Резолютивная часть решения от 29 октября 2020 г. по делу № А14-9932/2020Арбитражный суд Воронежской области (АС Воронежской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ) г. Воронеж Дело № А14-9932/2020 «29» октября 2020г. Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Сидоровой О.И. при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дела по иску общества с ограниченной ответственностью Торгово-Строительное Предприятие «Воронеж Строй Комплекс», г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ТехСтрой» г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, п. 4 ч. 1 статьи 150, статьями 151, 184, 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Производство по делу в части взыскания неустойки в размере 73 639руб. прекратить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТехСтрой» г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Торгово-Строительное Предприятие «Воронеж Строй Комплекс», г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) 735 546руб. штрафа, 17 440,34руб. расходов по уплате государственной пошлины. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Торгово- Строительное Предприятие «Воронеж Строй Комплекс», г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета 1 220,56руб. государственной пошлины. Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый Арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Воронежской области. Судья О.И. Сидорова Суд:АС Воронежской области (подробнее)Истцы:ООО ТСП "Воронеж Строй Комплекс" (подробнее)Ответчики:ООО "Техстрой" (подробнее)Судьи дела:Сидорова О.И. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
