Решение от 13 июня 2024 г. по делу № А07-9579/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/,

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А07-9579/2023
г. Уфа
14 июня 2024 года
Резолютивная часть решения объявлена 13 июня 2024 года

Полный текст решения изготовлен 14 июня 2024 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Проскуряковой С. В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Хайруллиной Р.Д., рассмотрев дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «Атласмонтажстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «А-Строй» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 1 082 009 руб. 40 коп.

при участии в судебном заседании: от сторон – явки нет, уведомлены надлежащим образом

Общество с ограниченной ответственностью «Атласмонтажстрой» обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «А-Строй» о взыскании суммы долга в размере 1 082 009 руб. 40 коп. за выполненные работы по договорам подряда № 22/18 от 07.08.2018, №9.19 от 25.04.2019, №14/19 от 03.06.2019, №06/20 от 16.03.2020, №41/20 от 10.08.2020, №63/21Д от 13.10.2021, №69/21Д от 27.12.2021.

Определением суда от 31.03.2023 исковое заявление принято к производству.

Стороны явку представителей в судебное заседание 13.06.2024 не обеспечили, о месте и времени судебного разбирательства с учетом положений ст. ст. 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считаются извещенными надлежащим образом, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном Интернет-сайте.

Дело рассмотрено в отсутствие сторон по имеющимся материалам в порядке ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, 07 августа 2018 года между истцом и ответчиком заключен договор № 22/18, согласно п. 1.1. которого заказчик (ответчик) поручает, а подрядчик (истец) принимает на себя обязательство качественно (согласно СП 2.13130.2012, ГОСТ Р 53295-2009), собственными силами и средствами, в срок, установленный договором выполнить работы по огнезащите металлоконструкций в объеме 3740,7 кв.м, по объекту: «Бассейн», расположенному по адресу: ГО г. Уфа РБ в Калининском районе, бульвар Тухвата Янаби, в соответствии с рабочим проектом: К-52/17-КМ.

По завершению работ подрядчик сдает, а заказчик принимает выполненные работы и оплачивает подрядчику в установленные договором сроки (п. 1.2. договора).

Согласно п. 2.1. договора работы считаются выполненными подрядчиком после выполнения всего объема работ по договору, подписания уполномоченными лицами сторон актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат, оформленных по утвержденным Госкомстатом формам КС-2 и КС-3.

Срок выполнения работ: начало: с момента подписания договора и перечисления на расчетный счет подрядчика аванса; окончание: в течение 120 календарных дней с момента поступления аванса согласно условиям договора.

В силу п. 3.1. договора стоимость работ согласно п. 1.1. договора составляет 2 599 786 руб. 50 коп., в том числе НДС – 18 %.

В соответствии с п. 4.2. договора окончательный расчет по договору производится за выполненные работы в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Впоследствии 24 апреля 2019 года между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение № 1 к договору № 22/18 от 07.07.2018, согласно которому п. 1.1. договора изложен в следующей редакции: по договору заказчик (истец) поручает, а подрядчик (истец) принимает на себя обязательство качественно (согласно СП 2.13130.2012, ГОСТ Р 53295-2009), собственными силами и средствами, в срок, установленный договором выполнить дополнительные работы, объемы и цена которых установлена в спецификации № 1 к договору по объекту: «Бассейн в городском округе город Уфа Республики Башкортостан, Калининский район, бул. Тухвата Янаби», в соответствии с рабочим проектом: К-52/17-КМ.

В силу п. 2 дополнительного соглашения № 1 п. 2.1. договора изменен и изложен в следующей редакции: работы считаются выполненными подрядчиком после выполнения всего объема работ по договору, подписания уполномоченными лицами сторон актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат, оформленных по утвержденным Госкомстатом формам КС-2 и КС-3, а также после оформления и передачи подрядчиком заказчику исполнительной документации в 2-ъ экземплярах согласно строительным нормам и правилам включая, но не ограничиваясь согласно ГОСТ 51872-2002, РД – 11-02-2006.

