Резолютивная часть решения от 21 октября 2018 г. по делу № А41-59161/2018

39_7687474

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А41-59161/18
22 октября 2018 года
г.Москва


Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующий судья Е.А. Морозова ,при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ООО "Ф- ГРУПП" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО "РСК" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неосновательного обогащения в размере 4 478 886,33 руб., неустойки за просрочку сдачи работ по договору № РФ6-АТ-080716 от 16.06.2017г. в размере 8 680 947,65 руб., неустойки за отказ заказчика от исполнения договора по вине подрядчика в размере 541 353,43 руб., неустойки за просрочку возврата суммы неотработанного аванса в размере 146 496.91 руб.

При участии в судебном заседании - согласно протоколу

Руководствуясь статьями ст. 110,167-170, 176, 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Региональная строительная корпорация" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Ф-ГРУПП" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неосновательное обогащение в размере 4 478 886,33 руб., неустойку за просрочку сдачи работ по договору № РФ6-АТ-080716 от 16.06.2017г. в размере 8 680 947,65 руб., неустойку за отказ заказчика от исполнения договора по вине подрядчика в размере 541 353,43 руб., неустойку за просрочку возврата суммы неотработанного аванса в размере 146 496.91 руб.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Региональная строительная корпорация" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 92 238 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области в течение месяца со дня принятия решения.

Судья Е.А. Морозова