Резолютивная часть решения от 3 сентября 2018 г. по делу № А76-5448/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

454000, г. Челябинск, ул. Воровского, 2 Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А76-5448/2018
г. Челябинск
03 сентября 2018 г.
Судья Арбитражного суда Челябинской области Е.А. Михайлова,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.В.Киселевой,

рассмотрев материалы дела по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «СТАЛЬСТРОЙ», г.Энгельс (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительные ресурсы», г.Челябинск (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании суммы задолженности по встречному исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Строительные ресурсы», г.Челябинск (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к общества с ограниченной ответственностью «СТАЛЬСТРОЙ», г.Энгельс (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании пени при участии в судебном заседании представителей:

от истца по первоначальному исковому заявлению (ответчика по встречному исковому заявлению): ФИО1 - директора, действующего на основании решения участника от 30.04.2015 № 1, паспорт (до перерыва);

от ответчика по первоначальному исковому заявлению (истца по встречному исковому заявлению): ФИО2, действующего на основании доверенности от 01.01.2017 № 1, паспорт (до перерыва);

Руководствуясь ст.ст.110, 167-170, 176 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительные

ресурсы» в пользу общества с ограниченной ответственностью

«СТАЛЬСТРОЙ» задолженность в размере 133 600 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТАЛЬСТРОЙ»

в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 37 520

руб. 12 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительные ресурсы» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 619 руб. 88 коп.

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Строительные ресурсы» удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТАЛЬСТРОЙ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительные ресурсы» неустойку в размере 993 216 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 22 864 руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительные ресурсы» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 10 175 руб., уплаченную по платежному поручению от 08.06.2018 № 450 в АО «АЛЬФА-БАНК» Филиал «Екатеринбургский».

Произвести зачет первоначального и встречного исковых требований, расходов по уплате государственной пошлины.

В результате произведенного зачета между первоначальным и встречным исками взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТАЛЬСТРОЙ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительные ресурсы» неустойку в размере 859 616 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 22 864 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТАЛЬСТРОЙ» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 37 520 руб. 12 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительные ресурсы» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 619 руб. 88 коп.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Челябинской области.

Судья Е.А. Михайлова