Решение от 26 апреля 2024 г. по делу № А43-3547/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ



Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-3547/2024


г. Нижний Новгород 26 апреля 2024 года


Резолютивная часть решения объявлена 08.04.2024

Полный текст решения изготовлен 26.04.2024


Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Мясниковой Екатерины Николаевны (шифр 2-63)

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Широковым А.Э.,


при участии представителей

заявителя: ФИО1 по доверенности от 07.11.2023,

заинтересованного лица: ФИО2 по доверенности от 10.01.2024, ФИО3 по доверенности от 29.01.2024,


рассмотрев в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (ИНН <***>) об отмене постановления Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении № 052/04/9.21-1991/2023 от 24.01.2024, о прекращении производства по делу об административном правонарушении, об изменении постановления в части включения информации о возможности уплаты штрафа в соответствии с частями 1.3-3 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,


третье лицо: ФИО4,


и установил:


общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее - ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», Общество) обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением об отмене постановления Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области (далее – Управление, УФАС) о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении № 052/04/9.21-1991/2023 от 24.01.2024, о прекращении производства по делу об административном правонарушении, об изменении постановления в части включения информации о возможности уплаты штрафа в соответствии с частями 1.3-3 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В обоснование заявления Общество пояснило, что его действия не нарушают пункт 28 Правил подключения и полностью соответствуют действующему законодательству.

Подробно позиция заявителя отражена в заявлении и поддержана представителями в ходе судебного заседания.

Управление против удовлетворения заявления по основаниям, изложенным в отзыве; считает оспариваемое постановление законным и обоснованным, в связи с чем просит суд отказать заявителю в удовлетворении его требований.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечена ФИО4.

При надлежащем извещении о времени и месте судебного разбирательства третье лицо не обеспечило явку представителя в суд.

В судебном заседании от 02.04.2024 в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 13 часов 50 минут 08.04.2024, после которого рассмотрение дела продолжено.

Изучив материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующее.

Из документов видно, что поводом к возбуждению дела об административном правонарушении явилось обращение ФИО4 на действия Общества, связанные с уклонением, по мнению заявителя, от заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства.

В ходе административного расследования антимонопольным органом установлено нарушение ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» пункта 28 Правил № 1547, а именно: нарушение сроков технологического присоединения объекта заявителя.

Усмотрев в деянии Общества признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ, должностное лицо Управления 19.10.2023 составило протокол об административном правонарушении №052/04/9.21-1991/2023.

По результатам рассмотрения материалов административного дела Управлением 24.01.2024 вынесено постановление №052/04/9.21-1991/2023 о привлечении ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» к административной ответственности по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 300 000 руб.

Не согласившись с привлечением к ответственности, заявитель обратился в суд с рассматриваемым заявлением.

В соответствии со статьей 123 Конституции Российской Федерации, статьями 7, 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основание своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.

На основании пункта 6 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий административного органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к административной ответственности, соблюден ли установленный порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В силу части 7 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании решения административного органа арбитражный суд не связан доводами, содержащимися в заявлении, и проверяет оспариваемое решение в полном объеме.

Частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к магистральным нефтепроводам и (или) магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям, газораспределительным сетям или централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, либо нарушение собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, либо препятствование собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей транспортировке воды по их водопроводным сетям и (или) транспортировке сточных вод по их канализационным сетям, в виде наложения административного штрафа на юридических лиц в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Объективную сторону данного правонарушения образует, в том числе, и нарушение установленного порядка подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям.

Частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ установлено, что повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.

Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства определен Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 №1547 (далее - Правила №1547), вступившими в действие с 18.10.2021.

По смыслу пункта 10 Правил № 1547 заявитель вправе представлять заявку о подключении исполнителю в офисе исполнителя, либо через личный кабинет заявителя (на сайте единого или регионального оператора газификации), либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или через региональный портал государственных и муниципальных услуг при наличии технической возможности приема соответствующих заявок, либо письмом, направляемым в адрес исполнителя.

Единый оператор газификации, региональный оператор газификации и исполнитель обязаны обеспечить принятие в электронном виде заявок о подключении и прилагаемых документов от заявителей (в том числе возможность бесплатного получения заявителями идентификатора и пароля) и возможность получения заявителем сведений об основных этапах обработки заявок о подключении юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления, включая информацию о дате поступления заявки и ее регистрационном номере, о направлении в адрес заявителей подписанного со стороны исполнителя договора о подключении и технических условий, дате заключения договора о подключении, ходе выполнения исполнителем технических условий, фактическом присоединении, а также о составлении и подписании акта о готовности, о составлении и подписании акта о подключении (технологическом присоединении), на своем официальном сайте без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с потребителя платы, и без использования специальных аппаратных средств.

