Решение от 31 мая 2017 г. по делу № А76-24487/2016

Арбитражный суд Челябинской области,

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

г. Челябинск Дело № А76-24487/201601 июня 2017 г.

Резолютивная часть решения объявлена 25 мая 2017 г.

Полный текст решения изготовлен 01 июня 2017 г.

Судья Арбитражного суда Челябинской области Бахарева Е.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Мазер Е.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области, ОГРН 1027403882626, г. Челябинск,

к обществу с ограниченной ответственностью "Юнит-Сервис", ОГРН <***> г. Екатеринбург,

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ПАО "Финансовая Корпорация Открытие", г. Москва,

о взыскании 24 044 851 руб. 76 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1 – представителя по доверенности № 21/45 от 12.11.2016, сроком по 31.12.2018, предъявлен паспорт;

от ответчика: ФИО2 – представителя по доверенности от 01.11.2016, сроком по 31.12.2017, предъявлен паспорт;

от третьего лица: ФИО3 – представителя по доверенности от 18.03.2015, сроком до 16.02.2018, предъявлен паспорт.

УСТАНОВИЛ:

Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области, ОГРН <***>, г. Челябинск обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Юнит-Сервис", ОГРН <***> г. Екатеринбург о взыскании неустойки по государственному контракту № 2016.13377/63 от 15.04.2016 в размере 1 070 165 руб. 04 коп.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 28.11.2016 в соответствии со ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено ПАО "Финансовая Корпорация Открытие", г. Москва.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 14.12.2016 в соответствии со 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принято увеличение неустойки до суммы 4 716 541 руб. 71 коп.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 02.03.2017 в соответствии со 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принято увеличение неустойки до суммы 24 044 851 руб. 76 коп.

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик в судебном заседании исковые требования не признал, по доводам изложенным в письменном мотивированном отзыве (л.д. 136-144, т. 2); дополнениях к отзыву (л.д. 13-15, 110-116, т. 3), считает, что истцом не верно произведен расчет, без учета надлежащего исполнения обязательств, представил контррасчет на сумму 25 520 руб. 16 коп.(т.8 л.д.163-166), а также считает, что данная сумма подлежит списанию на основании Постановления Правительства № 190 от 14.03.2016.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, считает, что представленный расчет пени является недостоверным, а размер неустойки завышенным, представил письменное мнение (т.8 л.д.171).

Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в соответствии со ст. 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, арбитражный суд считает, что исковые требования удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 15.04.2016 между истцом (Заказчиком) и ответчиком (Исполнителем) был заключен государственный контракт № 2016.13377/63 на поставку запасных частей для ремонта средств вычислительной техники (далее - Товар) и оказание услуг по ремонту и регламентному обслуживанию средств вычислительной техники (далее - Услуги), согласно п.1.1.-1.2. которого по настоящему Контракту Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: по поставке запасных частей для ремонта средств вычислительной техники, именуемых в дальнейшем «Товар», Заказчику в соответствии с Перечнем запасных частей и ценой единицы запасных частей для ремонта средств вычислительной техники (Приложение № 2 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью); по оказанию услуг по ремонту и регламентному обслуживанию средств вычислительной техники, именуемых в дальнейшем «Услуги», Заказчику, Территориальным органам Заказчика в соответствии с Перечнем услуг и ценой единицы услуг на ремонт и регламентное обслуживание средств вычислительной техники (Приложение № 3 к настоящему Контракту) и Номенклатурой принтеров для регламентного обслуживания (Приложение №7 к настоящему Контракту) прилагаемых к настоящему Контракту и являющимися его неотъемлемой частью. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар и Услуги, указанные в п. 1.1. в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

Общая цена Контракта составляет 6 413 700, 00 рублей, НДС не предусмотрен, в том числе: стоимость Товара составляет 5 359 400,00 рублей, НДС не предусмотрен; стоимость Услуг составляет 1 054 300,00 рублей, НДС не предусмотрен. Цена Контракта включает в себя все расходы, прямо или косвенно связанные с исполнением настоящего Контракта, в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей (п.2.1. контракта).

В обоснование своих требований истец ссылается на то, что в соответствии с пунктом 3.5 Контракта поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Заказчиком бланка-заказа на поставку запасных частей.

В соответствии с п. 3.6 Контракта оказание услуг по ремонту средств вычислительной техники осуществляется в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты направления Заказчиком бланка-заказа на оказание услуг.

В соответствии с п. 4.21 Контракта в случае замечаний Заказчика к составлению сводного акта сдачи-приемки оказанных услуг за месяц, Исполнитель обязан устранить замечания в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения (в пересчете на календарные дни - 7 календарных дней).

Истец полагает, что ответчик нарушил сроки поставки товара по государственному контракту по бланкам-заказам № 163, 173, 174, 175, 202, 203, 204, 241, 181, 206; нарушил срок оказания услуг по бланк-заказам № 5, 9, 11,21, 22, 23, 45, 46,47, 54, 4, 41, 140, 12, 16, 294, 296, 299, 300, 375, 149, 150, 151, 152, 263,455,477,482, 501, 153, 295, 298, 301,302, 331, 349, 363, 365-368, 374, 384, 385, 389, 390, 399,415,429,431-434,451,456,462,481,484, 500, 513, 514, 516, 526-530, 532, 534, 559-564; нарушил срок устранения замечаний по сводному акту сдачи-приемки услуг за июнь 2016 года; а также не исполнил обязательства по бланк-заказам № 68-70, 77, 221, 223, 224, 236, 248-250, 262, 297, 309-318, 328, 346, 355, 364, 369-373, 379, 396, 402, 416,425-427,437,460,470, 480,495, 496, 518, 525, 535, 536, 540, 543, 548-553, 555, 558, 566-569, 573, 575-581, 585, 593-597, 603, 604, 608-628.

С учетом произведенного истцом удержания обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии в сумме 481 057 руб. 50 коп., сумма неустойки подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца составляет 24 044 851 руб. 76 коп.

В соответствии с пунктом 7.4 Контракта в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных п. 3.5, 3.6.,4.21. Контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле: п = (Ц - В) х С, где:

Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта; С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле: С = СЦБ х ДП, где: Сцс - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле: К = х 100% , где: ДК; ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

В соответствии с п.1 ст.432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии со ст. 763 Гражданского кодекса РФ, подрядные строительные работы (статья 740 Гражданского кодекса РФ), проектные и изыскательские работы (статья 758 Гражданского кодекса РФ), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее -государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Иными словами, в соответствии со ст. 702, 763 Гражданского кодекса Российской Федерации к государственному (муниципальному) контракту на выполнение проектных и изыскательских работ для государственных (муниципальных) нужд применяются нормы, регулирующие отношения по договору строительного подряда.

В силу п.1 ст.708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

С учетом положений ст. 432, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации существенными условиями договора являются сроки выполнения работ. Доказательств согласования в государственном контракте данных условий сторонами представлено (ст.65 АПК РФ).

В соответствии со ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В силу ч. 1 ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает (п. 2 ст. 332 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Истцом представлен следующий расчет неустойки:

Исполнителем нарушены сроки поставки Товара по бланкам-заказам № 164, 173, 174, 175, 202, 203, 204, в связи с этим Исполнителю была направлена претензия № 21/8152 от 04.08.2016 (т.1 л.д.15-16).