Срок выполнения работ: начало: с момента подписания договора и перечисления аванса согласно п. 4.1. договора; окончание: 30 мая 2019 года.

В соответствии с п. 3. дополнительного соглашения № 1 стоимость работ согласно п. 1.1. договора установлена в спецификации № 1 к договору.

Согласно спецификации № 1 от 24.04.2019 (приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1 от 24.04.2019 к договору № 22/18 от 07.08.2018) общая стоимость работ составила 3 599 786 руб.

25 апреля 2019 года между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение № 2 к договору № 22/18 от 07.08.2018, согласно которому заказчик (ответчик) поручает, а подрядчик (истец) обязуется выполнить дополнительный объем работ по огрунтовке металлических конструкций объемом 1989,5 кв.м на объекте: «Бассейн», расположенного по адресу: «РБ, г.Уфа в Калининском районе, бульвар Тухвата Янаби» и сдать результат работ заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить в порядке и сроки, установленные дополнительным соглашением.

Согласно п. 2. дополнительного соглашения № 2 к договору № 22/18 от 07.08.2018 стоимость работ по дополнительному соглашению из расчета 95 руб. / кв.м составляет: 189 002 руб. 50 коп., в том числе НДС – 20 %.

На основании п. 4. дополнительного соглашения № 2 к договору № 22/18 от 07.08.2018 оплата выполненных работ по дополнительному соглашению осуществляется заказчиком не позднее 30 (тридцати) календарных дней после сдачи-приемки работ. Оплате подлежат только надлежащим образом выполненные работы.

Согласно п. 5. дополнительного соглашения № 2 сроки выполнения работ по дополнительному соглашению: 25 апреля 2019 г. – 31 августа 2019 г.

По акту о приемке выполненных работ № 1 от 26.08.2019 на сумму 3 599 786 руб., справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 26.08.2019, № 2 от 30.08.2019 на сумму 189 002 руб. 50 коп., ответчиком приняты работы по договору № 22/18 от 07.08.2018 на общую сумму 3 788 788 руб. 50 коп.

Кроме того, 25 апреля 2019 года между истцом и ответчиком заключен договор подряда № 9.19, согласно которому заказчик (истец) поручает, а исполнитель (ответчик) обязуется выполнить строительно-монтажные работы в объеме и стоимости установленного в приложении № 1 к договору.

Работы выполняются на объекте «Строительство школы на 340 ученических мест в пос. Шахтау г.Стерлитамака РБ» (п. 1.2. договора).

В силу п. 2.1. договора начало работ – в течение 3-х дней с момента заключения договора. Окончание всех работ предусмотренных договором: не позднее 30.05.2019, при этом, окончание работ исчисляется после выполнения исполнителем всех работ, включая предоставление заказчику исполнительной документации, при условии устранения им всех выявленных нарушений и замечаний заказчика.

На основании п. 3.1. договора цена договора – стоимость работ, выполняемых исполнителем по договору, порядок оплаты определены в приложении № 1 к договору.

Согласно Ведомости объемов и стоимости работ от 25.04.2019 (приложение № 1 к договору подряда № 9.19 от 25.04.2019) общая стоимость работ составляет 435 125 руб. 94 коп.

В соответствии с п. 3.2. договора оплата за результат выполненных работ производится по истечении 30 (тридцати) рабочих дней с момента сдачи всего объема результата выполненных работ заказчику и предоставления исполнительной документации согласно п. 1.2. договора, на основании подписанных сторонами актов приемки выполненных работ, предоставленного исполнителем счета-фактуры, оформленного в установленном порядке, с учетом пропорционального удержания сумм перечисленных в качестве аванса (при наличии), при этом, при осуществлении расчетов с исполнителем. Заказчик производит удержание гарантийной суммы в размере 10 (десять) % от стоимости выполненных и принятых работ. Возврат гарантийного удержания (окончательный) расчет производится заказчиком в течение 120 рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию, подтвержденная разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

По акту о приемке выполненных работ № 1 от 19.08.2019 на сумму 435 125 руб. 94 коп., справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 19.08.2019 ответчиком приняты работы на сумму 435 125 руб. 04 коп.