Пунктом 21 Правил №1547 подключения единый оператор газификации по результатам рассмотрения полученной заявки о подключении направляет исполнителю заявку о подключении и приложенные к ней документы и сведения.

В понятии Правил № 1547 «Исполнитель» - газораспределительная организация, владеющая на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства или сети газораспределения заявителей, а в случае, если подключение возможно к существующим сетям газораспределения или газопотребления основных абонентов, - газораспределительная организация, с сетями которой технологически связаны сети газораспределения или газопотребления, к которым планируется подключение объектов капитального строительства заявителей, в том числе через сети других основных абонентов (абзац 8 пункта 2 Правил № 1547).

Согласно пункту 9(1) Правил №1547 при заключении (изменении) договора о подключении заявитель взаимодействует с исполнителем любым доступным способом по собственному выбору (почтовое отправление, электронное сообщение по адресу электронной почты заявителя (при наличии), личный кабинет заявителя, подсистема единого личного кабинета на едином портале и (или) региональном портале).

Пунктом 28 Правил №1547 при представлении заявителем сведений и документов, указанных в пунктах 11 и 16 настоящих Правил, в полном объеме исполнитель направляет подписанный со своей стороны проект договора о подключении в адрес единого оператора газификации или регионального оператора газификации. Единый оператор газификации или региональный оператор газификации в течение одного рабочего дня после получения проекта договора направляет в адрес исполнителя подписанный со своей стороны проект договора о подключении. После подписания проекта договора о подключении единым оператором газификации или региональным оператором газификации исполнитель направляет заявителю подписанный проект договора о подключении в 3 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, электронное сообщение на адрес электронной почты заявителя (при наличии), личный кабинет заявителя):

а) в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки о подключении в случае, если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и отсутствует необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя;

б) в течение 30 рабочих дней со дня получения заявки о подключении, если при выполнении исполнителем мероприятий по подключению (технологическому присоединению) требуется направление третьим лицам запроса о согласовании пересечения строящейся (реконструируемой) сети газораспределения с принадлежащими таким лицам объектами инфраструктуры (инженерными коммуникациями) или согласовании строительства сети газораспределения сетей на земельных участках, принадлежащих третьим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве и не находящихся в государственной и муниципальной собственности. При этом исполнитель в течение 15 рабочих дней со дня получения заявки о подключении уведомляет заявителя о необходимости получения исполнителем согласований, указанных в настоящем подпункте, с приложением документов, подтверждающих направление запроса о согласовании;

в) в течение 30 дней со дня получения заявки о подключении для случая, указанного в пункте 12 настоящих Правил, а также для случаев подключения в рамках раздела VII настоящих Правил; г) в течение 15 рабочих дней со дня получения заявки о подключении, за исключением случаев, указанных в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта. Согласно пункту 46 Правил №1547 в случае ненаправления заявителем подписанного исполнителем проекта договора о подключении либо мотивированного отказа от подписания договора о подключении (но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируется.

Пунктом 47 Правил №1547 предусмотрено, что при направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении или протокола разногласий к проекту договора о подключении исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных мотивированного отказа и протокола разногласий рассмотреть их, принять меры к урегулированию разногласий и направить заявителю для подписания новый проект договора о подключении.

В соответствии с пунктом 122 Правил 1547 в случае отсутствия в программе газификации домовладения заявителя срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела не может превышать:

30 дней - в случае, если газораспределительная сеть проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, или отсутствует необходимость строительства газораспределительной сети до границ земельного участка;

100 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью до 30 метров;

135 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 30 до 200 метров;

200 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 200 до 500 метров;

один год - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью свыше 500 метров.

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) может быть продлен не более чем:

на 30 дней - в случае необходимости устройства пунктов редуцирования газа;

на 30 дней - в случае необходимости бестраншейного способа прокладки газопровода протяженностью до 30 метров;

на 30 дней - в случае пересечения сети газораспределения с коммуникациями ресурсоснабжающих организаций и (или) автомобильными дорогами местного значения;

на 50 дней - при необходимости оформления публичного сервитута для строительства газопроводов на земельных участках, находящихся в частной собственности;

на 200 дней - в случае пересечения сети газораспределения с автомобильными дорогами регионального или федерального значения, железными дорогами, водными преградами, проведения лесоустроительных работ и (или) прокладке газопровода протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, и (или) по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых территорий, и (или) в границах зон охраны памятников историко-культурного наследия.

