Решение от 30 января 2024 г. по делу № А73-11305/2023

Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-11305/2023
г. Хабаровск
30 января 2024 года
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи А.Г. Калашникова, при участии секретаря ФИО1 с использованием средств аудиозаписи,

рассмотрел дело по заявлению акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о признании незаконным и отмене постановления Управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю от 29.06.2023 по административному делу № 027/04/7.32.3-825/2023,

третье лицо: Прокуратура Индустриального района г. Хабаровска

при участии:

от заявителя: ФИО2, по доверенности от 12.11.2022 № 83;

от УФАС по Хабаровскому краю: Погиба Е.Ю., по доверенности от 29.11.2023 №ЛИ/12025/23;

от третьего лица: ФИО3, служебное удостоверение ТО №334465.


Сущность спора: акционерное общество «Хабаровская горэлектросеть» (далее – АО «Хабаровская горэлектросеть», общество, заявитель) обратилось в арбитражный суд с требованием о признании незаконным и отмене постановления Управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю (далее – УФАС по Хабаровскому краю, Управление) от 29.06.2023 по административному делу № 027/04/7.32.3-825/2023, которым общество привлечено к административной ответственности по части 9 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

Определением от 04.12.2023 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечена Прокуратура Индустриального района г. Хабаровска.

Представитель АО «Хабаровская горэлектросеть» на заявленных требованиях настаивала указывая на незаконность оспариваемого постановления.

Представитель УФАС с требованиями заявителя не согласилась, настаивая на законности оспариваемого постановления.

Представитель прокуратуры настаивала на законности оспариваемого постановления.

Изучив материалы дела, суд

У С Т А Н О В И Л:

Прокуратурой Индустриального района г. Хабаровска по результатам проверки по обращению ООО «Апогей» в деятельности АО «Хабаровская горэлектросеть» выявлены нарушения требований действующего законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

24.05.2023 прокуратурой Индустриального района г. Хабаровска в отношение АО «Хабаровская горэлектросеть», с участием представителя общества ФИО2 по доверенности № 120 от 24.05.2023, возбуждено дело об административном правонарушении по части 9 статьи 7.32.3 КоАП РФ.

Административное дело было передано на рассмотрение в Управление Федеральной антимонопольной службы Хабаровского края.

Определением от 09.06.2023 за № ЛИ/5935/23 назначено время и место рассмотрения дела об административном правонарушении (29.06.2023, 11.00), данное определение было направлено АО «Хабаровская горэлектросеть» по адресу места нахождения: <...>. Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 80093785690661 определение получено АО «Хабаровская горэлектросеть» 16.06.2023.

29.06.2023г. Управлением Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю рассмотрено дело и вынесено постановление по административному делу № 027/04/7.32.3-825/2023, которым АО «Хабаровская горэлектросеть» привлечено к ответственности по части 9 статьи 7.32.3 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 50 000 руб.

На рассмотрение дела присутствовали законный представитель юридического лица по доверенности ФИО2, представитель прокуратуры - помощник прокурора Индустриального района г. Хабаровска Хабаровского края ФИО4.

Не согласившись с указанным постановлением, заявитель обратился в суд.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам:

За нарушение заказчиком установленного законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц срока оплаты товаров, работ, услуг по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого или среднего предпринимательства частью 9 статьи 7.32.3 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Объектом административного правонарушения является общественные отношения, связанные с обеспечением государственных и муниципальных нужд в товарах, работах, услугах за счет средств соответствующих бюджетов.

Объективную сторону вменяемого правонарушения образуют действия (бездействие), выразившиеся в несоблюдении отдельными видами юридических лиц, выступающих в качестве заказчиков, установленного срока оплаты товаров, работ, услуг по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого или среднего предпринимательства.

Частью 1 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» установлено, что целями регулирования настоящего Федерального закона являются обеспечение единства экономического пространства, создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц, указанных в части 2 настоящей статьи (далее - заказчики), в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого использования, с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг (далее также - закупка) для нужд заказчиков и стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

В силу пункта 2 части 8 статьи 3 Закона о закупках Правительство Российской Федерации вправе установить особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, осуществляемой отдельными заказчиками, годовой объем закупки, который данные заказчики обязаны осуществить у таких субъектов, порядок расчета указанного объема, а также форму годового отчета о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства и требования к содержанию этого отчета. Такие особенности могут предусматривать обязанность отдельных заказчиков осуществлять закупки, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утверждено Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема (далее - Положение № 1352).

Согласно п. 14(3) Положения № 1352 при осуществлении закупки в соответствии с подпунктом «а» п. 4 названного Положения срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора).

Подпунктом «а» п. 4 Положения № 1352 предусмотрено, что закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются путем проведения предусмотренных положением о закупке, утвержденным заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ торгов, иных способов закупки, участниками которых являются любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства.

В силу п. 28 Положения № 1352 при осуществлении закупки в соответствии с подпунктом «б» п. 4 настоящего Положения максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, должен составлять не более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора).

В соответствии с п.п. «б» п. 4 Положения № 1352 закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются путем проведения предусмотренных положением о закупке, утвержденным заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, торгов, иных способов закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

В ходе проверки прокуратурой установлено, что согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства ООО «Апогей» (ИНН <***>) является микропредприятием с 01.08.2016.

06.06.2022 между АО «Хабаровская горэлектросеть» и ООО «Апогей» заключен договор № 94, предметом которого является выполнение работ по сборке, монтажу и пусконаладочные работы по установке шкафов учета электрической энергии для заявителей АО «Хабаровская горэлектросеть» по технологическому присоединению к сетям АО «Хабаровская горэлектросеть» в 2022 году. Период исполнения договора определен с 06.06.2022 по 31.03.2023.

Согласно извещению о проведении закупки № 32211361734 участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

23.09.2022 между АО «Хабаровская горэлектросеть» и ООО «Апогей» заключен договор № 158, предметом которого является выполнение работ по сборке, монтажу и пусконаладочные работы по установке шкафов учета электрической энергии для заявителей АО «Хабаровская горэлектросеть» по технологическому присоединению к сетям АО «Хабаровская горэлектросеть» в 2022 - 2023 году. Период исполнения договора определен с 23.09.2022 по 31.08.2023.