Стоимость фактически исполненного в установленный срок обязательства по Контракту составила 935 141, 67 рублей (коэффициент «В» в формуле для расчета пени). Указанный коэффициент «В» определен на основании актов сдачи-приемки товаров по бланкам-заказам №1-3, 157-163, 165-172, 176-180, 182-201, 205, 237-240, 242-247.

Согласно бланкам-заказам № 164,175 от 24.05.2016 срок поставки Товара - в течение 30 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлены 25.05.2016 письмом № 07/5492, срок поставки - по 24.06.2016). Фактически Товар поставлен 13.07.2016, что подтверждается актами сдачи-приемки товара.

Пеня за нарушение срока поставки Товара подлежит начислению за период с 25.06.2016 по 13.07.2016 (19 дней).

К = ( 19 / 30) х 100% = 63,33 % (при К, равном 50 - 100 процентам, размер V ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени).

С = (0,02 х 10,5%) х 19 = 3,99 %

П = (6 413 700,00 руб. -935 141,67 руб.) х 3,99 % = 218594,48 рублей.

Пени за нарушение срока поставки товара по бланкам-заказам № 164, 175 составляют: 218 594,48 рублей х 2 бланка-заказа = 437 188,96 рублей.

Согласно бланкам-заказам № 173,174 от 24.05.2016 срок поставки Товара - в течение 30 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлены 25.05.2016 письмом № 07/5492, срок поставки - по 24.06.2016). Фактически Товар поставлен 20.07.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки товара.

Пеня за нарушение срока поставки Товара подлежит начислению за период с 25.06.2016 по 20.07.2016 ( 26 дней).

К = ( 26 / 30) х 100% = 86,67 % (при К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени).

С = (0,02 х 10,5%) х 26 = 5,46 %

П = (6 413 700,00 руб. - 935 141,67 руб.) х 5,46% = 299129,28 рублей.

Пени за нарушение срока поставки товара по бланкам-заказам № 173, 174 составляют: 299 129,28 рублей х 2 бланка-заказа = 598 258,56 рублей.

Согласно бланкам-заказам № 202, 203 от 30.05.2016 срок поставки Товара - в течение 30 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлены 31.05.2016 письмом № 07/5732, срок поставки - по 30.06.2016). Фактически Товар поставлен 13.07.2016, что подтверждается актами сдачи-приемки товара.

Пеня за нарушение срока поставки Товара подлежит начислению за период с 01.07.2016 по 13.07.2016 (13 дней).

К = ( 13 / 30) х 100% = 43,33 % (при К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени).

С = (0,01 х 10,5%) х 13 = 1,365 %

П = (6 413 700,00 руб. - 935 141,67 руб.) х 1,365% = 74782,32 рублей.

Пени за нарушение срока поставки товара по бланкам-заказам № 202, 203 составляют: 74 782,32 рублей х 2 бланка-заказа =149 564,64 рублей.

Согласно бланкам-заказам № 204 от 02.06.2016 срок поставки Товара - в течение 30 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлены 03.06.2016 письмом № 07/5902, срок поставки - по 04.07.2016). Фактически Товар поставлен 20.07.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки товара.

Пеня за нарушение срока поставки Товара подлежит начислению за период с 05.07.2016 по 20.07.2016 (16 дней).

К = ( 16 / 30) х 100% = 53,33% (при К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени).

С = (0,02 х 10,5%) х 16 = 3,36%

П = (6 413 700,00 руб. -935 141,67 руб.) х 3,36% = 184079,56 рублей.

Пени за нарушение срока поставки Товара по бланку-заказу №204 составляют 184 079,56 рублей.

Суммарный размер пени за нарушение срока поставки Товара по бланкам-заказам № 164, 173, 174, 175, 202, 203, 204 составляет: 437 188, 96 + 598 258, 56 + 149 564, 64 +184 079, 56 = 1 369 091,72 рублей.

Исполнителю была направлена претензия № 21/8152 от 04.08.2016 с предложением уплатить пени в течение 10 рабочих дней со дня получения претензии. Однако в установленный срок требования не были удовлетворены.

Исполнителем нарушен срок поставки Товара по бланку-заказу №241, в связи с этим Исполнителю была направлена претензия № 21/8857 от 24.08.2016 (т.1 л.д.18-19).

Стоимость фактически исполненного в установленный срок обязательства по Контракту составляет 993 139, 77 рублей (коэффициент «В» в формуле расчета пени). Указанный коэффициент определен на основании актов сдачи-приемки товаров по бланкам-заказам № 1-3, 157-163, 165-172, 176-180, 182-201, 205, 237-240, 242-247, 330.

Согласно бланку-заказу № 241 от 22.06.2016 срок поставки Товара - в течение 30 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 23.06.2016 письмом № 07/6531, срок поставки - по 25.07.2016). Фактически Товар поставлен 10.08.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки товара.

Пеня за нарушение срока поставки Товара подлежит начислению за период с 26.07.2016 по 10.08.2016 (16 дней).

К = ( 16 / 30) х 100% = 53,33 % (при К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени).

С = (0,02 х 10,5%) х 16 = 3,36 %

П = (6 413 700,00 руб. - 993 139,77 руб.) х 3,36 % = 182 130, 82 рублей.

Пени за нарушение срока поставки Товара по бланку-заказу № 241 составляют 182 130, 82 рублей.

Исполнителю была направлена претензия № 21/8857 от 24.08.2016 с предложением уплатить пени в течение 10 рабочих дней со дня получения претензии. Однако в установленный срок требования не были удовлетворены.

Исполнителем нарушены сроки поставки Товара по бланкам-заказам № 5, 9, 11, 21, 22, 23, 45, 46, 47, 54 и срок устранения замечаний по сводному акту сдачи-приемки услуг за июнь 2016 года, в связи с этим Исполнителю была направлена претензия № 21/9796 от 22.09.2016.

Стоимость фактически исполненного в установленный срок обязательства по Контракту составляет 1 706 576,82 рублей (коэффициент «В» в формуле для расчета пени). Указанный коэффициент определен на основании актов сдачи-приемки товаров по бланкам-заказам № 1-3, 157-163, 165-172, 176-180, 182-201, 205, 237-240, 242-247, 329, 330, 455, 458.

Согласно бланкам-заказам №5,21, 22, 23 от 28.04.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 29.04.2016 письмом № 07/4620, срок оказания услуг - по 16.05.2016). Фактически услуги оказаны 01.06.2016, что подтверждается актами сдачи-приемки услуг. Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 17.05.2016 по 01.06.2016, т.е. за 16 (шестнадцать) дней.

К = (16/15)х 100% = 106,67 % (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени).

С = (0,03 х 10,5%) х 16 = 5,04 %

П = (6 413 700,00 руб. - 1 706 576,82 руб.) х 5,04 % = 237 239,01 рублей.

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланкам-заказам № 5, 21, 22, 23 составляют: 237 239, 01 руб. х 4 бланка-заказа = 948 956, 04 рублей

Согласно бланкам-заказам № 9, 11 от 28.04.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 29.04.2016 письмом № 07/4620, срок оказания услуг - по 16.05.2016). Фактически услуги оказаны 30.06.2016, что подтверждается актами сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с * 17.05.2016 по 30.06.2016 (45 дней).

К = (45/15)х 100% = 300 % (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени).

