СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 12 ноября 2020 г. по делу № А84-5141/2019

Арбитражный суд города Севастополь (АС города Севастополь) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

1148_150110

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А84-5141/19
11 ноября 2020 г.
город Севастополь

Арбитражный суд города Севастополя

в составе судьи Архиповой С.Н., При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Колотовой О.В.,

Рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление ООО "Инжсервис" (ОГРН: <***>)

к ГКУ города Севастополя "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства и строительства" (ОГРН: <***>)

о взыскании основного долга и неустойки по государственному контракту № 29ПИР-ОК от 26.03.2018,

встречное исковое заявление ГКУ города Севастополя "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства и строительства"

к ООО «Инжсервис» о взыскании неустойки, расторжении государственного контракта Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд Р Е Ш И Л : По первоначальному иску:

Взыскать с государственного казенного учреждения города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инжсервис» задолженность в размере 2 263 524,07 руб..

В удовлетворении иска в остальной части отказать. По встречному иску:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инжсервис» в пользу государственного казенного учреждения города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» неустойку (пеню) за просрочку выполнения работ в размере 707 830,83 руб..

Код доступа к материалам дела:

В удовлетворении встречного иска в остальной части отказать.

В результате произведенного зачета взыскать с государственного казенного учреждения города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инжсервис» денежные средства (задолженность) в размере 1 555 693,24 руб.

В случае неисполнения государственным казенным учреждением города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» обязанности по оплате долга в размере 1 555 693,24 руб. в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты принятия настоящего судебного акта, взыскать с государственного казенного учреждения города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инжсервис» пеню за каждый день просрочки исполнения обязанности по уплате долга в сумме 1 555 693,24 руб. со дня, следующего за днем истечения вышеуказанного срока, по день фактического исполнения обязанности по оплате долга, исходя из 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования (ключевой ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты задолженности или ее части.

Взыскать с государственного казенного учреждения города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инжсервис» расходы по оплате госпошлины в сумме 2 000 руб..

Взыскать с государственного казенного учреждения города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 38 18 руб..

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инжсервис» в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 17 157 руб..

Решение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города Севастополя в установленный срок.

Судья С.Н. Архипова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 13.08.2020 13:27:20Кому выдана Архипова Светлана Николаевна