Согласно извещению о проведении закупки № 32211644331 участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Условиями договоров (пункт 3.4) оплата выполненных работ производится путем перечисления заказчиком денежных средств на счет Подрядчика в течении 7 рабочих дней с момент подписания сторонами акта сдачи-приемки работ и предоставления отчета об использовании давальческих материалов, на основании счета, выставленного Подрядчиком.

По состоянию на 22.05.2023 общая сумма задолженности перед ООО «Апогей» составляет по договору № 94 в размере 1 130 389,35 руб., по договору № 158 в размере 2 207 887,11 руб.

При этом, исполнительная документация ООО «Апогей» по объектам на названные суммы АО «Хабаровская горэлектросеть» принята, проверена и направлена для оплаты в бухгалтерию 28.04.2023, 21.04.2023, 16.03.2023, 09.03.2023, 20.04.2023, 28.04.2023, 08.02.2023,10.04.2023, что подтверждается служебными записками АО «Хабаровская горэлектросеть» о ее передаче для оплаты от 28.04.2023 № 510, от 21.04.2023 № 488, от 16.03.2023 № 349, от 09.03.2023 № 312, от 20.04.2023 № 483, от 28.04.2023 № 509, от 08.02.2023 № 180, от 10.04.2023 № 452 (по договору № 158 - 83 075,04 руб., 394 887,67 руб., 464 216,08 руб., 544 118,34 руб., 721 589,98 руб.; по договору № 94 - 128 002,69 руб., 224 096,18 руб. (с учетом частичного погашения на сумму 200 000 руб.), 778 290,48 руб.).

Таким образом, АО «Хабаровская горэлектросеть» следовало произвести выплаты ООО «Апогей» не позднее 17.02.2023, 20.03.2023, 27.03.2023, 19.04.2023, 02.05.2023, 03.05.2023, 12.05.2023 (с учетом выходных дней с 29.04.2023 по 01.05.2023, с 06.05.2023 по 09.05.2023).

Вместе с тем, в установленные сроки оплата не произведена.

Согласно служебной записке от 08.02.2023 № 180 (получена заказчиком после переделки 28.02.2023) ООО «Апогей» выполнены работы по договору подряда № 94 по техническим условиям: ТУ№1769 от 31.10.2022, ТУ№1767 от 31.10.2022, ТУ№1773 от 31.10.2022, ТУ№1771 от 31.10.2022, ТУ№1762 от 29.10.2022, ТУ№1766от 31.10.2022, ТУ№1105 от 12.07.2022, ТУ№1318 от 08.08.2022, ТУ№1630 от 13.10.2022, ТУ№1914 от 23.11.2022, ТУ№1576 от 23.09.2022, ТУ№1719 от 21.10.2022, ТУ№1711 от 27.10.2022, ТУ№1695 от 18.10.2022, ТУ№1806 от 10.10.2022, ТУ№1846 от 14.11.2022, ТУ№1684 от 03.11.2022, ТУ№1883 от 21.11.2022, ТУ№1685 от 17.10.2022, ТУ№1671 от 14.10.2022, ТУ№1658 от 14.10.2022.

ООО «Апогей» выставлен счет на оплату №10 от 20.01.2023 на сумму 424096,18 рублей, составлена справка о стоимости выполненных работ №8 от 20.01.2023 на сумму 424096,18 рублей.

Также со стороны ООО «Апогей» и АО «Хабаровская горэлектросеть» подписаны акты о приемке выполненных работ и отчеты об использовании давальческих материалов:

- Акт №146 от 20.01.2023 (подписан заказчиком 08.02.2023) на сумму 16534,52 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №103 от 21.02.2023 на сумму 13798,52 рублей;

- Акт №147 от 20.01.2023 (подписан заказчиком 08.02.2023) на сумму 16534,52 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №104 от 21.02.2023 на сумму 13798,52 рублей;

- Акт №148 от 20.01.2023 (подписан заказчиком 08.02.2023) на сумму 16534,52 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №105 от 21.02.2023 на сумму 13798,52 рублей;

- Акт №149 от 20.01.2023 (подписан заказчиком 08.02.2023) на сумму 16534,52 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №106 от 21.02.2023 на сумму 13798,52 рублей;

- Акт №150 от 20.01.2023 (подписан заказчиком 08.02.2023) на сумму 16534,52 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №107 от 21.02.2023 на сумму 13798,52 рублей;

- Акт №151 от 20.01.2023 (подписан заказчиком 08.02.2023) на сумму 16534,52 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №108 от 21.02.2023 на сумму 13798,52 рублей;

- Акт №152 от 20.01.2023 (подписан заказчиком 08.02.2023) на сумму 34575,43 рублей;

- Акт №153 от 20.01.2023 (подписан заказчиком 08.02.2023) на сумму 31544,44 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №109 от 21.02.2023 на сумму 17378,52 рублей;

- Акт №154 от 20.01.2023 (подписан заказчиком 28.02.2023) на сумму 34990,59 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №110 от 21.02.2023 на сумму 17918,38 рублей;

- Акт №155 от 20.01.2023 (подписан заказчиком 21.02.2023) на сумму 30428,79 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №111 от 21.02.2023 на сумму 17865,25 рублей;

- Акт №156 от 20.01.2023 (подписан заказчиком 28.02.2023) на сумму 16278,20 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №112 от 21.02.2023 на сумму 13969,54 рублей;

- Акт №157 от 20.01.2023 (подписан заказчиком 08.02.2023) на сумму 21275,75 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №113 от 21.02.2023 на сумму 21040,52 рублей;

- Акт №158 от 20.01.2023 (подписан заказчиком 21.02.2023) на сумму 18273,97 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №114 от 21.02.2023 на сумму 21221,35 рублей;

- Акт №159 от 20.01.2023 (подписан заказчиком 21.02.2023) на сумму 18273,97 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №115 от 21.02.2023 на сумму 21221,35 рублей;

- Акт №160 от 20.01.2023 (подписан заказчиком 08.02.2023) на сумму 18521,38 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №116 от 21.02.2023 на сумму 21025,15 рублей;

- Акт №161 от 20.01.2023 (подписан заказчиком 08.02.2023) на сумму 67439,30 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №117 от 21.02.2023 на сумму 15000,00 рублей;

- Акт №162 от 20.01.2023 (подписан заказчиком 08.02.2023) на сумму 6388,83 рублей;

- Акт №163 от 20.01.2023 (подписан заказчиком 08.02.2023) на сумму 6388,83рублей;

- Акт №164 от 20.01.2023 (подписан заказчиком 08.02.2023) на сумму 6388,83 рублей;

- Акт №165 от 20.01.2023 (подписан заказчиком 08.02.2023) на сумму 6388,83 рублей;

- Акт №166 от 20.01.2023 (подписан заказчиком 08.02.2023) на сумму 7722,40 рублей.