С = (0,03 х 10,5%) х 45 = 14,175 %

П = (6 413 700,00 руб. - 1 706 576,82 руб.) х 14,175 % = 667 234,71 рублей.

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланкам-заказам № 9, 11 составляют: 667 234,71 руб. х 2 бланка-заказа = 1 334 469, 42 рублей.

Согласно бланкам-заказам № 45, 46, 54 от 01.06.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 01.06.2016 письмом № 07/5820, срок оказания услуг - по 16.06.2016). Фактически услуги оказаны 27.06.2016, что подтверждается актами сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 17.06.2016 по 27.06.2016 (11дней).

К = ( 11 / 15 ) х 100% = 73,33 % (при К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени).

С = (0,02 х 10,5%) х 11 = 2,31%

П = (6 413 700,00 руб. - 1 706 576,82 руб.) х 2,31 % = 108 734,55 рублей.

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланкам-заказам № 45, 46, 54 составляют: 108 734,55 руб. х 3 бланка-заказа = 326 203,65 рублей.

Согласно бланкам-заказам № 47 от 01.06.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 01.06.2016 письмом № 07/5820, срок оказания услуг - по 16.06.2016). Фактически услуги оказаны 28.06.2016, что подтверждается актами сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 17.06.2016 по 28.06.2016 (12 дней).

К = (12/15)х 100% = 80 % (при К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на ф дату уплаты пени).

С = (0,02 х 10,5%) х 12 = 2,52%

П = (6 413 700,00 руб. - 1 706 576,82 руб.) х 2,52 % = 118 619,51 рублей.

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланку-заказу № 47 составляют 118 619, 51 рублей.

Кроме того, Исполнителем был нарушен срок исправления замечаний к сводному акту сдачи-приемки услуг: мотивированный отказ от подписания Сводного акта сдачи-приемки услуг за июнь 2016 года был направлен Заказчиком 12.07.2016 письмом № 07/7267 и получен Исполнителем 18.07.2016 (срок устранения замечаний - по 25.07.2016). Фактически замечания по сводному акту сдачи-приемки услуг устранены 12.08.2016.

Пеня за нарушение срока устранения замечаний подлежит начислению за период с 26.07.2016 по 12.08.2016 (18 дней).

К = ( 18 / 7 ) х 100% = 257 % (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки *- рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени).

С = (0,03 х 10,5%) х 18 = 5,67 %

П = (6 413 700,00 руб. - 1 706 576,82 руб.) х 5,67 % = 266 893,89 рублей

Пени за нарушение срока устранения замечаний по сводному акту сдачи-приемки оказанных услуг составляют 266 893,89 рублей.

Суммарный размер пени за нарушение срока поставки Товара по бланкам-заказам № 5, 9, 11, 21, 22, 23, 45, 46, 47, 54, срока устранения замечаний составляет: 948 956, 04 + 1 334 469, 42 + 326 203, 65 +118 619, 51 + 266 893, 89 = 2 995 142, 51 рублей.

Исполнителю была направлена претензия № 21/9796 от 22.09.2016 с предложением уплатить пени в течение 10 рабочих дней со дня получения претензии. Однако в установленный срок требования не были удовлетворены.

Исполнителем нарушен срок поставки Товара по бланку-заказу №181, в связи с этим Исполнителю была направлена претензия №21/9797 от 22.09.2017. Стоимость фактически исполненного в установленный срок обязательства по Контракту составляет 1 706 576, 82 рублей (коэффициент «В» в формуле для расчета пени). Указанный коэффициент определен на основании актов сдачи-приемки товаров по бланкам-заказам № 1-3, 157-163, 165-172, 176-180, 182-201, 205, 237-240, 242-247, 329, 330, 455, 458.

Согласно бланку-заказу № 181 от 26.05.2016 срок поставки Товара - в течение 30 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 30.05.2016 письмом № 07/5674, срок поставки - по 29.06.2016). Фактически Товар поставлен 10.08.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки товара.

Пеня за нарушение срока поставки Товара подлежит начислению за период с 30.06.2016 по 10.08.2016 (42 дня).

К = ( 42 / 30) х 100% = 140 % (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени).

С = (0,03 х 10,5%) х 42 = 13,23 %

П = (6 413 700,00 руб. - 1 706 576,82 руб.) х 13,23 % = 622 752,40 рублей.

Пени за нарушение срока поставки Товара по бланку-заказу № 181 составляют 622 752, 40 рублей.

Исполнителю была направлена претензия № 21/9797 от 22.09.2016 с предложением уплатить пени в течение 10 рабочих дней со дня получения претензии. Однако в установленный срок требования не были удовлетворены.

Исполнителем нарушен срок поставки Товара по бланку-заказу №206, в связи с этим Исполнителю была направлена претензия № 21/9293 от 05.09.2016 и уточненная претензия № 21/10115 от 03.10.2016.

Стоимость фактически исполненного в установленный срок обязательства по Контракту составляет 2 714 770, 17 рублей (коэффициент «В» в формуле для расчета пени). Указанный коэффициент определен на основании актов сдачи-приемки товаров по бланкам-заказам № 1-3, 157-163, 165-172, 176-180, 182-201, 205, 237-240, 242-247, 329, 330, 455-458, 474.

Согласно бланку-заказу № 206 от 14.06.2016 срок поставки Товара - в течение 30 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 15.06.2016, письмом № 07/6223, срок поставки - по 14.07.2016). Фактически Товар поставлен 21.07.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки товара.

Пеня за нарушение срока поставки Товара подлежит начислению за период с 15.07.2016 по 21.07.2016, т.е. за 7 (семь) дней.

К = ( 7 / 30) х 100% = 23,33 % (при К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени).

С = (0,01 х 10,5%) х 7 = 0,77 %

П = (6 413 700,00 руб. - 2 714 770,17 руб.) х 0,77 % = 28 481,76 рублей.

Пени за нарушение срока поставки Товара по бланку-заказу № 206 составляет 28 481,76 рублей.

Исполнителю была направлена уточненная претензия № 21/10115 от 03.10.2016 (к ранее направленной претензии № 21/9293 от 05.09.2016) с предложением уплатить пени в течение 10 рабочих дней со дня получения претензии. Однако в установленный срок требования не были удовлетворены.

Контракт прекратил свое действие 31.12.2016. По состоянию на 31.12.2016 (дата прекращения действия Контракта) стоимость фактически исполненного в установленный срок обязательства по Контракту составляет 4 497 222,38 рублей (коэффициент «В» в формуле для расчета пени). Указанный коэффициент определен на основании актов сдачи-приемки товаров, услуг по бланкам-заказам № 1-3, 144, 145, 147, 157-163, 165-172, 176-180, 182-201, 205, 207-209, 237-240, 242-247, 265, 266, 269, 274, 276-278, 280, 281, 304, 307, 329, 330, 332, 344, 351 -354, 376, 417-420, 428, 430, 435, 439, 451, 453, 455-458, 471-474, 478, 502, 503, 583, 584, 586, 587.

В период действия Контракта Исполнителем был нарушен срок оказания услуг по бланкам-заказам № 149, 150,151, 152, 263, 455, 477, 482, 501, в связи с этим Исполнителю направлена претензия № 21/821 от 30.01.2017.

