Решение от 9 февраля 2025 г. по делу № А11-8746/2024

Дело № А11-8746/2024
г. Владимир
10 февраля 2025 года
Резолютивная часть оглашена 30.01.2025

Полный текст решения изготовлен 10.02.2025


Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Смагиной Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А11-8746/2024 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Северный технопарк» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Волгабас групп» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 13 277 906 руб. 86 коп.,

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Волгабас групп» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Северный технопарк» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 2 342 894 руб. 54 коп.,

при участии:

от ООО «Северный технопарк» – ФИО2 по доверенности от 09.01.2025 №2025-Р08 сроком действия до 31.12.2025.

от ООО «Волгабас групп» – не явились, извещены,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Северный технопарк» (далее – ООО «Северный технопарк», истец по первоначальному исковому заявлению, ответчик по встречному иску) обратилось в Арбитражный суд Владимирской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Волгабас групп» (далее – ООО «Волгабас групп», ответчик по первоначальному исковому заявлению, истец по встречному иску) о взыскании задолженности по договору от 07.12.2021 №354/2021 в размере 13 277 906 руб. 86 коп.

ООО «Волгабас групп» в отзывах на первоначальное исковое заявление пояснил, что в рамках исполнения обязательств по договору от 07.12.2021 № 354/2021 оплатил стоимость поставленного товара на сумму 15 562 036 руб. 77 коп., при этом ООО «Северный технопарк» поставил ООО «Волгабас групп» товар на сумму 19 309 410 руб. 20 коп., в результате чего, задолженность по оплате поставленного товара составляет 3 747 373 руб. 43 коп.

ООО «Волгабас групп» обратилось в Арбитражный суд Владимирской области к ООО «Северный технопарк» со встречным исковым заявлением о взыскании неосновательного обогащения в размере 2 342 894 руб. 54 коп.

ООО «Северный технопарк» в отзывах на встречное исковое заявление пояснил, что представленные ответчиком платежные поручения, указанные в отзыве на первоначальный иск, не отвечают требованиям относимости доказательств по рассматриваемому делу, поскольку относятся к более ранним периодам взаиморасчетов сторон по иным универсальным передаточным документам, которые не являются предметом рассматриваемого спора.

В судебном заседании 29.01.2025 представитель ООО «Северный технопарк» поддержал первоначальные исковые требования в полном объеме, не оспаривал задолженность по встречным исковым требованиям.

Арбитражный суд, руководствуясь статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявил перерыв в судебном заседании до 30.01.2025. Дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по имеющимся доказательствам. Дополнительных письменных заявлений, ходатайств, в том числе, препятствующих рассмотрению дела по существу не поступало.

Проанализировав представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд пришел к следующему выводу.

Как следует из материалов дела, между ООО «Северный технопарк» (поставщик) и ООО «Волгабас Групп» (покупатель) 07.12.2021 заключен договор поставки № 354/2021 (далее – договор), в соответствии с пунктом 1.1 которого поставщик обязуется осуществлять поставку товара производственно-технического назначения в соответствии с условиями настоящего договора, а покупатель принимать и оплачивать товар на условиях настоящего договора.

Из пункта 1.2 договора следует, что ассортимент и цена товара, подлежащего поставке по настоящему договору определяются в перечне поставляемых товаров (приложение № 1).

Согласно пункту 1.3 договора поставка товара осуществляется в соответствии с согласованной сторонами спецификацией (приложение № 3).

В силу пункта 1.3.1 договора покупатель направляет на электронный адрес поставщика, указанный в разделе 14 настоящего договора заявку на поставку товара (приложение № 2).

В соответствии с пунктом 1.3.2 договора поставщик, не позднее тех рабочих дней после получения заявки покупателя, оформляет, подписывает со своей стороны и направляет скан-копию спецификации на электронный адрес покупателя. Спецификация должна содержать следующую информацию: количество и наименование товара, подлежащего поставке, технические характеристики (артикул товара), цена за единицу товара и общая сумма партии товара, срок поставки, способ поставки, стоимость доставки товара (если по условиям соответствующей спецификации стоимость доставки оплачивается отдельно и не включена в стоимость товара), иные условия, указанные покупателем в заявке, как существенные для покупателя.