Срок оплаты выполненных работ по служебной записке от 08.02.2023 № 180 – до 09.03.2023 включительно.

04.05.2023 АО «Хабаровская горэлектросеть» частично произведена оплата на сумму 200000,00 рублей (платежное поручение №1972 от 04.05.2023), после истечения срока оплаты.

Согласно служебной записке от 09.03.2023 № 312 (получена АО «Хабаровская горэлектросеть» - 14.03.2023) ООО «Апогей» выполнены работы по договору подряда №158 по техническим условиям: ТУ№1957 от 29.11.2022, ТУ№1929 от 31.11.2022, ТУ№1988 от 06.12.2022, ТУ№1960 от 30.11.2022, ТУ№1901 от 06.12.2022, ТУ№1968 от 01.12.2022, ТУ№2013 от 13.12.2022, ТУ№1953 от 29.11.2022, ТУ№1921 от 25.11.2022, ТУ№1949 от 29.11.2022, ТУ№1795 от 23.11.2022, ТУ№1659 от 04.11.2022, ТУ№1926 от 29.11.2022, ТУ№1954 от 29.11.2022, ТУ№2033 от 14.12.2022, ТУ№2000 от 09.12.2022, ТУ№2005 от 09.12.2022, ТУ№2008 от 13.12.2022, ТУ№1871 от 15.12.2022, ТУ№1983 от 20.12.2022, ТУ№2035 от 23.12.2022, ТУ№2018 от 13.12.2022, ТУ№10 от 11.01.2023, ТУ№1506 от 08.09.2022, ТУ№1927 от 25.11.2022, ТУ№1979 от 06.12.2022, ТУ№1898 от 23.11.2022, ТУ№1920 от 28.11.2022, ТУ№1778 от 11.11.2022, ТУ№1697 от 31.10.2022.

ООО «Апогей» выставлен счет на оплату №22 от 10.02.2023 на сумму 544118,34 рублей, составлена справка о стоимости выполненных работ №1 от 10.02.2023 на сумму 544118,34 рублей.

Также со стороны ООО «Апогей» и АО «Хабаровская горэлектросеть» подписаны акты о приемке выполненных работ и отчеты об использовании давальческих материалов:

- Акт №1 от 10.02.2023 на сумму 22192,78 рублей;

- Акт №2 от 10.02.2023 на сумму 19419,52 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №135 от 10.02.2023 на сумму 21025,15 рублей;

- Акт №3 от 10.02.2023 на сумму 19419,52 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №136 от 10.02.2023 на сумму 21025,15 рублей;

- Акт №4 от 10.02.2023 на сумму 38746,68 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №137 от 10.02.2023 на сумму 17730,85 рублей;

- Акт №5 от 10.02.2023 на сумму 19419,52 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №138 от 10.02.2023 на сумму 21025,15 рублей;

- Акт №6 от 10.02.2023 на сумму 21181,68 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №139 от 10.02.2023 на сумму 9643,15 рублей;

- Акт №7 от 10.02.2023 на сумму 19419,52 рублей;

- Акт №8 от 10.02.2023 на сумму 19419,52 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №141 от 10.02.2023 на сумму 21025,15 рублей;

- Акт №9 от 10.02.2023 на сумму 19171,76 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №142 от 10.02.2023 на сумму 13783,15 рублей;

- Акт №10 от 10.02.2023 на сумму 19419,52 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №143 от 10.02.2023 на сумму 21025,15 рублей;

- Акт №11 от 10.02.2023 на сумму 19419,52 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №144 от 10.02.2023 на сумму 21025,15 рублей;

- Акт №12 от 10.02.2023 на сумму 21181,68 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №145 от 10.02.2023 на сумму 7008,15 рублей;

- Акт №13 от 10.02.2023 на сумму 33446,52 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №146 от 10.02.2023 на сумму 17363,15 рублей;

- Акт №14 от 10.02.2023 на сумму 19419,52 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №147 от 10.02.2023 на сумму 21025,15 рублей;

- Акт №15 от 10.02.2023 на сумму 19419,52 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №148 от 10.02.2023 на сумму 21025,15 рублей;

- Акт №16 от 10.02.2023 на сумму 19419,52 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №149 от 10.02.2023 на сумму 21025,15 рублей;

- Акт №17 от 10.02.2023 на сумму 20850,00 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №150 от 10.02.2023 на сумму 21025,15 рублей;

- Акт №18 от 10.02.2023 на сумму 19419,52 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №151 от 10.02.2023 на сумму 21025,15 рублей;

- Акт №19 от 10.02.2023 на сумму 19419,51 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №152 от 10.02.2023 на сумму 21025,15 рублей;

- Акт №20 от 10.02.2023 на сумму 19419,51 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №153 от 10.02.2023 на сумму 21025,15 рублей;

- Акт №22 от 10.02.2023 на сумму 22192,78 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №154 от 10.02.2023 на сумму 21580,38 рублей;

- Акт №23 от 10.02.2023 на сумму 22192,76 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №155 от 10.02.2023 на сумму 21580,37 рублей;

- Акт №24 от 10.02.2023 на сумму 8645,65 рублей;

- Акт №25 от 10.02.2023 на сумму 8645,65 рублей;

- Акт №26 от 10.02.2023 на сумму 8645,65 рублей;

- Акт №28 от 10.02.2023 на сумму 8645,65 рублей;

- Акт №29 от 10.02.2023 на сумму 8645,65 рублей;

- Акт №30 от 10.02.2023 на сумму 8645,65 рублей;

- Акт №31 от 10.02.2023 на сумму 8645,66 рублей;

- Акт №32 от 10.02.2023 на сумму 9979,28 рублей.