Согласно бланкам-заказам № 149, 150, 151, 152 от 21.06.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 22.06.2016 письмом №07/6454, срок оказания услуг - по 07.07.2016). Фактически услуги оказаны 31.10.2016, что подтверждается актами сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 08.07.2016 по 31.10.2016, т.е. за 116 (сто шестнадцать) дней.

К = (116/15)х100% = 773,33 % (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени).

Согласно Информации ЦБ РФ от 16.09.2016 процентная ставка рефинансирования составляет 10%.

С = (0,03 х 10%) х 116 = 34,8 %

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 34,8 % = 666 934,21 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланкам-заказам № 149, 150, 151, 152 составляют: 666 934, 21 х 4 бланка-заказа = 2 667 736,84 рублей.

Согласно бланку-заказу № 263 от 18.07.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 19.07.2016 письмом №07/7464, срок оказания услуг - по 03.08.2016). Фактически услуги оказаны 25.08.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 04.08.2016 по 25.08.2016, т.е. за 22 (двадцать два) дня.

К = ( 22 / 15 ) х 100% = 146,67% (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени).

С = (0,03 х 10%) х 22 = 6,6%

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 6,6 % = 126 487, 52 рублей.

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланку-заказу № 263 составляют 126 487, 52 рублей

Согласно бланку-заказу № 455 от 07.09.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 07.09.2016 письмом №07/9334, срок оказания услуг - по 22.09.2016). Фактически услуги оказаны 26.10.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 23.09.2016 по 26.10.2016 (34 дня).

К = ( 34 / 15 ) х 100% = 226,67 % (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени).

С = (0,03 х 10%) х 34 = 10,2 %

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 10,2 % = 195 480, 72 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланку-заказу № 455 составляют 195 480, 72 рублей.

Согласно бланку-заказу № 477 от 20.09.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 20.09.2016 письмом №07/9697, срок оказания услуг - по 05.10.2016). Фактически услуги оказаны 25.10.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 06.10.2016 по 25.10.2016 (20 дней).

К = (20/15)х 100% = 133,33 % (при К более 100 процентов, размер ставки % определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени).

С = (0,03х10%)х20 = 6%

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 6 % = 114 988, 66 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланку-заказу № 477 составляют 114 988, 66 рублей.

Согласно бланкам-заказам № 482, 501 от 20.09.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 20.09.2016 письмом №07/9697, срок оказания услуг - по 05.10.2016). Фактически услуги оказаны 31.10.2016, что подтверждается актами сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 06.10.2016 по 31.10.2016 (26 дней).

К = (26/15)х 100% - 173,33 % (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени).

С = (0,03 х 10%) х 26 = 7,8 %

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 7,8 % = 149 485,25 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланкам-заказам № 482, 501 составляют: 149 485,25 х 2 бланка-заказа = 298 970,50 рублей.

Суммарный размер пени за нарушение срока оказания услуг по бланкам-заказам №149-152,263,455,477,482,501 составляет: 2 667 736,84 (бланк-заказ №149,150, 151,152) + 126 487,52 (бланк-заказ №263) + 195 480,72 (бланк-заказ №455) + 114 988,66 (бланк-заказ №477) + 298 970,50 (бланк-заказ №478,501) = 3 403 664,24 рублей.

Исполнителю была направлена претензия № 21/821 от 30.01.2017 с предложением уплатить пени в течение 10 рабочих дней со дня получения претензии. Однако в установленный срок требования не были удовлетворены.

Исполнителем был нарушен срок оказания услуг по бланкам-заказам № 153, 295, 298, 301, 302, 331, 349, 363, 365-368, 374, 384, 385, 389, 390, 399, 415, 429, 431-434, 451, 456, 462, 481, 484, 500, 513, 514, 516, 526-530, 532, 534, 559-564, в связи с этим Исполнителю направлена претензия № 21/928 от 01.02.2017.

Согласно бланку-заказу № 153 от 21.06.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 22.06.2016 письмом №07/6454, срок оказания услуг - по 07.07.2016). Фактически услуги оказаны 18.11.2016, что подтверждается актами сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 08.07.2016 по 18.11.2016 (134 дня).

К = ( 134 / 15 ) х 100% = 893,33 % (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени).

С = (0,03 х 10%) х 134 = 40,2%

П - (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 40,2 % = 770 424,00 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланку-заказу № 153 составляют 770 424,00 рублей.

Согласно бланку-заказу № 295 от 18.07.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 19.07.2016 письмом №07/7464, срок оказания услуг - по 03.08.2016). Фактически услуги % оказаны 01.09.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 04.08.2016 по 01.09.2016 (29 дней).

К = (29/15)х 100% = 193,33% (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени).

С = (0,03 х 10%) х 29 = 8,7%

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 8,7 % = 166 733,55 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланку-заказу № 295 составляют 166 733,55 рублей.

Согласно бланку-заказу № 298 от 18.07.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 19.07.2016 письмом №07/7464, срок оказания услуг - по 03.08.2016). Фактически услуги оказаны 13.10.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 04.08.2016 по 13.10.2016 (71 день).

К = ( 71 / 15 ) х 100% = 473,33% (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени).

С = (0,03 х 10%) х 71 = 21,3%

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 21,3% = 408 209,73 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланку-заказу № 298 составляют 408 209, 73 рублей.

Согласно бланкам-заказам № 301, 302 от 18.07.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 19.07.2016 письмом №07/7464, срок оказания услуг - по 03.08.2016). Фактически услуги оказаны 04.08.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за 04.08.2016 (за 1 день).

К = (1/15) х 100% = 6,67% (при К от 0 до 50 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени).

С = (0,01х10%)х 1=0,1%

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 0,1% = 1 916,48 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланкам-заказам № 301, 302 составляют: 1916,48 рублей х 2 бланка-заказа = 3 832, 96 рублей

Согласно бланку-заказу № 331 от 28.07.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 28.07.2016 письмом №07/7846, срок оказания услуг - по 12.08.2016). Фактически услуги оказаны 24.08.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 13.08.2016 по 24.08.2016 (12 дней).

К = (12/15)х 100% = 80% (при К от 50 до 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени).

С = (0,02 х 10%) х 12 = 2,4%

П - (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 2,4% = 45 995, 46 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланку-заказу № 331 составляют 45 995, 46 рублей.

Согласно бланку-заказу № 349, 384, 385 от 08.08.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 08.08.2016 письмом №07/8260, срок оказания услуг - по 23.08.2016). Фактически услуги оказаны 01.11.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 24.08.2016 по 01.11.2016 (70 дней).

К = (70/15)х 100% = 466,67% (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени).

С = (0,03 х 10%) х 70 = 21%

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 21% = 402 460,30 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланку-заказу № 349, 384, 385 составляют: 402 460,30 х 3 бланка-заказа = 1 207 380,90 рублей.

Согласно бланкам-заказам № 363, 365, 366, 367, 368 от 08.08.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 08.08.2016 письмом №07/8260, срок оказания услуг - по 23.08.2016). Фактически услуги оказаны 10.11.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 24.08.2016 по 10.11.2016 (79 дней).

К = (79/15) х 100% = 526, 67% (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени).

С = (0,03 х 10%) х 79 = 23,7 %

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 23,7% = 454 205, 20 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланкам-заказам № 363, 365, 366, 367, 368 составляют: 454 205, 20 рублей х 5 бланков = 2 271 026,00 рублей.