Пунктом 2.1 договора стороны согласовали, что цена товара согласовывается сторонами в перечне поставляемых товаров (приложение №1).

Если иное не согласовано сторонами в соответствующей спецификации, покупатель осуществляет оплату по настоящему договору на следующих условиях: 50% от общей стоимости товара перечисляется на расчетный счет поставщика в течение 5 рабочих дней со дня подписания спецификации, на основании счета. Доплата до 100% в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исполнения обязательств поставщика по поставке. Зачет аванса в целях исчисления и уплаты НДС производится в хронологическом порядке (пункт 3.1 договора).

Если поставка товара осуществляется отдельными частями, входящими в комплект, оплата товара покупателем производится после отгрузки (выборки) последней части, входящей в комплект (пункт 3.2 договора).

Пунктом 4.2 договора согласовано, что способ и сроки поставки товара согласовываются сторонами в спецификации. При этом поставка может осуществляться: транспортом поставщика до склада покупателя или грузополучателя по указанным в спецификации реквизитам и на условиях настоящего договора; транспортом покупателя или грузоперевозчика (самовывоз, выборка) путем предоставления товара в распоряжение покупателя или грузоперевозчика в месте нахождения товара.

Поставка товара осуществляется в сроки, указанные в спецификации. Сроки поставки являются существенными условиями. Настоящим стороны согласовали, что существенным нарушением срока поставки, является просрочка поставки и/или замены товара свыше 10 календарных дней (пункт 4.3 договора поставки).

При получении товара от поставщика покупатель принимает его только по количеству тарных мест без вскрытия упаковки и проверки ее содержимого (пункт 5.1 договора).

В силу пункта 5.2 договора приемка товара по количеству осуществляется покупателем на основании товаросопроводительных документов (товарной накладной по форме ТОРГ-12, УПД, описи, упаковочным листам).

Внутритарная приемка товара по количеству, ассортименту, комплектности и качеству на предмет установления недостатков, которые можно обнаружить путем осмотра товара, (видимые (явные) недостатки), осуществляется покупателем в течение 15 рабочих дней с даты поставки товара (пункт 5.4 договора).

В соответствии с пунктом 5.5 договора приемка товара по качеству, комплектности производится в соответствии со спецификацией, прилагаемым к товару сертификатом (паспортом) качества (сертификатом соответствия) или техническим паспортом, а также иными документами, устанавливающими качество и комплектность товара.

Сторонами в пункте 6.1 договора согласовано, что качество поставляемых по настоящему договору товаров должно соответствовать установленным в РФ государственным стандартам, сертификатами, техническим условиям и другой нормативно-технической документации, применительно к каждому виду товара, а также образцам-эталонам, чертежам, согласованным и подтвержденным обеими сторонами. Поставщик обязуется не передавать третьим лицам нормативно-техническую документацию, представленную покупателем и не использовать ее для изготовления товаров для третьей стороны.

Поставщик предоставляет покупателю на каждую партию поставляемого товара документ, удостоверяющий качество, с отметкой ОТК - поставщика или производителя о приемке (пункт 6.2 договора).

Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 31.12.2022. Срок действия договора может быть продлен сторонами путем заключения дополнительного соглашения (пункт 12.1 договора).

Окончание срока действия настоящего договора не лишает покупателя права требовать восполнения недопоставки товара после истечения срока действия настоящего договора. Прекращение настоящего договора не влечет прекращение условий об ответственности, а также условий настоящего договора, касающихся поставленного товара (пункт 12.2 договора).

Стороны 10.10.2022 согласовали спецификацию № 20, согласно условиям которой срок изготовления: 25 рабочих дней с даты поступления авансового платежа на расчетный счет поставщика. Условия оплаты: авансовый платеж составляет 50 % от общей стоимости продукции, окончательный расчет осуществляется в течение 45 банковских дней с момента уведомления заказчика о готовности продукции к отгрузке.