Срок оплаты выполненных работ по служебной записке от 09.03.2023 № 312 до 23.03.2023 включительно. Оплата не производилась.

Согласно служебной записке от 16.03.2023 № 349 (получена АО «Хабаровская горэлектросеть» - 21.03.2023) ООО «Апогей» выполнены работы по договору подряда №158 по техническим условиям: ТУ№1984 от 06.12.2022, ТУ№732 от 11.05.2022, ТУ№1807 от 10.11.2022, ТУ№1928 от 29.11.2022, ТУ№2044 от 26.12.2022, ТУ№25 от 13.01.2023, ТУ№50 от 17.01.2023, ТУ№18 от 12.01.2023, ТУ№54 от 17.01.2023, ТУ№36 от 17.01.2023, ТУ№2071 от 12.01.2023, ТУ№17 от 12.01.2023, ТУ№40 от 19.01.2023, ТУ№1941 от 28.11.2022, ТУ№1942 от 28.11.2022, ТУ№2087 от 29.12.2022, ТУ№2023 от 15.12.2022, ТУ№1976 от 05.12.2022.

ООО «Апогей» выставлен счет на оплату №24 от 15.02.2023 на сумму 464216,08 рублей, составлена справка о стоимости выполненных работ №2 от 15.02.2023 на сумму 464216,08 рублей.

Также со стороны ООО «Апогей» и АО «Хабаровская горэлектросеть» подписаны акты о приемке выполненных работ и отчеты об использовании давальческих материалов:

- Акт №33 от 15.02.2023 на сумму 18190,87 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №186 от 16.03.2023 на сумму 11443,15 рублей;

- Акт №34 от 15.02.2023 на сумму 17814,71 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №189 от 16.03.2023 на сумму 13963,98 рублей;

- Акт №35 от 15.02.2023 на сумму 22192,78 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №191 от 16.03.2023 на сумму 21580,38 рублей;

- Акт №36 от 15.02.2023 на сумму 19419,52 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №192 от 16.03.2023 на сумму 21025,15 рублей;

- Акт №37 от 15.02.2023 на сумму 22192,78 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №193 от 16.03.2023 на сумму 21580,38 рублей;

- Акт №38 от 15.02.2023 на сумму 22192,78 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №194 от 16.03.2023 на сумму 21580,38 рублей;

- Акт №39 от 15.02.2023 на сумму 22192,78 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №195 от 16.03.2023 на сумму 21580,37 рублей;

- Акт №40 от 15.02.2023 на сумму 22192,78 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №196 от 16.03.2023 на сумму 21580,38 рублей;

- Акт №41 от 15.02.2023 на сумму 22192,78 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №197 от 16.03.2023 на сумму 21580,37 рублей;

- Акт №42 от 15.02.2023 на сумму 22192,78 рублей, отчет об использовании давальческих материалов от 16.03.2023 на сумму 21580,38 рублей;

- Акт №43 от 15.02.2023 на сумму 22192,78 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №199 от 16.03.2023 на сумму 21580,38 рублей;

- Акт №44 от 15.02.2023 на сумму 22192,78 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №200 от 16.03.2023 на сумму 21580,37 рублей;

- Акт №45 от 15.02.2023 на сумму 22192,78 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №201 от 16.03.2023 на сумму 21580,38 рублей;

- Акт №46 от 15.02.2023 на сумму 21181,67 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №202 от 16.03.2023 на сумму 9643,15 рублей;

- Акт №47 от 15.02.2023 на сумму 21181,67 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №203 от 16.03.2023 на сумму 9643,15 рублей;

- Акт №48 от 15.02.2023 на сумму 33446,57 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №204 от 16.03.2023 на сумму 12863,15 рублей;

- Акт №49 от 15.02.2023 на сумму 33059,26 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №205 от 16.03.2023 на сумму 12863,15 рублей;

- Акт №50 от 15.02.2023 на сумму 70994,13 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №206 от 16.03.2023 на сумму 16789,73 рублей.

Срок оплаты выполненных работ по служебной записке от 16.03.2023 № 349 до 30.03.2023 включительно. Оплата не производилась.

Согласно служебной записке от 10.04.2023 № 452 (получена АО «Хабаровская горэлектросеть» - 11.04.2023) ООО «Апогей» выполнены работы по договору подряда №94 по техническим условиям: ТУ№1775 от 01.11.2022, ТУ№1813 от 08.11.2022, ТУ№1611 от 13.10.2022, ТУ№1050 от 23.06.2022, ТУ№1856 от 16.11.2022, ТУ№1816 от 08.11.2022, ТУ№1860 от 15.11.2022, ТУ№1815 от 08.11.2022, ТУ№1750 от 10.11.2022, ТУ№1903 от 22.11.2022, ТУ№1244 от 15.08.2022, ТУ№1065 от 06.07.2022, ТУ№1019 от 23.06.2022, ТУ№1597 от 10.10.2022, ТУ№1818 от 21.11.2022, ТУ№1794 от 08.11.2022, ТУ№1874 от 21.11.2022, ТУ№1876 от 21.11.2022, ТУ№1359 от 16.08.2022, ТУ№1176 от 19.08.2022, ТУ№770 от 16.05.2022, ТУ№1273 от 10.08.2022, ТУ№1099 от 28.06.2022, ТУ№419 от 08.04.2022.

ООО «Апогей» выставлен счет на оплату №33 от 28.02.2023 на сумму 778290,48 рублей, составлена справка о стоимости выполненных работ №9 от 28.02.2023 на сумму 778290,48 рублей.