Согласно бланку-заказу № 374 от 08.08.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 08.08.2016 письмом №07/8260, срок оказания услуг - по 23.08.2016). Фактически услуги оказаны 06.10.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 24.08.2016 по 06.10.2016 (44 дня).

К = (44/15) х 100% = 293,33% (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени).

С = (0,03 х 10%) х 44 = 13,2%

П = (6 413 700, 00 руб. - 4 497 222, 38 руб.) х 13,2% = 252 975,05 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланку-заказу № 374 составляют 252 975, 05 рублей.

Согласно бланку-заказу № 389 от 10.08.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 10.08.2016. Письмом №07/8337, срок оказания услуг - по 25.08.2016). Фактически услуги оказаны 29.11.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 26.08.2016 по 29.11.2016 ( 96 дней).

К = (96/15)х100% = 640% (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени).

С = (0,03 х 10%) х 96 = 28,8%

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 28,8% = 551 945, 55 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланку-заказу № 389 составляют 551 945, 55 рублей.

Согласно бланку-заказу № 390 от 10.08.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 10.08.2016 письмом №07/8337, срок оказания услуг - по 25.08.2016). Фактически услуги оказаны 16.11.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 26.08.2016 по 16.11.2016 (83 дня)

К = (83/15) х 100% = 553,33% (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени).

С = (0,03 х 10%) х 83 = 24,9%

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 24,9% = 477 202, 93 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланку-заказу № 390 составляют 477 202, 93 рублей.

Согласно бланку-заказу № 399 от 10.08.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 10.08.2016 письмом №07/8337, срок оказания услуг - по 25.08.2016). Фактически услуги оказаны 18.11.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 26.08.2016 по 18.11.2016 (85 дней).

К = ( 85 / 15 ) х 100%) = 566,67% (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени).

С = (0,03 х 10%) х 85 = 25,5%

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 25,5% = 488 701,79 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланку-заказу № 399 составляют 488 701,79 рублей.

Согласно бланку-заказу № 415 от 10.08.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 10.08.2016 письмом №07/8337, срок оказания услуг - по 25.08.2016). Фактически услуги оказаны 13.10.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 26.08.2016 по 13.10.2016 (49 дней).

К = ( 49 / 15 ) х 100%) = 326,67% (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени).

С = (0,03 х 10%) х 49 = 14,7%

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 14,7% = 281 722,21 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланку-заказу № 415 составляют 281 722,21 рублей.

Согласно бланкам-заказам № 429, 431 от 18.08.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 18.08.2016 письмом №07/8676 срок оказания услуг - по 02.09.2016). Фактически услуги оказаны 28.11.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 03.09.2016 по 28.11.2016 (87 дней).

К = (87/15) х 100% = 580% (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени).

С = (0,03 х 10%) х 87 = 26,1%

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 26,1% = 500 200,66 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланкам-заказам № 429, 431 составляют: 500 200,66 рублей х 2 бланка-заказа = 1 000 401,32 рублей.

Согласно бланкам-заказам № 432, 433, 434 от 18.08.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 18.08.2016 письмом №07/8676 срок оказания услуг - по 02.09.2016). Фактически услуги оказаны 24.11.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 03.09.2016 по 24.11.2016 (83 дня).

К = (83/15) х 100% = 553,33% (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени).

С = (0,03 х 10%) х 83 = 24,9%

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 24,9% = 477 202,93 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланкам-заказам № 432, 433, 434 составляют: 477 202, 93 х 3 бланка-заказа = 1 431 608, 76 рублей.

Согласно бланку-заказу № 451 от 24.08.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 24.08.2016 письмом №07/8868 срок оказания услуг - по 08.09.2016). Фактически услуги оказаны 13.10.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 09.09.2016 по 13.10.2016 (35 дней).

К = (83/15)х 100% = 233,33% (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени).

С = (0,03 х 10%) х 35 = 10,5%

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 10,5% = 201 230,15 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланку-заказу № 451 составляют 201 230,15 рублей.

Согласно бланку-заказу № 456 от 06.09.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 07.09.2016 письмом №07/9334 срок оказания услуг - по 22.09.2016). Фактически услуги оказаны 29.11.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 23.09.2016 по 29.11.2016 (68 дней).

К = (68/15)х 100% = 453,33% (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени).

С = (0,03 х 10%) х 68 = 20,4%

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 20,4% = 390 961,43 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланку-заказу № 456 составляют 390 961,43 рублей.

Согласно бланку-заказу № 462 от 06.09.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 07.09.2016 письмом №07/9334 срок оказания услуг - по 22.09.2016). Фактически услуги оказаны 01.11.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 23.09.2016 по 01.11.2016 (40 дней).

К = (40/15) х 100% = 266,67% (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени).

С = (0,03 х 10%) х 40 = 12%

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 12% = 229 977,31 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланку-заказу № 462 составляют 229 977,31 рублей.

Согласно бланку-заказу № 481 от 20.09.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 20.09.2016 письмом №07/9697 срок оказания услуг - по 05.10.2016). Фактически услуги оказаны 28.10.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 06.10.2016 по 28.10.2016 (23дня).

К = ( 23 / 15 ) х 100%) = 153,33% (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени).

С = (0,03 х 10%) х 23 = 6,9%

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 6,9% = 132 236,96 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланку-заказу № 481 составляют 132 236,96 рублей.

Согласно бланку-заказу № 484 от 20.09.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 20.09.2016 письмом №07/9697 срок оказания услуг - по 05.10.2016). Фактически услуги оказаны 01.11.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 06.10.2016 по 01.11.2016 (27 дней).

К = (27/15)х 100% = 180% (при К более 100 процентов, размер ставкиопределяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени).

С = (0,03 х 10%) х 27 = 8,1 %

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 8,1% = 155 234, 69 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланку-заказу № 484 составляют 155 234, 69 рублей.

Согласно бланку-заказу № 500 от 20.09.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 20.09.2016 письмом №07/9697 срок оказания услуг - по 05.10.2016). Фактически услуги оказаны 28.11.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 06.10.2016 по 28.11.2016 (54 дня).

К = (54/15) х 100% = 360% (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени).

С = (0,03 х 10%) х 54 = 16,2%

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 16,2% = 310 469,37 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланку-заказу № 500 составляют 310 469, 37 рублей.

Согласно бланкам-заказам № 513, 514 от 11.10.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 11.10.2016 письмом №07/10395 срок оказания услуг - по 26.10.2016). Фактически услуги оказаны 15.11.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 27.10.2016 по 15.11.2016 (20 дней).

К = ( 20 / 15 ) х 100% = 133,33% (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени).

С = (0,03 х 10%) х 20 = 6%

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 6% = 114 988,66 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланкам-заказам № 513, 514 составляют: 114 988,66 рублей х 2 бланка-заказа = 229 977,32 рублей.

Согласно бланкам-заказам № 516 от 11.10.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 11.10.2016 письмом №07/10395 срок оказания услуг - по 26.10.2016). Фактически услуги оказаны 25.11.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 27.10.2016 по 25.11.2016 (30 дней).

К = ( 30 / 15 ) х 100% = 133,33% (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени).

С = (0,03х10%)х30 = 9%

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 9% = 172 482,99 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланку-заказу № 516 составляют 172 482,99 рублей.