Спецификацией от 12.10.2022 № 22 сторонами согласовано, что срок изготовления: 25 рабочих дней с даты поступления авансового платежа на расчетный счет поставщика, с правом досрочной поставки. Условия оплаты: авансовый платеж составляет 50 % от общей стоимости продукции, окончательный расчет осуществляется в течение 45 банковских дней с момента уведомления заказчика о готовности продукции к отгрузке.

В силу спецификации от 07.11.2022 № 23 срок изготовления: вторая декада декабря 2022 года при условии своевременного получения авансового платежа на расчетный счет поставщика, с правом досрочной поставки. Условия оплаты: авансовый платеж составляет 50 % от общей стоимости продукции и осуществляется в течение 5 банковских дней с даты заключения спецификации, окончательный расчет осуществляется в течение 45 банковских дней с момента уведомления заказчика о готовности продукции к отгрузке.

Согласно спецификации от 17.11.2022 № 26 срок изготовления: 8 рабочих дней с даты поступления авансового платежа на расчетный счет поставщика и передачи заказчиком конструкторской документации (при условии отсутствия замечаний к конструкторской документации) с правом досрочной поставки. Условия оплаты: авансовый платеж составляет 50 % от общей стоимости продукции, окончательный расчет осуществляется в течение 45 банковских дней с момента уведомления заказчика о готовности продукции к отгрузке.

Спецификацией от 14.12.2022 № 29 стороны согласовали, что срок изготовления: 30 рабочих дней с даты поступления авансового платежа на расчетный счет поставщика, с правом досрочной поставки. Условия оплаты: авансовый платеж составляет 50 % от общей стоимости продукции, окончательный расчет осуществляется в течение 45 банковских дней с момента уведомления заказчика о готовности продукции к отгрузке.

В силу спецификации от 16.01.2023 № 30 срок изготовления: 55 рабочих дней с даты поступления авансового платежа на расчетный счет поставщика с правом досрочной поставки. Условия оплаты: авансовый платеж составляет 50 % от общей2 стоимости продукции, окончательный расчет осуществляется в течение 45 банковских дней с момента уведомления заказчика о готовности продукции к отгрузке.

Из условий спецификации от 06.03.2023 № 34 следует, что срок изготовления: 25 рабочих дней с даты поступления авансового платежа на расчетный счет поставщика и передачи в адрес поставщика согласованного комплекта РКД, с правом досрочной поставки. Условия оплаты: авансовый платеж составляет 50 % от общей стоимости продукции, окончательный расчет осуществляется в течение 5 банковских дней с момента уведомления заказчика о готовности продукции к отгрузке.

Согласно спецификации от 18.04.2023 № 36 срок изготовления: 25 рабочих дней с даты поступления авансового платежа на расчетный счет поставщика и передачи в адрес поставщика согласованного комплекта РКД, с правом досрочной поставки. Условия оплаты: авансовый платеж составляет 50 % от общей стоимости продукции, окончательный расчет осуществляется в течение 5 банковских дней с момента уведомления заказчика о готовности продукции к отгрузке.

Стороны 22.05.2023 согласована спецификация № 37, согласно условиям которой срок и порядок поставки: через 30 рабочих дней после поступления авансового платежа на расчетный счет поставщика и передачи в адрес поставщика согласованного комплекта РКД по 20 шт. еженедельно. Условия оплаты: авансовый платеж составляет 50 % от общей стоимости продукции, окончательный расчет осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента уведомления заказчика о готовности продукции к отгрузке.

Согласно спецификации от 03.06.2023 № 39 общая стоимость товара составляет 5 401 339 руб. 20 коп., в том числе НДС 20 % - 900 223 руб. 20 коп. Способ оплаты: авансовый платеж составляет 50 % от общей стоимости продукции, окончательный расчет осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента уведомления заказчика о готовности продукции к отгрузке. Срок поставки: 14 рабочих дней с даты поступления авансового платежа на расчетный счет поставщика и передачи в адрес поставщика согласованного комплекта РКД, с правом досрочной поставки. Способ поставки: самовывоз со склада поставщика, расположенного по адресу: <...>, лит. В, корм. 11.