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) продлевается не более чем на 70 дней (200 дней - для случаев, для которых настоящим пунктом предусмотрено продление срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) на 200 дней).

В случае если указанные в абзацах восьмом - двенадцатом настоящего пункта обстоятельства стали известны при разработке проектной документации на сеть газораспределения, подписывается дополнительное соглашение к договору в рамках догазификации об изменении срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

Распоряжением Правительства РФ от 20.07.2021 № 2000-р (далее - распоряжение) единым оператором газификации определено ООО «Газпром газификация» с перечнем федеральных территорий и субъектов Российской Федерации, в которых действует единый оператор газификации.

Согласно указанному перечню единый оператор газификации действует, в том числе, на территории Нижегородской области.

Как установлено, ООО «Газпром газификация», являющееся единым оператором газификации, уполномочило ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (с 01.02.2023 - ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород») по доверенности на совершение действий, в том числе, по:

- приему, обработке заявок о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, заявок о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации (далее по тексту -заявки о подключении);

- направлению заявок о подключении в адрес независимых газораспределительных организаций в соответствии с эксплуатационной принадлежностью газораспределительных сетей.

Таким образом, при поступлении заявки о подключении единый оператор газификации, в лице ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», действующего по доверенности, распределяет их в соответствии с принадлежностью сетей газораспределительным организациям, а также исходя из технологической связи сетей принадлежащих основным абонентам с сетями, принадлежащими газораспределительной организации, которая обязана осуществлять подключение.

В Нижегородской области заявки о догазификации принимаются посредством личного обращения граждан в подразделения ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на сайте компании lk.oblgaznnov.ru, в администрации по месту жительства, через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области (МФЦ), с помощью официального портала Единого оператора газификации connectgas.ru (далее - Портал ЕОГ), портала государственных услуг России gosuslugi.ru и по итогу консолидируются на Портале ЕОГ.

Из обращения заявителя следует, что 24.01.2023 ФИО4 подала заявку в ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения. Согласно подпункту а) пункта 28 Правил 1547 заявителю должны были направить договор в течении 5 рабочих дней с момента получения заявки. Заявитель получил договор 17.02.2023. 30.03.2023 заявителем были направлены в адрес ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» протокол разногласий. В настоящее время протокол разногласий не подписан.

Из представленных документов ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» следует, что 24.01.2023 в Общество поступила заявка от ФИО4 о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <...>, к сети газораспределения.

Указанный объект не входит в Региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Нижегородской области на 2022 - 2032 годы, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30.12.2021 №1247.

Обществом был подготовлен проект договора о подключении №О-1-1427Б/С7 и направлен заявителю почтовым отправлением 27.01.2023.

Дополнительно, в связи с тем, что подписанный договор о подключении не поступил в Общество, 17.02.2023 сотрудниками Общества подготовленный договор о подключении был отправлен по электронной почте ФИО4 для ознакомления и подписания.

30.03.2023 заявитель предоставил в филиал Общества протокол разногласий к договору о подключении.

03.04.2023 филиал Общества направил в адрес заявителя письмо, о том, что в установленный законом срок протокол разногласий будет рассмотрен Обществом.

07.04.2023 филиал Общества направил в адрес заявителя подписанный со своей стороны протокол разногласий к договору о подключении. Подписанный со стороны заявителя протокол разногласий и договор о подключении на момент рассмотрения обращения в Общество не поступал.

Также из дополнительных пояснений ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» следует, что доказательством отправления является реестр простых писем с печатью почты России от 27.01.2023. Указанная корреспонденция в адрес Общества не возвращалась, какой-либо иной информации в Обществом не поступало. 30.03.2023 заявитель предоставил в филиал Общества протокол разногласий к договору о подключении.

05.12.2023 УФАС в отношении «Газпром газораспределение Нижний Новгород» вынесено постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении №052/04/9.21-1991/2023.

19.12.2023 в Управление поступила жалоба ФИО4 на постановление №052/04/9.21-1991/2023.