Согласно бланкам-заказам № 526, 527, 528, 529, 530 от 11.10.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 11.10.2016 письмом №07/10395 срок оказания услуг - по 26.10.2016).

Фактически услуги оказаны 22.11.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг. Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 27.10.2016 по 22.11.2016 (27 дней).

К = (27/15)х 100% = 180% (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени).

С = (0,03 х 10%) х 27 = 8,1%

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 8,1% = 155 234,69 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланкам-заказам № 526-530 составляют: 155 234, 69 рублей х 5 бланков-заказов = 776 173,45 рублей.

Согласно бланкам-заказам № 532, 534 от 11.10.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 11.10.2016 письмом №07/10395 срок оказания услуг - по 26.10.2016). Фактически услуги оказаны 10.11.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 27.10.2016 по 10.11.2016 (15 дней).

К = ( 15 / 15 ) х 100% = 100% (при К от 50 до 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени).

С = (0,02 х 10%) х 20 = 4%

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 4% = 76 659,10 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланкам-заказам № 532, 534 составляет: 76 659,10 рублей х 2 бланка-заказа = 153 318,20 рублей.

Согласно бланкам-заказам № 559, 560, 561, 562 от 02.11.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 02.11.2016 письмом №07/11152 срок оказания услуг- по 17.11.2016). Фактически услуги оказаны 28.11.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 18.11.2016 по 28.11.2016 (11 дней).

К = (11/15) х 100% = 73,33% (при К от 50 до 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени).

С = (0,02 х 10%) х 11 = 2,2%

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 2,2% = 42 162,51 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланкам-заказам № 559, 560, 561, 562 составляет: 42 162,51 рублей х 4 бланка-заказа =168 650,04 рублей.

Согласно бланкам-заказам № 563, 564 от 08.11.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 08.11.2016 письмом №07/11306 срок оказания услуг - по 23.11.2016). Фактически услуги оказаны 28.11.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 24.11.2016 по 28.11.2016 (5 дней).

К = (5/15)х 100% = 33,33% (при К от 0 до 50 процентов, размер ставкиопределяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени).

С = (0,01 х 10%) х 5 = 0,5%

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 0,5% = 9 582,39 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланкам-заказам № 563, 564 составляет: 9 582,39 рублей х 2 бланка-заказа =19 164,78 рублей.

Суммарный размер пени за нарушение срока оказания услуг по бланкам-заказам № 152, 295, 298, 301, 302, 331, 349, 363, 365-368, 374, 384, 385, 389, 390, 399, 415, 429, 431-434, 451, 456, 462, 481, 484, 500, 513, 514, 516, 526-530, 532, 534, 559-564 составляют: 770 424, 00 + 166 733, 55 + 408 209, 73 + 3 832, 96 + 45 995, 46 + +1 207 380, 90 + 2 271 026, 00 + 252 975, 05 + 551 945, 55 + 477 202, 93 + 488 701,79 + +281 722, 21 + 1 000 401, 32 + 1 431 608, 76 + 201 230, 15 + 390 961, 43 + 229 977, 31 + +132 236, 96 + 155 234, 69 + 310 469, 37 + 229 977, 32 + 172 482, 99 + 776 173, 45 + 153 318, 20 + 168 650, 04 + 19 164, 78 = 12 298 036, 90 рублей.

Исполнителю была направлена претензия № 21/928 от 01.02.2017 с предложением уплатить пени в течение 10 рабочих дней со дня получения претензии. Однако в установленный срок требования не были удовлетворены.

Исполнителем был нарушен срок оказания услуг по бланкам-заказам № 4, 41, 140, в связи с этим Исполнителю направлена претензия №21/12798 от 19.12.2016 и уточненная претензия №21/1047 от 03.02.2017.

Согласно бланку-заказу № 4 от 28.04.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 17.05.2016 письмом №07/5193,срок оказания услуг - по 01.06.2016). Фактически услуги оказаны 09.08.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 02.06.2016 по 09.08.2016 (69 дней).

К = ( 69 / 15 ) х 100% = 460 % (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени).

Согласно Информации Центрального банка Российской Федерации от 16.09.2016 процентная ставка рефинансирования составляет 10%.

С = (0,03 х 10%) х 69 = 20,7%

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 20,7 % = 396 710, 87 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланку-заказу № 4 составляют 396 710, 87 рублей.

Согласно бланку-заказу № 41 от 28.04.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 17.05.2016 письмом №07/5193,срок оказания услуг - по 01.06.2016). Фактически услуги оказаны 08.08.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 02.06.2016 по 08.08.2016 (68 дней).

К = (68/15)х 100% = 453,33 % (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени).

С = (0,03 х 10%) х 68 = 20,4%

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 20,4 % = 390 961,43 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланку-заказу № 41 составляют 390 961, 43 рублей.

Согласно бланку-заказу № 140 от 18.05.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 18.05.2016 письмом № 07/5290, срок оказания услуг - по 02.06.2016). Фактически услуги оказаны 29.08.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 03.06.2016 по 29.08.2016 (88 дней).

К = (88/15) х 100% = 586,67 % (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени).

С = (0,03 х 10%) х 88 = 26,4%

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 26,4 % = 505 950, 09 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланку-заказу № 140 составляют 505 950, 09 рублей.

Суммарный размер пени за нарушение срока оказания услуг по бланкам-заказам № 4,41,140 составляет: 396 710,87 + 390 961,43 + 505 950,09 = 1 293 622,39 рублей.

Исполнителю была направлена уточненная претензия № 21/1047 от 03.02.2017 (к ранее направленной претензии № 21/12798 от 19.12.2016) с предложением уплатить пени в течение 10 рабочих дней со дня получения претензии. Однако в установленный срок требования не были удовлетворены.

Исполнителем был нарушен срок оказания услуг по бланкам-заказам №12, 16, 294, 296, 299, 300, 375, в связи с этим Исполнителю направлена претензия №21/13040 от 26.12.2016 и уточненная претензия №21/1048 от 03.02.2017.

Согласно бланкам-заказам № 12, 16 от 28.04.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 17.05.2016 письмом №07/5193,срок оказания услуг - по 01.06.2016). Фактически услуги оказаны 13.09.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 02.06.2016 по 13.09.2016 (104 дня).

К = ( 104/ 15 ) х 100% = 693,33 % (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени).

Согласно Информации Центрального банка Российской Федерации от 16.09.2016 процентная ставка рефинансирования составляет 10%.

С = (0,03 х 10%) х 104 = 31,2%

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 31,2 % = 597 941,02 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланкам-заказам № 12, 16 составляют: 597 941, 02 рублей х 2 бланка-заказа = 1 195 882, 04 рублей.

Согласно бланку-заказу № 294 от 18.07.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 19.07.2016 письмом №07/7464,срок оказания услуг - по 03.08.2016). Фактически услуги оказаны 01.09.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 04.08.2016 по 01.09.2016 (29 дней).

К = (29/15)х 100%) = 193,33 % (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени).

С = (0,03 х 10%) х 29 = 8,7%

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 8,7 % = 166 733,55 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланку-заказу № 294 составляют 166 733,55 рублей.