Из спецификации от 30.06.2023 № 41 следует, что общая стоимость товара составляет 3 280 998 руб. 90 коп., в том числе НДС 20 % - 546 883 руб. 15 коп. Способ оплаты: авансовый платеж составляет 50 % от общей стоимости продукции, окончательный расчет осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента уведомления заказчика о готовности продукции к отгрузке. Срок поставки: 25 рабочих дней с даты поступления авансового платежа на расчетный счет поставщика и передачи в адрес поставщика согласованного комплекта РКД, с правом досрочной поставки. Способ поставки: самовывоз со склада поставщика, расположенного по адресу: <...>, лит. В, корм. 11.

В силу спецификации от 30.06.2023 № 42 срок изготовления: 25 рабочих дней с даты поступления авансового платежа на расчетный счет поставщика и передачи в адрес поставщика согласованного комплекта РКД, с правом досрочной поставки. Условия оплаты: авансовый платеж составляет 50 % от общей стоимости продукции, окончательный расчет осуществляется в течение 5 банковских дней с момента уведомления заказчика о готовности продукции к отгрузке.

В спецификации от 01.08.2023 № 43 стороны согласовали, что срок и порядок поставки составляет 30 рабочих дней с момента поступления авансового платежа на расчетный счет поставщика и передачи в адрес поставщика согласованного комплекта РКД. Условия оплаты: авансовый платеж составляет 50 % от общей стоимости продукции, окончательный расчет осуществляется в течение 5 банковских дней с момента уведомления заказчика о готовности продукции к отгрузке.

Спецификацией от 30.11.2023 № 46 стороны согласовали срок изготовления: 25 рабочих дней с даты поступления авансового платежа на расчетный счет поставщика и передачи в адрес поставщика согласованного комплекта РКД, с правом досрочной поставки. Условия оплаты: авансовый платеж составляет 50 % от общей стоимости продукции, окончательный расчет осуществляется в течение 5 банковских дней с момента уведомления заказчика о готовности продукции к отгрузке.

Во исполнение условий договора и указанных спецификаций, ООО «Северный технопарк» поставил ООО «Волгобас Групп» соответствующий товар, что подтверждается универсальными передаточными документами, представленными в материалы дела, подписанными сторонами без каких-либо замечаний и возражений по объему, качеству и стоимости поставленного товара на общую сумму 13 277 906 руб.

В связи с тем, что поставленный товар не оплачен в полном объеме, ООО «Северный технопарк» направило в адрес ООО «Волгобас Групп» претензию от 30.05.2024 № И-24-404 с требованием об оплате образовавшейся задолженности. Указанная претензия оставлена без ответа и удовлетворения.

В связи с ненадлежащим исполнением ООО «Волгобас Групп» обязательств по оплате поставленного товара, ООО «Северный технопарк» обратился в арбитражный суд с первоначальным иском.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации                        (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (статья 310 ГК РФ).

По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (статья 506 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

Принятые покупателем (получателем) товары должны быть им осмотрены в срок, определенный законом, иными правовыми актами, договором поставки или обычаями делового оборота. Покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором или обычаями делового оборота, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить поставщика (пункт 2 статьи 513 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

В силу пункта 2 статьи 516 ГК РФ если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Факт поставки ООО «Волгобас групп» товара подтверждается имеющимися в деле доказательствами (в частности, договором, указанными выше универсальными передаточными документами, иными документами) и последним не оспорен. Представленные ООО «Северный технопарк» в материалы дела доказательства, свидетельствуют о передаче товаров ООО «Волгобас групп», товары приняты ООО «Волгобас групп» на спорную сумму без каких-либо возражений по количеству и качеству. О получении товаров неуполномоченными лицами ООО «Волгобас групп» не заявлено. Ходатайство в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ООО «Волгобас групп» не заявлено.