Также со стороны ООО «Апогей» и АО «Хабаровская горэлектросеть» подписаны акты о приемке выполненных работ и отчеты об использовании давальческих материалов:

- Акт №167 от 28.02.2023 на сумму 16534,61 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №261 от 31.03.2023 на сумму 14183,53 рублей;

- Акт №168 от 28.02.2023 на сумму 17829,80 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №262 от 31.03.2023 на сумму 14183,52 рублей;

- Акт №169 от 28.02.2023 на сумму 18072,17 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №263 от 31.03.2023 на сумму 21221,35 рублей;

- Акт №170 от 28.02.2023 на сумму 18072,17 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №264 от 31.03.2023 на сумму 21221,35 рублей;

- Акт №171 от 28.02.2023 на сумму 18507,22 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №265 от 31.03.2023 на сумму 21025,15 рублей;

- Акт №172 от 28.02.2023 на сумму 18507,22 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №266 от 31.03.2023 на сумму 21040,52 рублей;

- Акт №173 от 28.02.2023 на сумму 21261,59 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №267 от 31.03.2023 на сумму 21040,52 рублей;

- Акт №174 от 28.02.2023 на сумму 18507,22 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №268 от 31.03.2023 на сумму 21040,53 рублей;

- Акт №175 от 28.02.2023 на сумму 18507,22 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №269 от 31.03.2023 на сумму 21025,15 рублей;

- Акт №176 от 28.02.2023 на сумму 18507,22 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №270 от 31.03.2023 на сумму 21025,15 рублей;

- Акт №177 от 28.02.2023 на сумму 30028,90 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №271 от 31.03.2023 на сумму 9365,53 рублей;

- Акт №178 от 28.02.2023 на сумму 33283,47 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №272 от 31.03.2023 на сумму 17559,36 рублей;

- Акт №179 от 28.02.2023 на сумму 30305,88 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №273 от 31.03.2023 на сумму 17378,53 рублей;

- Акт №180 от 28.02.2023 на сумму 30305,88 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №274 от 31.03.2023 на сумму 17378,52 рублей;

- Акт №181 от 28.02.2023 на сумму 30305,88 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №275 от 31.03.2023 на сумму 17363,15 рублей;

- Акт №182 от 28.02.2023 на сумму 30305,88 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №276 от 31.03.2023 на сумму 17373,52 рублей;

- Акт №183 от 28.02.2023 на сумму 31948,88 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №277 от 31.03.2023 на сумму 17363,15 рублей;

- Акт №184 от 28.02.2023 на сумму 31948,88 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №278 от 31.03.2023 на сумму 17363,15 рублей;

- Акт №185 от 28.02.2023 на сумму 20440,22 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №279 от 31.03.2023 на сумму 15000,00 рублей;

- Акт №186 от 28.02.2023 на сумму 48577,43 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №280 от 31.03.2023 на сумму 15000,00 рублей;

- Акт №187 от 28.02.2023 на сумму 66214,70 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №281 от 31.03.2023 на сумму 30000,00 рублей;

- Акт №188 от 28.02.2023 на сумму 47894,16 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №282 от 31.03.2023 на сумму 15000,00 рублей;

- Акт №189 от 28.02.2023 на сумму 101395,76 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №283 от 31.03.2023 на сумму 30000,00 рублей;

- Акт №190 от 28.02.2023 на сумму 61028,19 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №284 от 31.03.2023 на сумму 15000,00 рублей.

Срок оплаты выполненных работ по служебной записке от 10.04.2023 № 452 до 20.04.2023 включительно. Оплата не производилась.

Согласно служебной записке от 20.04.2023 № 483 ООО «Апогей» выполнены работы по договору подряда №158 по техническим условиям: ТУ№1971 от 01.12.2022, ТУ№2050 от 21.12.2022, ТУ№22 от 13.01.2023, ТУ№16 от 16.01.2023, ТУ№11 от 12.01.2023, ТУ№105 от 27.01.2023, ТУ№89 от 26.01.2023, ТУ№2079 от 26.12.2022, ТУ№114 от 30.01.2023, ТУ№128 от 01.02.2023, ТУ№225 от 27.02.2023, ТУ№1352 от 16.08.2022, ТУ№2052 от 27.12.2022, ТУ№93 от 30.01.2023, ТУ№1756 от 08.11.2022, ТУ№1755 от 08.11.2022, ТУ№161 от 08.02.2023, ТУ№1870 от 18.11.2022, ТУ№33 от 27.01.2023, ТУ№243 от 20.02.2023, ТУ№1348 от 16.08.2022, ТУ№1393 от 22.08.2022, ТУ№173 от 08.02.2023, ТУ№102 от 27.01.2023, ТУ№1997 от 21.12.2022, ТУ№10 от 11.01.2023, ТУ№171 от 13.02.2023, ТУ№193 от 21.02.2023, ТУ№2118 от 10.01.2022, ТУ№76 от 01.02.2023, ТУ№1811 от 23.11.2022, ТУ№1934 от 06.12.2022.

ООО «Апогей» выставлен счет на оплату №35 от 15.03.2023 на сумму 721589,98 рублей, составлена справка о стоимости выполненных работ №3 от 15.03.2023 на сумму 721589,98 рублей.

Также со стороны ООО «Апогей» и АО «Хабаровская горэлектросеть» подписаны акты о приемке выполненных работ и отчеты об использовании давальческих материалов:

- Акт №51 от 15.03.2023 на сумму 19419,51 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №304 от 20.04.2023 на сумму 21025,15 рублей;

- Акт №52 от 15.03.2023 на сумму 22192,77 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №305 от 20.04.2023 на сумму 21580,37 рублей;

- Акт №53 от 15.03.2023 на сумму 22192,77 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №306 от 20.04.2023 на сумму 21580,37 рублей;

- Акт №54 от 15.03.2023 на сумму 22192,77 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №307 от 20.04.2023 на сумму 21580,37 рублей;

- Акт №55 от 15.03.2023 на сумму 22192,77 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №308 от 20.04.2023 на сумму 21599,28 рублей;

- Акт №56 от 15.03.2023 на сумму 22192,77 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №309 от 20.04.2023 на сумму 21580,37 рублей;

- Акт №57 от 15.03.2023 на сумму 22192,77 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №310 от 20.04.2023 на сумму 21580,37 рублей;

- Акт №58 от 15.03.2023 на сумму 22192,78 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №311 от 20.04.2023 на сумму 21599,28 рублей;

- Акт №59 от 15.03.2023 на сумму 22192,78 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №312 от 20.04.2023 на сумму 21580,37 рублей;

