Резолютивная часть решения от 26 октября 2023 г. по делу № А27-16642/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дело № А27-16642/2023

Р Е Ш Е Н И Е именем Российской Федерации Резолютивная часть

26 октября 2023 г. г. Кемерово

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Гисич С.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании с участием представителя от истца - ФИО2, по доверенности № 9/2023-СП от 28.03.2023,

дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Сибпроект» (Кемеровская обл. - Кузбасс, г. Новокузнецк, ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Строительство Обслуживание» (г. Москва, ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании долга и неустойки,

руководствуясь статьями 49, 150-151, 110, 170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л :

принять отказ от иска в части взыскания долга и прекратить производство по делу в данной части.

Удовлетворить исковые требования.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Строительство Обслуживание» (г. Москва, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сибпроект» (Кемеровская обл. - Кузбасс, г. Новокузнецк, ОГРН <***>, ИНН <***>) 13 391 руб. 04 коп. неустойки, 24 678 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Строительство Обслуживание» (г. Москва, ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 24 руб. государственной пошлины.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия. Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья С.В. Гисич