03 июня 2019 года между истцом и ответчиком заключен договор субподряда № 14/19, согласно которому генподрядчик (ответчик) поручает, а субподрядчик (истец) принимает на себя обязательство качественно (согласно СП 2.13130.2012, ГОСТ Р 53295-2009, ГОСТ Р 53292-2009) собственными силами и средствами, в срок, установленный договором выполнить работы по Огнезащитной обработке, на объекте: «Строительство школы в с. Жуково, Уфимский район».

В силу п. 1.3. договора сроки выполнения работ, предусмотренные договором, являются окончательными и изменению не подлежат.

В соответствии с п. 2.1. договора работы считаются выполненными субподрядчиком после выполнения всего объема работ по договору, подписания уполномоченными лицами сторон актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат, оформленных по утвержденным Госкомстатом по формам КС-2 и КС-3.

Срок выполнения работ: начало: c даты подписания договора; окончание: не позднее 20 августа 2019 г.

На основании п. 3.1. договора стоимость работ, указанных в п. 1.1. договора составляет 334 598 руб., в том числе НДС 20 %.

Согласно п. 4.1. договора оплата работ по договору производится за выполненные работы в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания генподрядчиком и субподрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), и сдачи заказчику исполнительной документации.

По акту о приемке выполненных работ № 1 от 19.08.2019 на сумму 334 598 руб., справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 19.08.2019, акту о приемке выполненных работ № 2 от 30.07.2020 на сумму 19 400 руб., справке о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 30.07.2020 ответчиком по договору субподряда № 14/19 от 03.06.2019 приняты работы на общую сумму 353 998 руб.

16 марта 2020 года между истцом и ответчиком заключен договор субподряда № 06/20, согласно которому генподрядчик (ответчик) поручает, а подрядчик (истец) принимает на себя обязательство качественно (согласно СП 2.13130.2012, ГОСТ Р 53295-2009, ГОСТ Р 53292-2009), собственными силами и средствами, в срок, установленный договором выполнить работы по Огнезащитной обработке, на объекте: «Реконструкция здания школы-интерната по адресу: ул. Бакинская, д. 8 под начальное звено обучения общеобразовательной организации в городском округе город Октябрьский РБ».

В силу п. 1.3. договора сроки выполнения работ, предусмотренные договором, являются окончательными и изменению не подлежат.

В соответствии с п. 2.1. договора работы считаются выполненными субподрядчиком после выполнения всего объема работ по договору, подписания уполномоченными лицами сторон актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат, оформленных по утвержденным Госкомстатом по формам КС-2 и КС-3.

Срок выполнения работ: начало: c даты подписания договора; окончание: не позднее 30 марта 2020 г.

Пунктом 3.1. договора предусмотрено, что стоимость работ письменно согласовывается сторонами и оформляется в виде локально-сметных расчетов (приложение № 1), действительным в течение срока действия договора или до подписания сторонами нового соглашения о цене.

Согласно п. 4.1. договора оплата по договору производится:

4.1.1. авансовый платеж в размере 50 % от стоимости договора в течение 5 календарных дней с момента подписания договора, на основании выставленного подрядчиком счета на оплату;

4.1.2. последующие оплаты – в течение 30 календарных дней по факту сдачи выполненных работ, на основании актов ведения работ КС-2, КС-3 и выставленных подрядчиком счетов на оплату.

По акту о приемке выполненных работ № 1 от 19.08.2020 на сумму 263 562 руб., справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 19.08.2020 ответчиком приняты работы на сумму 263 562 руб.