- Акт №60 от 15.03.2023 на сумму 22192,77 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №313 от 20.04.2023 на сумму 21580,38 рублей;

- Акт №61 от 15.03.2023 на сумму 22192,78 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №314 от 20.04.2023 на сумму 21599,27 рублей;

- Акт №62 от 15.03.2023 на сумму 21181,68 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №315 от 20.04.2023 на сумму 9643,15 рублей;

- Акт №63 от 15.03.2023 на сумму 36328,03 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №316 от 20.04.2023 на сумму 17918,38 рублей;

- Акт №64 от 15.03.2023 на сумму 36328,03 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №317 от 20.04.2023 на сумму 17937,27 рублей;

- Акт №65 от 15.03.2023 на сумму 33448,75 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №318 от 20.04.2023 на сумму 17363,15 рублей;

- Акт №66 от 15.03.2023 на сумму 33448,75 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №319 от 20.04.2023 на сумму 17363,15 рублей;

- Акт №67 от 15.03.2023 на сумму 36328,03 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №320 от 20.04.2023 на сумму 17937,28 рублей;

- Акт №68 от 15.03.2023 на сумму 50108,40 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №321 от 20.04.2023 на сумму 15000,00 рублей;

- Акт №69 от 15.03.2023 на сумму 22192,78 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №322 от 20.04.2023 на сумму 21599,28 рублей;

- Акт №70 от 15.03.2023 на сумму 22192,78 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №323 от 20.04.2023 на сумму 21599,28 рублей;

- Акт №71 от 15.03.2023 на сумму 22181,65 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №324 от 20.04.2023 на сумму 9638,15 рублей;

- Акт №72 от 15.03.2023 на сумму 22181,65 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №325 от 20.04.2023 на сумму 9643,15 рублей;

- Акт №73 от 15.03.2023 на сумму 7737,23 рублей;

- Акт №74 от 15.03.2023 на сумму 7737,23 рублей;

- Акт №75 от 15.03.2023 на сумму 6403,61 рублей;

- Акт №76 от 15.03.2023 на сумму 8838,78 рублей;

- Акт №77 от 15.03.2023 на сумму 21192,78 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №326 от 20.04.2023 на сумму 21599,27 рублей;

- Акт №78 от 15.03.2023 на сумму 21192,78 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №327 от 20.04.2023 на сумму 21599,28 рублей;

- Акт №79 от 15.03.2023 на сумму 21192,78 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №328 от 20.04.2023 на сумму 21599,27 рублей;

- Акт №80 от 15.03.2023 на сумму 7737,23 рублей;

- Акт №21 от 10.02.2023 на сумму 36325,80 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №326 от 20.04.2023 на сумму 17918,37 рублей;

- Акт №27 от 10.02.2023 на сумму 4960,0 рублей.

Срок оплаты выполненных работ по служебной записке от 20.04.2023 № 483 до 02.05.2023 включительно. Оплата не производилась.

Согласно служебной записке от 21.04.2023 № 488 (получена АО «Хабаровская горэлектросеть» - 25.04.2023) ООО «Апогей» выполнены работы по договору подряда №158 по техническим условиям: ТУ-179, ТУ-116, ТУ-120, ТУ-119, ТУ-149, ТУ-162, ТУ-303, ТУ-108, ТУ-98, ТУ-231, ТУ-264, ТУ-235, ТУ-251, ТУ-919, ТУ-256, ТУ-1087, ТУ-6, ТУ-2037.

ООО «Апогей» выставлен счет на оплату №36 от 27.03.2023 на сумму 394887,67 рублей, составлена справка о стоимости выполненных работ №4 от 27.03.2023 на сумму 394887,67 рублей.

Также со стороны ООО «Апогей» и АО «Хабаровская горэлектросеть» подписаны акты о приемке выполненных работ и отчеты об использовании давальческих материалов:

- Акт №81 от 27.03.2023 на сумму 22192,77 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №343 от 21.04.2023 на сумму 21599,28 рублей;

- Акт №82 от 27.03.2023 на сумму 22192,77 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №344 от 21.04.2023 на сумму 21599,28 рублей;

- Акт №83 от 27.03.2023 на сумму 22192,77 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №345 от 21.04.2023 на сумму 21599,28 рублей;

- Акт №84 от 27.03.2023 на сумму 22192,77 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №346 от 21.04.2023 на сумму 21599,28 рублей;

- Акт №85 от 27.03.2023 на сумму 22192,77 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №347 от 21.04.2023 на сумму 21599,28 рублей;

- Акт №86 от 27.03.2023 на сумму 22192,77 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №348 от 21.04.2023 на сумму 21599,27 рублей;

- Акт №87 от 27.03.2023 на сумму 22192,77 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №349 от 21.04.2023 на сумму 21599,27 рублей;

- Акт №88 от 27.03.2023 на сумму 22192,77 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №350 от 21.04.2023 на сумму 21599,28 рублей;

- Акт №88 от 27.03.2023 на сумму 22192,77 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №351 от 21.04.2023 на сумму 21599,27 рублей;

- Акт №90 от 27.03.2023 на сумму 22192,77 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №352 от 21.04.2023 на сумму 21599,287 рублей;

- Акт №91 от 27.03.2023 на сумму 19171,77 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №353 от 21.04.2023 на сумму 9837,27 рублей;

- Акт №92 от 27.03.2023 на сумму 22192,78 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №354 от 21.04.2023 на сумму 21599,28 рублей;

- Акт №93 от 27.03.2023 на сумму 22192,78 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №355 от 21.04.2023 на сумму 21599,28 рублей;

- Акт №94 от 27.03.2023 на сумму 22192,77 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №356 от 21.04.2023 на сумму 21025,15 рублей;

- Акт №95 от 27.03.2023 на сумму 22192,78 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №357 от 21.04.2023 на сумму 21599,27 рублей;

- Акт №96 от 27.03.2023 на сумму 19419,52 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №358 от 21.04.2023 на сумму 21025,15 рублей;

- Акт №97 от 27.03.2023 на сумму 16725,50 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №359 от 21.04.2023 на сумму 13798,52 рублей;

- Акт №98 от 27.03.2023 на сумму 28872,05 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №360 от 21.04.2023 на сумму 17494,70 рублей.