ООО «Волгобас групп» в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательств оплаты поставленного товара в материалы дела не представил.

Довод ответчика относительно несоблюдения истцом претензионного порядка урегулирования спора в отношении спецификации от 01.08.2023 № 43, судом первой инстанции отклоняется, поскольку в материалы дела истцом представлена претензия от 30.05.2024, содержащая требование о погашении задолженности по договору от 07.12.2021 №354/2021 в общей сумме 13 277 906 руб. 86 коп. Данная претензия была отправлена ответчику, о чем свидетельствует копия почтовой квитанции от 03.06.2024.

Впоследствии истец пояснил, что произошла техническая ошибка при составлении иска и претензии, в которых отдельно не указана была данная спецификация, однако общая сумма задолженности включает спорную спецификацию, о чем свидетельствует подробный расчет уточненных исковых требований, приобщенный в материалы дела 23.12.2024. Данное уточнение с расчетом также было направлено в адрес ответчика, о чем свидетельствует копия почтовой квитанции от 21.12.2024 с описью вложения.

Кроме того, суд учитывает, что в пункте 4 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2015, содержатся разъяснения о том, что несоблюдение претензионного порядка урегулирования спора не является безусловным основанием для оставления иска без рассмотрения: по смыслу пункта 8 части 2 статьи 125, части 7 статьи 126, пункта 2 части 1 статьи 148 АПК РФ, претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов на уплату госпошлины со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное раз
решение и служит дополнительной гарантией защиты прав.

В рассматриваемом случае из поведения ответчика не усматривается его намерение добровольно и оперативно урегулировать возникший спор во внесудебном порядке, поэтому оставление иска без рассмотрения приведет к необоснованному затягиванию разрешения возникшего спора и ущемлению прав одной из его сторон - истца.

Ответчик, получив иск, а также уточнения исковых требований и зная о настоящем судебном разбирательстве, так и не погасил сумму долга ни на момент принятия искового заявления к производству, ни на момент рассмотрения дела судом первой инстанции. Доказательств обратного в материалы дела не представлено. Более того, ответчиком подан впоследствии встречный иск.

Поскольку факт передачи товара ООО «Северный технопарк», а также факт принятия товара ООО «Волгобас групп», подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами, обязательство по оплате товара в полном объеме ООО «Волгобас групп» не исполнено и доказательств, подтверждающих его оплату в полном объеме, в материалы дела не представлено, суд первой инстанции приходит к выводу об удовлетворении первоначальных исковых требований о взыскании спорной задолженности в сумме 13 277 906 руб. 86 коп.

Предметом встречного искового заявления является взыскание неосновательного обогащения в размере 2 342 894 руб. 54 коп.

Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя (пункт 2 статьи 516 ГК РФ).

В силу пункта 3 статьи 516 ГК РФ в случае, когда в договоре поставки предусмотрена поставка товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товаров покупателем производится после отгрузки (выборки) последней части, входящей в комплект, если иное не установлено договором.

Согласно пункту 1 статьи 457 ГК РФ срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 314 настоящего Кодекса.

В силу пункта 2 статьи 314 ГК РФ в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства. При непредъявлении кредитором в разумный срок требования об исполнении такого обязательства должник вправе потребовать от кредитора принять исполнение, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не явствует из обычаев либо существа обязательства.

Следовательно, если обязательство не позволяет установить разумный либо иной срок исполнения, оно является обязательством до востребования и подлежит исполнению в течение семи дней с момента предъявления требования кредитора.

Согласно пункту 1 статьи 458 ГК РФ если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент: вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара; предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара. Товар считается предоставленным в распоряжение покупателя, когда к сроку, предусмотренному договором, товар готов к передаче в надлежащем месте и покупатель в соответствии с условиями договора осведомлен о готовности товара к передаче.

