СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 22 июля 2019 г. по делу № А50-19183/2019

Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Административное

Суть спора: Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления

71_2653389

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

город Пермь

22.07.2019 года Дело № А50-19183/19

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Седлеровой С.С., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кудриной Э.Р., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению Жилищно- строительного кооператива «Гостстрой» (ОГРН <***>,

ИНН <***>)

к Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о признании незаконными действий, выразившихся в отказе в продлении разрешения на строительство от 11.03.2019 № И-059-22-01-34/01-111.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

Признать незаконными действия Департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми, выразившиеся в отказе Жилищно- строительному кооперативу «Гостстрой» в продлении разрешения на строительство № 59-RU90303000-352-2014/4 от 17.10.2018 на строительство объекта «Двухэтажный таунхаус по ул. Братчикова, 20 в Мотовилихинском районе», выраженное в письме № И-059-2201-34/01-111 от 11.03.2019.

Обязать Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми продлить Жилищно-строительному кооперативу «Гостстрой» разрешение на строительство № 59-RU90303000-352-2014/4 от17.10.2018 на строительство объекта «Двухэтажный таунхаус по ул. Братчикова,20 в Мотовилихинском районе».

Взыскать с Департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Жилищно-строительного кооператива «Гостстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 000 (Три тысячи) рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья С.С. Седлерова