Срок оплаты выполненных работ по служебной записке от 21.04.2023 № 488 до 05.05.2023 включительно. Оплата не производилась.

Согласно служебной записке от 28.04.2023 № 509 (получена АО «Хабаровская горэлектросеть» - 02.05.2023) ООО «Апогей» выполнены работы по договору подряда №94 по техническим условиям: ТУ№1354 от 16.08.2022, ТУ№1394 от 22.08.2022, ТУ№745 от 12.05.2022, ТУ№1107 от 08.08.2022, ТУ№1513 от 12.09.2022.

ООО «Апогей» выставлен счет на оплату №47 от 31.03.2023 на сумму 128002,69 рублей, составлена справка о стоимости выполненных работ №10 от 31.03.2023 на сумму 128002,69 рублей.

Также со стороны ООО «Апогей» и АО «Хабаровская горэлектросеть» подписаны акты о приемке выполненных работ и отчеты об использовании давальческих материалов:

- Акт №191 от 31.03.2023 (подписан заказчиком 28.04.2023) на сумму 43526,16 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №370 от 28.04.2023 на сумму 15000,00 рублей;

- Акт №192 от 31.03.2023 (подписан заказчиком 28.04.2023) на сумму 15698,86 рублей;

- Акт №193 от 31.03.2023 (подписан заказчиком 28.04.2023) на сумму 27527,70 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №371 от 28.04.2023 на сумму 17335,72 рублей;

- Акт №194 от 31.03.2023 (подписан заказчиком 28.04.2023) на сумму 20624,99 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №372 от 28.04.2023 на сумму 9658,52 рублей;

- Акт №195 от 31.03.2023 (подписан заказчиком 28.04.2023) на сумму 20624,99 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №373 от 28.04.2023 на сумму 9658,52 рублей.

Срок оплаты выполненных работ по служебной записке от 28.04.2023 № 509 до 15.05.2023 включительно. Оплата не производилась.

Согласно служебной записке от 28.04.2023 № 510 (получена АО «Хабаровская горэлектросеть» - 02.05.2023)ООО «Апогей» выполнены работы по договору подряда №158 по техническим условиям: ТУ№68 от 30.01.2023, ТУ№274 от 01.03.2023, ТУ№127 от 06.02.2023, ТУ №273 от 01.03.2023.

ООО «Апогей» выставлен счет на оплату №46 от 18.04.2023 на сумму 83075,04 рублей, составлена справка о стоимости выполненных работ №5 от 18.08.2023 на сумму 128002,69 рублей.

Также со стороны ООО «Апогей» и АО «Хабаровская горэлектросеть» подписаны акты о приемке выполненных работ и отчеты об использовании давальческих материалов:

- Акт №99 от 18.04.2023 на сумму 18609,30 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №374 от 28.04.2023 на сумму 9779,70 рублей;

- Акт №100 от 18.04.2023 на сумму 21488,58 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №376 от 28.04.2023 на сумму 21599,27 рублей;

- Акт №101 от 18.04.2023 на сумму 21488,58 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №377 от 28.04.2023 на сумму 21599,28 рублей;

- Акт №102 от 18.04.2023 на сумму 21488,58 рублей, отчет об использовании давальческих материалов №378 от 28.04.2023 на сумму 21599,27 рублей.

Срок оплаты выполненных работ по служебной записке от 28.04.2023 № 510 до 15.05.2023 включительно.

По данным исполненным работам оплата в сроки установленные законом и договорами, АО «Хабаровская горэлектросеть» не произведена.

В свою очередь АО «Хабаровская горэлектросеть» за пределами сроков оплаты исполненных работ по контрактам, выставлены в адрес ООО «Апогей» следующие претензии:

- Претензия №2543 от 25.05.2023 о нарушении сроков выполнения работ по договору №94 - общая сумма неустойки 1275277,99 рублей;

- Претензия №2544 от 25.05.2023 о нарушении сроков выполнения работ по договору №94 - общая сумма неустойки 269995,14 рублей;

- Претензия №2545 от 25.05.2023 о нарушении сроков выполнения работ по договору №94 - общая сумма неустойки 259753,09 рублей;

- Претензия №2546 от 25.05.2023 о нарушении сроков выполнения работ по договору №94 - общая сумма неустойки 138158,52 рублей;

- Претензия №2547 от 25.05.2023 о нарушении сроков выполнения работ по договору №94 - общая сумма неустойки 213440,60 рублей;

- Претензия №2548 от 25.05.2023 о нарушении сроков выполнения работ по договору №94 - общая сумма неустойки 220545,30 рублей;

- Претензия №2549 от 25.05.2023 о нарушении сроков выполнения работ по договору №94 - общая сумма неустойки 467864,68 рублей;

- Претензия №2553 от 26.05.2023 о нарушении сроков выполнения работ по договору №94 - общая сумма неустойки 240883,70 рублей;

- Претензия №2554 от 26.05.2023 о нарушении сроков выполнения работ по договору №94 - общая сумма неустойки 187561,78 рублей;

- Претензия №2555 от 26.05.2023 о нарушении сроков выполнения работ по договору №94 - общая сумма неустойки 198592,45 рублей;

- Претензия №2556 от 26.05.2023 о нарушении сроков выполнения работ по договору №94 - общая сумма неустойки 142240,95 рублей;

- Претензия №2557 от 26.05.2023 о нарушении сроков выполнения работ по договору №94 - общая сумма неустойки 171903,70 рублей;

- Претензия №2558 от 26.05.2023 о нарушении сроков выполнения работ по договору №94 - общая сумма неустойки 144422,42 рублей;

- Претензия №2651 от 31.05.2023 о нарушении сроков выполнения работ по договору №158 - общая сумма неустойки 4844120,91 рублей, после удержания части вознаграждения на основании п. 6.5 договора, сумма неустойки составила 694665,18 рублей;

- Претензия №2448 от 22.05.2023 о нарушении сроков выполнения работ по договору №94 - общая сумма неустойки 2682873,80 рублей;

- Претензия №2449 от 22.05.2023 о нарушении сроков выполнения работ по договору №94 - общая сумма неустойки 175266,88 рублей;