Кроме того, длительное неисполнение договора поставки со стороны ответчика квалифицируется судом как существенное нарушение договора, что позволило истцу воспользоваться правом, предусмотренным пунктом 3 статьи 487 и пунктом 1 статьи 523 ГК РФ.

В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена обязанность покупателя оплатить товар полностью или частично до передачи продавцом товара (предварительная оплата), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором, а если такой срок договором не предусмотрен, в срок, определенный в соответствии со статьей 314 настоящего Кодекса (пункт 1 статьи 487 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 487 ГК РФ, предусмотрено, что в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок, покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

Возможность предъявления предусмотренного пунктом 3 статьи 487 ГК РФ требования законодателем не поставлена в зависимость от прекращения или непрекращения действия самого договора. Требование покупателя о возврате суммы предварительной оплаты на основании данной статьи связано с фактом просрочки исполнения и не обусловлено предварительным требованием о расторжении договора или прекращением между сторонами договорных отношений.

Таким образом, именно покупателю предоставлено право выбора способа защиты нарушенного права: требовать передачи оплаченного товара или требовать возврата суммы предварительной оплаты.

Из материалов дела следует, что ООО «Волгобас групп» платежными поручениями, представленными в материалы дела, оплатило стоимость товара в размере 49 469 068 руб. 06 коп. по согласованным сторонами спецификациям № 6, № 10, № 17, № 18, № 19, № 21, № 45.

При этом, согласно указанным спецификациям ООО «Северный технопарк» поставило в адрес ООО «Волгобас групп» товар на сумму 47 126 173 руб. 52 коп.

С учетом изложенного, суд первой инстанции приходит к выводу, что ООО «Северный технопарк», согласованный сторонами товар в полном объеме не поставило.

Доказательств поставки товара на сумму 2 342 894 руб. 54 коп. в материалы дела не представлено, как и доказательств добровольного возврата указанных денежных средств.

Более того, при рассмотрении дела в суде первой инстанции представитель ООО «Северный технопарк» не оспаривал наличие задолженности по поставке товара по договору от 07.12.2021 № 354/2021 в заявленном размере.

С учетом изложенного, суд первой инстанции приходит к выводу, что ООО «Волгобас групп» правомерно предъявлено требование о возврате суммы предварительной оплаты за товар, не переданный ООО «Северный технопарк» (пункт 3 статьи 487 ГК РФ), с ООО «Северный технопарк» в пользу ООО «Волгобас групп» подлежит взысканию неосновательное обогащение в размере 2 342 894 руб. 54 коп.

В соответствии с пунктом 5 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при полном или частичном удовлетворении первоначального и встречного исков в резолютивной части решения указывается денежная сумма, подлежащая взысканию в результате зачета.

При изложенных обстоятельствах, с учетом проведенного зачета встречных однородных требований (первоначального и встречного иска), суд первой инстанции пришел к итоговому выводу, что с ООО «Волгабас групп» в пользу ООО «Северный технопарк» подлежит взысканию задолженность по договору от 07.12.2021 № 354/2021 в размере 10 929 114 руб. 86 коп.

Расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению между сторонами с учетом положений  части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При распределении расходов по оплате государственной пошлины судом учтены правила о зачете первоначального и встречного исков.

Руководствуясь статьями 17, 65, 71, 101, 110, 112, 121, 123, 156, 167-170, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Волгабас групп» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Северный технопарк» задолженность по договору от 07.12.2021 № 354/2021 в размере 13 277 906 руб. 86 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 89 389 руб. 54 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Северный технопарк» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Волгабас групп» неосновательное обогащение в размере 2 342 894 руб. 54 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 95 287 руб.

С учетом зачета требований по первоначальному иску и встречному требованию:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Волгабас групп» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Северный технопарк» задолженность по договору от 07.12.2021 № 354/2021 в размере 10 929 114 руб. 86 коп.

Выдача исполнительного листа производится в соответствии со статьей 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Владимирской области в срок, не превышающий месяца с момента его вынесения. 

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.


Судья                                                                                                                       Е.В. Смагина