Согласно бланку-заказу № 296 от 18.07.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 19.07.2016 письмом №07/7464,срок оказания услуг - по 03.08.2016). Фактически услуги оказаны 09.09.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 04.08.2016 по 09.09.2016 (37 дней).

К = (37/15)х 100% = 246,67 % (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени).

С = (0,03 х 10%) х 37 = 11,1%

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 11,1 % = 212 729,02 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланку-заказу № 296 составляют 212 729,02 рублей.

Согласно бланкам-заказам № 299, 300 от 18.07.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 19.07.2016 письмом №07/7464,срок оказания услуг - по 03.08.2016). Фактически услуги оказаны 19.08.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 04.08.2016 по 19.08.2016 (16 дней).

К = (16/15) х 100% = 106,67 % (при К более 100 процентов, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени).

С = (0,03 х 10%) х 16 = 4,8%

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 4,8 % = 91 990, 93 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланкам-заказам № 299, 300 составляет: 91 990, 93 рублей х 2 бланка-заказа =183 981, 86 рублей.

Согласно бланку-заказу № 375 от 08.08.2016 срок оказания услуг - в течение 15 календарных дней с даты отправки бланка-заказа (направлен 08.08.2016 письмом №07/8260,срок оказания услуг - по 23.08.2016). Фактически услуги оказаны 06.10.2016, что подтверждается актом сдачи-приемки услуг.

Пеня за нарушение срока оказания услуг подлежит начислению за период с 24.08.2016 по 06.10.2016 (44 дня).

К = ( 44 / 15 ) х 100% = 293,33 % (при К более 100 процентов, размер ставки V определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени).

С = (0,03 х 10%) х 44 = 13,2%

П = (6 413 700,00 руб. - 4 497 222,38 руб.) х 13,2 % = 252 975,05 рублей

Пени за нарушение срока оказания услуг по бланку-заказу № 375 составляет 252 975,05 рублей.

Суммарный размер пени за нарушение срока оказания услуг по бланкам-заказам № 12, 16, 294, 296, 299, 300, 375 составляет: 1 195 882,04 + 166 733,55 + 212 729, 02 + 183 981, 86 + 252 975,05 = 2 012 301,52 рублей.

Исполнителю была направлена уточненная претензия № 21/1048 от 03.02.2017 (к ранее направленной претензии № 21/13040 от 26.12.2016) с предложением уплатить пени в течение 10 рабочих дней со дня получения претензии. Однако в установленный срок требования не были удовлетворены.

Исполнителем не оказаны услуги по бланкам-заказам № 68-70, 77, 221, 223, 224, 236,248-250, 262, 297, 309-318, 328, 346, 355, 364, 369-373, 379, 396, 402, 416, 425-427, 437, 460, 470, 480, 495, 496, 518, 525, 535, 536, 540, 543, 548-553, 555, 558, 566-569, 573, 575-581, 585, 593-597, 603, 604, 608-628, т.е. нарушен п.5.6.1 Контракта, в связи с этим Исполнителю направлена претензия №21/1368 от 13.02.2017.

В соответствии с п. 5.6.1 Контракта Исполнитель обязан оказать Услуги в объеме и в сроки, предусмотренные бланком-заказом, в соответствии с Техническими требованиями (Приложение № 1 к Контракту).

В соответствии с пунктом 7.5 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных пунктом 5.6.1 Контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 320 685,00 рублей (5% цены Контракта).

Расчет штрафа: 6 413 700,00 рублей х 5% = 320 685,00 рублей

Размер штрафа составляет 320 685,00 рублей.

Исполнителю была направлена претензия № 21/1368 от 13.02.2017 с предложением уплатить пени в течение 10 рабочих дней со дня получения претензии. Однако в установленный срок требования не были удовлетворены.

Согласно пункту 8.1 Контракта в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств по Контракту Исполнителем представлена Заказчику безотзывная банковская гарантия №106-16/БГ-14Ф от 04.04.2016 на сумму 481 027, 50 рублей, выданной ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Согласно п. 1 Банковской гарантии ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» является Гарантом и обязуется уплатить по первому письменному требованию Бенефициара денежную сумму в пределах 481 027,50 рублей в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Принципалом обязательств по Контракту.

В связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем - Принципалом своих обязательств по Контракту, Заказчик - Бенефициар направил 24.08.2016 в адрес Гаранта требование об уплате денежных средств в размере 481 027, 50 рублей по банковской гарантии № 106-16/БГ-14Ф от 04.04.2016.

Платежным поручением № 89 от 08.09.2016 Гарантом на счет Заказчика перечислена сумма требования по банковской гарантии 481 057,50 рублей.

Всего 1 369 091, 72 руб. (неустойка по претензии № 21/8152 от 04.08.2016) + 182 130, 82 руб. (неустойка по претензии №21/8857 от 24.08.2016) + 2 995 142, 51 руб. (неустойка по претензии № 21/9796 от 22.09.2016) + 622 752, 40 руб. (неустойка по претензии № 21/9797 от 22.09.2016) + 28 481, 76 руб. (неустойка по претензии № 21/10115 от 03.10.2016) + 3 403 664, 24 руб. (неустойка по претензии № 21/821 от 30.01.2017) + 12 298 036, 90 руб. (неустойка по претензии № 21/928 от 01.02.2017) + 1 293 622, 39 руб. (неустойка по претензии № 21/1047 от 03.02.2017) + 2 012 301, 52 руб. (неустойка по претензии № 21/1048 от 03.02.2017) + + 320 685,00 (неустойка по претензии № 21/1368 от 13.02.2017) - 481 057, 50 руб. (средства, уплаченные Гарантом по банковской гарантии) = 24 044 851,76 рублей.

Таким образом, ответчик обязан оплатить в пользу истца неустойку в размере 24 044 851,76 рублей.

Проанализировав материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему выводу, согласно части 6.1. статьи 34 Закона N 44-ФЗ в 2015 и 2016 годах в случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).

В 2015 году в целях реализации указанного положения закона Правительством Российской Федерации было принято Постановление от 05.03.2015 N 196 "О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)" (далее - Постановление N 196).

В 2016 году в целях реализации указанного положения закона Правительством Российской Федерации было принято Постановление от 14.03.2016 N 190 "О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)" (далее - Постановление N 190).

Согласно статье 23 Федерального конституционного закона от 17.12.1997 N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации обязательны к исполнению в Российской Федерации.

Согласно пункту 1 Постановления N 196 заказчики предоставляют отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляют списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в случае завершения в полном объеме в 2015 году исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением гарантийных обязательств.

В соответствии с пунктом 1 Постановления N 190 заказчики предоставляют отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляют списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в случае завершения в полном объеме в 2015 или 2016 годах исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением гарантийных обязательств.

Пунктом 3 Постановления N 190 и пунктом 3 Постановления N 196 установлено, что предоставление отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляются заказчиком в следующем порядке: а) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней); б) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта, заказчик: предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года; осуществляет списание 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при условии уплаты 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года; в) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 20 процентов цены контракта, заказчик предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года.

Согласно п. 3.5. контракта, поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика в следующие сроки: не более 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Заказчиком бланка-заказа на поставку запасных частей.

Согласно п. 3.6. контракта, оказание услуг осуществляется в следующие сроки: по ремонту средств вычислительной техники (по каждой единице оборудования): не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты направления Заказчиком бланка-заказа на оказание услуг.