10 августа 2020 года между истцом и ответчиком заключен договор субподряда № 41/20, согласно которому генподрядчик (ответчик) поручает, а подрядчик (истец) принимает на себя обязательство качественно (согласно СП 2.13130.2012, ГОСТ Р 53295-2009, ГОСТ Р 53292-2009), собственными силами и средствами, в срок, установленный договором выполнить работы по Огнезащитной обработке, на объекте: «Строительство детского сада на 260 мест в микрорайоне 4А Западного жилого района городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан».

В силу п. 1.3. договора сроки выполнения работ, предусмотренные договором, являются окончательными и изменению не подлежат.

В соответствии с п. 2.1. договора работы считаются выполненными субподрядчиком после выполнения всего объема работ по договору, подписания уполномоченными лицами сторон актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат, оформленных по утвержденным Госкомстатом по формам КС-2 и КС-3.

Срок выполнения работ: начало: c даты подписания договора; окончание: не позднее 30 сентября 2020 г.

Пунктом 3.1. договора предусмотрено, что стоимость работ письменно согласовывается сторонами и оформляется в виде локально-сметных расчетов (приложение № 1), действительным в течение срока действия договора или до подписания сторонами нового соглашения о цене.

Согласно п. 4.1. договора оплата по договору производится:

4.1.1. авансовый платеж в размере 0 % от стоимости договора в течение 5 календарных дней с момента подписания договора, на основании выставленного подрядчиком счета на оплату;

4.1.2. последующие оплаты – в течение 30 календарных дней по факту сдачи выполненных работ, на основании актов ведения работ КС-2, КС-3 и выставленных подрядчиком счетов на оплату.

По акту о приемке выполненных работ № 1 от 10.09.2020 на сумму 61 943 руб. 43 коп., справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 10.09.2020 ответчиком приняты работы на сумму 61 943 руб. 43 коп.

13 октября 2021 года между истцом и ответчиком заключен договор субподряда № 63/21Д, согласно которому генподрядчик (ответчик) поручает, а подрядчик (истец) принимает на себя обязательство качественно (согласно СП 2.13130.2012, ГОСТ Р 53295-2009, ГОСТ Р 53292-2009), собственными силами и средствами, в срок, установленный договором выполнить работы по Огнезащитной обработке, на объекте: «Реконструкция здания МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 1» по ул. Тукаева 27Б в г.Стерлитамак».

В силу п. 1.3. договора сроки выполнения работ, предусмотренные договором, являются окончательными и изменению не подлежат.

В соответствии с п. 2.1. договора работы считаются выполненными субподрядчиком после выполнения всего объема работ по договору, подписания уполномоченными лицами сторон актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат, оформленных по утвержденным Госкомстатом по формам КС-2 и КС-3.

Срок выполнения работ: начало: c даты подписания договора; окончание: не более 60 дней.

Пунктом 3.1. договора предусмотрено, что стоимость работ письменно согласовывается сторонами и оформляется в виде локально-сметных расчетов (приложение № 1), действительным в течение срока действия договора или до подписания сторонами нового соглашения о цене.

Согласно п. 4.1. договора оплата по договору производится:

4.1.1. авансовый платеж в размере 0 % от стоимости договора в течение 5 календарных дней с момента подписания договора, на основании выставленного подрядчиком счета на оплату;

4.1.2. последующие оплаты – в течение 30 календарных дней по факту сдачи выполненных работ, на основании актов ведения работ КС-2, КС-3 и выставленных подрядчиком счетов на оплату.

По акту о приемке выполненных работ № 1 от 10.09.2020 на сумму 18 999 руб., справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 12.01.2022 ответчиком приняты работы на сумму 18 999 руб.

27 декабря 2021 года между истцом и ответчиком заключен договор субподряда № 69/21Д, согласно которому генподрядчик (ответчик) поручает, а подрядчик (истец) принимает на себя обязательство качественно (согласно СП 2.13130.2012, ГОСТ Р 53295-2009, ГОСТ Р 53292-2009), собственными силами и средствами, в срок, установленный договором выполнить работы по Огнезащитной обработке, на объекте: «Реконструкция здания МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 по ул. Тукаева 27Б в г. Стерлитамак».

