 12.10.2022 Товарищество потребовало от сетевой организации исполнить Договор и продлить срок действия технических условий.

Поскольку в добровольном порядке Общество данные требования не исполнило, Товарищество обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд в иске отказал.

Суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены решения в силу следующего.

Согласно разъяснениям в пункте 22 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 - «При предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным.

Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения ГК РФ, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства.»

В отзыве на иск Ответчиком изложены обстоятельства, не позволяющие исполнение обязательства объективно возможным.

В соответствии со статьями 20, 21, 25 и 26 Федерального закона "Об электроэнергетике" правительством Российской Федерации утверждено постановление от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" (далее Правила).

Между Истцом и Ответчиком заключен договор технологического присоединения №54-ТП/20 от 03.12.2020.

Пунктом 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (далее Правила) в отношении заявителей, чьи технические условия в соответствии с настоящими Правилами не подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах)(далее Правила) мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:

а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями; (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2009 N 334, от 24.09.2010 N 759)

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной; (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

г) выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и сетевой организацией требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты ПравительстваРоссийской Федерации" (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем) (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ);

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.08.2018 N 937, от 10.03.2020 N 262, от 02.03.2021 N299)

д) проверку выполнения заявителем (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1). 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ) и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил; (в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.05.2017 N 542, от 10.03.2020 N 262. от 02.03.2021 N 299)

д(1)) выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем; (пп. "д(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937) д(2)) выполнение мероприятий по обеспечению возможности вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя, присоединенного к электрическим сетям этой сетевой организации, в случае технологического присоединения вновь сооружаемого (реконструируемого) объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя к электрическим сетям той же сетевой организации в целях замещения им такого объекта по производству электрической энергии (мощности); (пп. "д(2)" введен Постановлением Правительства РФ от 30.01.2021 N 86)

Истец является заявителем предусмотренным пунктом 12 Правил

Согласно пункту 81 Правил проверка выполнения технических условий проводится в отношении каждых технических условий, выданных заявителям и проверка выполнения технических условий осуществляется в соответствии с пунктами 82 - 90 настоящих Правил.

В соответствии с п.82 Проверка выполнения заявителем технических условий в случаях, когда не требуется согласование технических условий с субъектом оперативно-диспетчерского управления, осуществляется сетевой организацией и включает следующие мероприятия:

а) проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах, представленных заявителем в соответствии с пунктом 85 настоящих Правил, требованиям технических условий;

б) осмотр сетевой организацией присоединяемых электроустановок заявителя, построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий, на соответствие фактически выполненных заявителем мероприятий по технологическому присоединению техническим условиям и представленной заявителем проектной документации, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, - на соответствие требованиям, определенным в технических условиях.

Пунктом 85 Правил предусмотрено, для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов:

а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;

б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, и обосновывающих величину аварийной и технологической брони (при ее наличии), в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;

г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки).

Истец уведомление о выполнении технических условий, с приложением документов, не представлял.

Учитывая изложенное, у Ответчика не возникло обязанности закончить процедуру технологического присоединения, предусмотренную договором и Правилами.

Пунктом 5 Договора №54-ТП/20 от 03.12.2020 предусмотрено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

Истец, в указанный период, и даже в срок до 31.12.2022, в нарушение условий договора и пункта 85 Правил не представил в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением документов. В связи с чем Ответчик не мог проверить выполнение технических условий Истцом и завершить процедуру технологического присоединения.

Согласно пункту 4 Договора №54-ТП/20 от 03.12.2020 о технологическом присоединении срок действия технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора, составляет два года. Исходя из этого, технические условия совершения присоединения закончились 03.12.2022.

Статьей 406 ГК РФ предусмотрено, что кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

Истцом не выполнены технические условия и им не уведомлен Ответчик о выполнении технических условий, для проведения проверки их выполнения.

Учитывая завершение срока выполнения мероприятий технологического присоединения и срока действия технических условий на сегодняшний день выполнение технических условий и принятие выполнения, а также выполнение процедуры технологического присоединения по договору №54-ТП/20 от 03.12.2020 невозможно.

С учетом изложенного, доводы подателя жалобы не опровергают правомерности выводов суда, а лишь выражают несогласие с ними, в связи с чем не могут служить основанием для отмены состоявшегося судебного акта.

Суд первой инстанции установил все фактические обстоятельства и исследовал доказательства, представленные сторонами по делу, правильно применил нормы материального права. Обстоятельства, установленные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в качестве оснований для отмены либо изменения судебного акта, апелляционным судом не установлены.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.04.2023 по делу № А56-122594/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.


Председательствующий


Я.Г. Смирнова

Судьи


Т.В. Жукова

Н.А. Мельникова