10.01.2023 должностное лицо Нижегородского УФАС России вынесло решение об отмене постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении №052/04/9.21-1991/2023 и вернуло на новое рассмотрение.

В адрес АО «Почта России» был сделан запрос о предоставлении информации. Согласно ответу АО «Почта России» от 24.01.2024 №МР52-06/340 реестры на отправку писем от 27.01.2023 и 07.04.2023 от отправителя ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в архивных документах отсутствуют. В программном обеспечении отделения почтовой связи 606407 писем в адрес ФИО4, проживающей по адресу: <...> отсутствуют. Информация о клиентах хранится в программном обеспечении не более 62 дней. При отправке писем, на конверт наносится необходимое количество марок в зависимости от тарифа, веса почтового отправления. При приеме почтовых отправлений, на реестре проставляется оттиск календарного штемпеля с датой приема почтовых отправлений. Вес сдаваемых писем проверяется при приеме, в случае расхождений делаются необходимые отметки в списке ф. 103, которые заверяются оттиском календарного штемпеля.

Представленные Обществом в материалы дела почтовые реестры от 27.01.2023 и 07.04.2023 не приняты Управлением в качестве доказательств отправки в адрес заявителя каких-либо писем, поскольку данные почтовые реестры не содержат информацию о том, что содержится в письмах, почтовый штамп и подпись сотрудника сдавшего письма находятся в одних и тех же местах. Кроме того, в соответствии с пояснениями ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», данные письма не возвращались обратно в Общество.

Определением №ИК/543/23 от 16.01.2024 у ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» запрашивались оригиналы данных почтовых реестров. На рассмотрении 24.01.2024 представители ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» на обозрение/в материалы дела не предоставили оригиналы данных почтовых реестров, пояснили, что данные почтовые реестры сдаются вместе с письмами в АО «Почта России» и сотруднику ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» предоставляются копии данных почтовых реестров.

Таким образом, поскольку информация об отправке заявителю какой-либо корреспонденции в АО «Почта России» отсутствует, а представленные копии почтовых реестров вызвали у Управления сомнение их достоверности, данные доказательства отправки писем в адрес заявителя не приняты Управлением.

При изложенных обстоятельства УФАС пришло к выводу о допущенном Обществом нарушении пункта 28 Правил № 1547.

Вместе с тем Управление не приняло во внимание следующее.

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых данным кодексом предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ).

Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица (часть 4 статьи 1.5 КоАП РФ).

В рассматриваемом случае Общество представило в качестве доказательств направления заявителю проекта договора о подключении и протокола разногласий к договору о подключении реестры отправленной почтовой корреспонденции за январь и апрель 2023 года с печатями почтовой организации.

Тот факт, что почтовая корреспонденция разряда «простая» пересылается без регистрации и проследить путь ее прохождения возможности не имеется, а программное обеспечение отделений потовой связи позволяет осуществить поиск входящих регистрируемых отправлений по ФИО адресата, но в течение ограниченного времени (62 дня с момента поступления информации или до выхода релиза), не может являться опровержением представленных Обществом почтовых реестров.

Отсутствие в данных почтовых реестрах информации о содержании писем, нахождение почтовых штампов и подписей сотрудника, сдавшего письма, в одних и тех же местах, пояснения ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» о не возвращении обратно в Общество данных писем вызвало у Управления сомнения в достоверности данных документов.

Вместе с тем данные сомнения в отсутствие иных доказательств, подтверждающих позицию Управления, в рассматриваемое случае с учетом положений части 4 статьи 1.5 КоАП РФ должны трактоваться в пользу Общества, поскольку являются неустранимыми.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об отсутствии в действиях Общества состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ.

В случае если при рассмотрении заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд установит, что оспариваемое решение или порядок его принятия не соответствует закону, либо отсутствуют основания для привлечения к административной ответственности или применения конкретной меры ответственности, либо оспариваемое решение принято органом или должностным лицом с превышением их полномочии?, суд принимает решение о признании незаконным и об отмене оспариваемого решения полностью или в части либо об изменении решения (часть 2 статьи 211 АПК РФ).

На основании изложенного, требование заявителя подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 180-182, 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд



Р Е Ш И Л:

постановление Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении от 24.01.2024 № 052/04/9.21-1991/2023, вынесенное в отношении ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" признать незаконным и отменить.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня принятия и может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в десятидневный срок со дня принятия решения.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети "Интернет".



Судья Е.Н. Мясникова