В силу п. 1.3. договора сроки выполнения работ, предусмотренные договором, являются окончательными и изменению не подлежат.

В соответствии с п. 2.1. договора работы считаются выполненными субподрядчиком после выполнения всего объема работ по договору, подписания уполномоченными лицами сторон актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат, оформленных по утвержденным Госкомстатом по формам КС-2 и КС-3.

Срок выполнения работ: начало: c даты подписания договора; окончание: не более 60 дней.

Пунктом 3.1. договора предусмотрено, что стоимость работ письменно согласовывается сторонами и оформляется в виде локально-сметных расчетов (приложение № 1), действительным в течение срока действия договора или до подписания сторонами нового соглашения о цене.

Согласно п. 4.1. договора оплата по договору производится:

4.1.1. авансовый платеж в размере 0 % от стоимости договора в течение 5 календарных дней с момента подписания договора, на основании выставленного подрядчиком счета на оплату;

4.1.2. последующие оплаты – в течение 30 календарных дней по факту сдачи выполненных работ, на основании актов ведения работ КС-2, КС-3 и выставленных подрядчиком счетов на оплату.

По акту о приемке выполненных работ № 1 от 21.02.2022 на сумму 15 000 руб., справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 21.02.2022 ответчиком приняты работы на сумму 15 000 руб.

Как указывает истец, ответчиком обязательства по оплате выполненных работ выполнены ненадлежащим образом, по расчету истца задолженность составила 1 082 009 руб. 40 коп. в связи с чем, претензией № 72/22 от 05.12.2022 истец обратился с требованием об оплате.

Поскольку претензия оставлена без удовлетворения, истец обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с ответчика задолженности в сумме 1 082 009 руб. 40 коп.

Ответчик в судебное заседание не явился, уведомлен в порядке статьи 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отзыв в нарушение статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не направил, возражений по исковым требованиям не представил.

Оценив все представленные доказательства в отдельности, относимость, допустимость и их достоверность, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает иск подлежащим удовлетворению на основании следующего.

В силу статей 64, 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии со статьей 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление арбитражному суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных названным кодексом.

По правилам части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Согласно части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, в силу статей 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд на основе принципа состязательности с учетом представленных сторонами доказательств устанавливает значимые для дела обстоятельства. При этом каждая из сторон несет риск процессуальных последствий непредставления доказательств.

В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 ГК РФ).

В соответствии с п. 3 ст. 154 Гражданского кодекса Российской Федерации для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех и более сторон (многосторонняя сделка). Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах, как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Исходя из предмета и условий договоров подряда №№ 22/18 от 07.08.2018, 9.19 от 25.04.2019, 14/19 от 03.06.2019, 06/20 от 16.03.2020, 41/20 от 10.08.2020, 63/21Д от 13.10.2021, 69/21Д от 27.12.2021, арбитражный суд приходит к выводу об их правовой квалификации как договоров на выполнение подрядных работ, подпадающих в сферу правового регулирования параграфов 1, 3 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику (пункт 1 статьи 703 Кодекса).

В силу п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Согласно п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Судом установлено и материалами дела подтверждается, что сторонами подписаны договоры, в которых определены работы, подлежащие выполнению, с указанием стоимости, установлены сроки выполнения работ, определен порядок оплаты. Договоры сторонами подписаны, заверены печатями организаций.

На основании изложенного суд пришел к выводу о том, что сторонами согласованы существенные условия договоров подряда, а, следовательно, договоры считаются заключенными. Факт заключения договоров сторонами не оспаривается.

По смыслу п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда оплате подлежит фактически выполненный (переданный заказчику) результат работ.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (п. 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).