Согласно п. 2.1. заключенного контракта, общая цена контракта составляет 6 413 700 рублей (Шесть миллионов четыреста тринадцать тысяч семьсот руб. 00 коп.), НДС не предусмотрен, в том числе: стоимость Товара составляет 5 359 400 рублей; стоимость Услуг составляет 1 054 300 рублей.

Общая стоимость услуг, оказанных с нарушением срока по бланк-заказам составляет: по поставке товара - 535 217, 16 руб.; по оказанию услуг - 48 483, 26 руб.

Принимая во внимание то, что оказание услуг/поставка товара производится по отдельным заявкам, арбитражный суд приходит к выводу, что неустойка подлежит начислению на сумму фактически просроченного исполнением обязательства отдельно по каждой заявке кредитора (то есть исходя из суммы каждой заявки за минусом стоимости своевременно оказанной услуги по каждой заявке) с учетом конкретного периода просрочки исполнения обязательства по каждой заявке и ставки рефинансирования, определяемой с учетом коэффициента К в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

Начисление неустойки на общую сумму государственного контракта без учета надлежащего исполнения обязательств по поставки товара по соответствующим партиям, противоречит принципу юридического равенства, предусмотренному пунктом 1 статьи 1 Кодекса, поскольку создает преимущественные условия кредитору, которому, следовательно, причитается компенсация не только за не исполненное в срок обязательство, но и за те поставки, которые были исполнены надлежащим образом. Между тем превращение института неустойки в способ обогащения кредитора недопустимо и противоречит ее компенсационной функции.

При наличии в договоре промежуточных сроков исполнения обязательства (исполнение по частям) применение мер ответственности без учета исполнения подрядчиком своих обязательств по договору противоречит статье 330 Кодекса.

В отношении требований о взыскании штрафа за неисполнение обязательств по бланк-заказам № № 68-70, 77, 221, 223, 224, 236, 248-250, 262, 297, 309-318, 328, 346, 355, 364, 369-373, 379, 396, 402, 416, 425-427, 437, 460, 470, 480, 495, 496, 518, 525, 535, 536, 540, 543, 548-553, 555, 558, 566-569, 573, 575-581, 585, 593-597, 603, 604, 608-628 в сумме 320 685 руб. 00 коп. арбитражный суд приходит к следующим выводам.

Услуги по указанным бланк-заказам оказаны Исполнителем и приняты Заказчиком.

Согласно п. 3.4. заключенного между сторонами контракта, оказание Услуг по регламентному обслуживанию средств вычислительной техники осуществляется по месту нахождения принтеров (Приложение № 1 к техническим требованиям). В соответствии с п. 4.12. контракта после завершения оказания Услуг Исполнитель передает территориальному органу Заказчика (Заказчику в случае оказания Услуг по средствам вычислительной техники, находящейся на территории Заказчика) подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки оказанных услуг по форме, указанной в Приложении № 11 к Контракту (3 экземпляра - в случае оказания услуг Территориальному органу Заказчика, 2 экземпляра- в случае оказания услуг Заказчику) и счет-фактуру (при наличии).

Обязательства Исполнителя по оказанию Услуг будут считаться исполненными в полном объеме с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг по государственному контракту (п. 4.16. контракта).

Исполнителем оказаны услуги по вышеуказанным бланк-заказам, о чем свидетельствуют подписанные со стороны представителей ФИО4 (представителей территориальных органов Заказчика) Акты сдачи-приемки оказанных услуг.

Согласно статье 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Пунктом 1 статьи 781 ГК РФ предусмотрено, что заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В данном случае факт выполнения ответчиком обязательств по указанным бланк-заказам подтверждается представленными актами оказанных услуг, подписанными получателями услуг.

Указанные документы (Акты оказанных услуг, подписанные со стороны подразделений Заказчика) имеются у Заказчика, так как неоднократно направлялись в его адрес, о чем свидетельствует переписка сторон (копии писем, мотивированных отказов прилагаются).

Таким образом, оснований для предъявления требований об оплате штрафа за неисполнение обязательств по контракту не имеется.

Исчисленная истцом неустойка, с учетом полученных денежных средств по банковской гарантии, составляет 24 525 909 руб. 26 коп.

Общая цена контракта составляет 6 413 700 руб. согласно п. 2.1. контракта, фактическая цена контракта составляет: 5 688 345 руб. 24 коп.

Сумма заявленной неустойки превышает в 3,82 раза заявленную цену контракта, а также в 4,31 раза превышает фактическую цену контракта. Более того, стоимость оказанных услуг и поставленного товара по заявленным Истцом требованиям составила: на поставку товара на сумму 535 217,16; на оказание услуг - 48 483,26

Таким образом, указанные данные подтверждают завышение мер ответственности исполнителя за нарушение срока исполнения принятых обязательств и свидетельствуют о возможном получении кредитором (Заказчиком) значительной необоснованной выгоды, при взыскании с ответчика неустойки в заявленном истцом размере.

Неустойка, подлежащая взысканию в пользу Истца, подлежит списанию. В соответствии с действующим законодательством, в том числе в период нарушения Поставщиком обязательств по поставке товара, согласно п. 6.1. федерального закона №44-ФЗ действует следующая норма - «В 2015 и 2016 годах в случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)».

Согласно пункту 5 Постановления № 190 списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 3 данного постановления распространяется на принятую к учету задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от срока ее возникновения и осуществляется путем списания с учета задолженности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по денежным обязательствам перед заказчиком, осуществляющим закупки для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, в порядке, установленном соответствующим финансовым органом.

Пункт 6.1 статьи 34 Закона № 44 - ФЗ и Постановление от 14.03.2016г. №190 носят обязательный характер для заказчиков по контрактам, заключенным в целях обеспечения федеральных нужд, субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд.

Кроме того, арбитражный суд отмечает, что в соответствии со ст.4 ГК РФ действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, в случаях, когда это предусмотрено законом. Пункт 1 указанного Постановления устанавливает обязанность заказчиков предоставлять отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществлять списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в случае завершения в полном объеме в 2015 или 2016 годах исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязательств, предусмотренных: контрактом, за исключением гарантийных обязательств. В связи с этим, данное Постановление подлежит применению к правоотношениям по контракту, обязательства по которому завершены в 2015 г.

Принимая во внимание положения Постановления Правительства № 190 от 14.03.2016, исчисленная ответчиком в контррасчете сумма неустойки, которая составила 25 520 руб. 16 коп., подлежит списанию (т.8 л.д.163-166).

Списание неустойки является обязанностью заказчика, а не его правом, что также подтверждается в письме Минэкономразвития России от 14.12.2015 № Д28и-3619.

Истцом произведено частичное удержание суммы пеней по представленной ответчиком банковской гарантии.

Федеральным законом от 25.12.2008 № 281-ФЗ в ст.333.37 НК РФ введен пп.1.1, согласно которому от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, освобождаются государственные органы, органы местного самоуправления, выступающие по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, в качестве истцов или ответчиков, в связи с тем, что в удовлетворении исковых требований отказано, то госпошлина относится на истца и не подлежит взысканию в доход федерального бюджета.

Руководствуясь ст. 110, 167-170, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований Государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области, ОГРН <***>, г. Челябинск, отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья Е.А. Бахарева

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить соответственно на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда httр://18aas.аrbitr.ru