- Претензия №2450 от 22.05.2023 о нарушении сроков выполнения работ по договору №94 - общая сумма неустойки 166385,39 рублей;

- Претензия №2451 от 23.05.2023 о нарушении сроков выполнения работ по договору №94 - общая сумма неустойки 492966,60 рублей;

- Претензия №2452 от 23.05.2023 о нарушении сроков выполнения работ по договору №94 - общая сумма неустойки 582227,76 рублей;

- Претензия №2453 от 23.05.2023 о нарушении сроков выполнения работ по договору №94 - общая сумма неустойки 474495,95 рублей;

- Претензия №2554 от 23.05.2023 о нарушении сроков выполнения работ по договору №94 - общая сумма неустойки 2753972,54 рублей;

- Претензия №2455 от 23.05.2023 о нарушении сроков выполнения работ по договору №94 - общая сумма неустойки 1094801,02 рублей;

- Претензия №2457 от 25.05.2023 о нарушении сроков выполнения работ по договору №94 - общая сумма неустойки 426605,14 рублей.

При этом по служебной записке от 08.02.2023 № 180 ООО «Апогей» выполнены работы на сумму 424096,18 рублей (срок оплаты выполненных работ до 09.03.2023 включительно). АО «Хабаровская горэлектросеть» выставлены претензии:

- претензия №2449 от 22.05.2023 на сумму 175266,88 рублей;

- претензия №2451 от 23.05.2023 на сумму 492966,60 рублей;

- претензия №2457 от 25.05.2023 на сумму 426605,14 рублей.

По служебной записке от 09.03.2023 № 312 ООО «Апогей» выполнены работы на сумму 544118,34 рублей (срок оплаты выполненных работ до 23.03.2023).

По служебной записке от 16.03.2023 № 349 ООО «Апогей» выполнены работы на сумму 464216,08 рублей (срок оплаты выполненных работ до 30.03.2023).

По служебной записке от 20.04.2023 № 483 ООО «Апогей» выполнены работы на сумму 721589,98 рублей (срок оплаты выполненных работ до 02.05.2023).

По служебной записке от 21.04.2023 № 488 ООО «Апогей» выполнены работы на сумму 394887,67 рублей (срок оплаты выполненных работ до 05.05.2023).

По служебной записке от 28.04.2023 № 510 ООО «Апогей» выполнены работы на сумму 128002,69 рублей (срок оплаты выполненных работ до 15.05.2023).

По данным служебным запискам АО «Хабаровская горэлектросеть» выставлена Претензия №2651 от 31.05.2023 на сумму 4844120,91 рублей, после удержания части вознаграждения на основании п. 6.5 договора, сумма неустойки составила 694 665,18 рублей.

По служебной записке от 10.04.2023 № 452 ООО «Апогей» выполнены работы на сумму 778290,48 рублей (срок оплаты выполненных работ до 20.04.2023).

АО «Хабаровская горэлектросеть» выставлены претензии:

- претензия №2453 от 23.05.2023 на сумму 474495,95 рублей;

- претензия №2554 от 23.05.2023 на сумму 2753972,54 рублей;

- претензия №2455 от 23.05.2023 на сумму 1094801,02 рублей.

По служебной записке от 28.04.2023 № 509 ООО «Апогей исполнены работы на сумму 128002,69 рублей (срок оплаты выполненных работ по служебной записке от 28.04.2023 № 509 – до 15.05.2023 включительно). АО «Хабаровская горэлектросеть» выставлена претензия №2543 от 25.05.2023 на сумму 1275277,99 рублей.

Учитывая вышеизложенное, в действиях юридического лица - АО «Хабаровская электросеть» установлены признаки нарушения, предусмотренного ч. 9 ст.7.32.3 КоАП РФ.

АО «Хабаровская электросеть» указывает, что несвоевременная оплата по контрактам произошла в связи с систематическим нарушением поставщикам сроков выполнения работ, возврата давальческих материалов. В соответствии с условиями договора № 94 при нарушении условиями контракта заказчик вправе удерживать с поставщика неустойку за нарушение подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему договору при выплате подрядчику вознаграждения или его части. Аналогичное условие установлено в договоре № 154.

Положение № 1352 не содержит каких-либо исключений, которые предоставляют возможность не соблюдать срок оплаты поставленного товара по договору, заключенному с субъектом малого и среднего предпринимательства. Значение имеет сам факт заключения договора с субъектом малого и среднего предпринимательства.

Таким образом, факт несвоевременной оплаты по контрактам подтверждается материалами дела.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Согласно пункту 16.1 Постановления Пленума от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» Высший Арбитражный Суд Российской Федерации разъяснил, что в тех случаях, когда в соответствующих статьях Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возможность привлечения к административной ответственности за административное правонарушение ставится в зависимость от формы вины, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ).

Вина АО «Хабаровская электросеть» в совершении правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ, с учетом положения статьи 2.1 Кодекса заключается в том, что у общества имелась возможность для соблюдения требования, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В соответствии с Постановлением Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» при квалификации правонарушения в качестве малозначительного необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Такие обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения. Данные обстоятельства в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ учитываются при назначении административного наказания.

Категория малозначительности относится к числу оценочных, в связи с чем определяется в каждом конкретном случае исходя из обстоятельств совершенного правонарушения.

Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях.

Каких-либо исключительных обстоятельств, свидетельствующих о малозначительности совершенного правонарушения, в материалы дела не представлено.

Мера наказания определена административным органом в минимальном размере санкции, предусмотренной частью 9 статьи 7.32.3 КоАП РФ, при отсутствии оснований для применения положений статьи 2.9 КоАП РФ и снижения размера штрафа ниже низшего предела.

Поскольку факт совершения обществом правонарушения, ответственность за которое установлена частью 9 статьи 7.32.3 КоАП РФ, подтверждается материалами дела, процедура привлечения учреждения не нарушена, срок давности привлечения к административной ответственности не истек, суд отказывает в удовлетворении заявления.

Руководствуясь статьями 167-170, 207-211 АПК РФ, статьей 30.7 КоАП РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение - Арбитражный суд Хабаровского края.


Судья А.Г. Калашников