Доказательством сдачи подрядчиком результатов работы и приемки его заказчиком может являться акт, удостоверяющий приемку выполненных работ (ст. 720, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Приемка ответчиком выполненных работ влечет возникновение обязанности по их оплате (ст. 711, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Принятие работ свидетельствует о потребительской ценности произведенных работ и желании ими воспользоваться, возврат выполненных работ и использованных при их исполнении материалов невозможен (пункт 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 января 2000 года N 51).

В материалы дела представлены акты выполненных работ формы КС-2 № 1 от 26.08.2019 на сумму 3 599 786 руб., № 2 от 30.08.2019 на сумму 189 002 руб. 50 коп., №1 от 19.08.2019 на сумму 435 125 руб. 94 коп., № 1 от 19.08.2019 на сумму 334 598 руб., № 2 от 30.07.2020 на сумму 19 400 руб., № 1 от 19.08.2020 на сумму 263 562 руб., № 1 от 10.09.2020 на сумму 371 660 руб. 60 коп., 1 от 12.01.2022 на сумму 18 999 руб., № 1 от 21.02.2022 на сумму 15 000 руб., справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), которые сторонами подписаны без замечаний и возражений.

Всего выполнено работ на общую сумму 5 247 134 руб. 04 коп.

С учетом частичной оплаты сумма задолженности ответчика перед истцом составляет 1 082 009 руб. 40 коп.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Поскольку истцом представлены надлежащие доказательства исполнения принятых на себя обязательств по выполнению работ для ответчика, у последнего возникло обязательство по его оплате.

В силу положений частей 2 и 3 статьи 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, в том числе своевременно предъявлять встречные иски (статья 132 Кодекса), заявлять возражения. Злоупотребление процессуальными правами либо неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет для этих лиц предусмотренные Кодексом неблагоприятные последствия.

Согласно положениям, предусмотренным частью 2 статьи 9, частями 3 и 4 статьи 65 АПК РФ, лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга и обязаны раскрыть доказательства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, заблаговременно, до начала судебного разбирательства, учитывая при этом, что они несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими соответствующих процессуальных действий.

Согласно ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В нарушение названных норм процессуального права ответчик доказательств надлежащего исполнения обязательств по оплате выполненных работ не представил.

Принимая во внимание, что факт выполнения истцом работ подтверждается материалами дела, ответчик доказательств оплаты выполненных работ не представил и таковые в материалах дела отсутствуют (ст. 65, 66 АПК РФ), суд полагает требование истца о взыскании долга обоснованным и подлежащим удовлетворению в заявленном размере – 1 082 009 руб. 40 коп.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

На основании п. 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 №46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах" по смыслу норм статьи 110 АПК РФ вопрос о распределении судебных расходов по уплате государственной пошлины разрешается арбитражным судом по итогам рассмотрения дела, независимо от того, заявлено ли перед судом ходатайство о его разрешении.

При цене иска в размере 1 082 009 руб. 40 коп. размер государственной пошлины по иску составляет 23 820 руб. 00 коп. (подпункт 1 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, п. 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах»).

Истцом при обращении в суд с рассматриваемым иском в федеральный бюджет уплачена государственная пошлина в сумме 27 652 руб. 00 коп., что подтверждается платежными поручениями № 139 от 27.01.2023, № 325 от 02.03.2023.

Поскольку исковые требования удовлетворены в полном объеме, расходы истца по уплате государственной пошлины в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат взысканию с ответчика в сумме 23 820 руб. 00 коп., излишне оплаченная государственная пошлина в сумме 3 832 руб. 00 коп. подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Атласмонтажстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «А-Строй» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Атласмонтажстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) сумму долга в размере 1 082 009 руб. 40 коп., судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 23 820 руб. 00 коп.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Атласмонтажстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 832 руб. 00 коп., уплаченную по платежному поручению № 325 от 02.03.2023.

Данный судебный акт в силу пункта 3 статьи 333.40 НК РФ является правовым основанием для возврата госпошлины из федерального бюджета.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья С.В. Проскурякова