Резолютивная часть решения от 25 июля 2019 г. по делу № А35-1923/2019Арбитражный суд Курской области (АС Курской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 445/2019-70769(2) АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Дело № А35-1923/2019 25 июля 2019 года г. Курск Арбитражный суд Курской области в составе судьи Арцыбашевой Т.Ю., при ведении аудиозаписи и протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» в лице филиала «Курская атомная станция» к обществу с ограниченной ответственностью «Нордэкс-В» о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору от 17.04.2017 № 9/26130-Д в сумме 1547538,93 руб., расходов по уплате государственной пошлины (с учетом принятого уточнения). В судебном заседании приняли участие представители: от истца: ФИО2 по доверенности от 17.03.2017 № 9/5/2017-ДОВ, от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом. Руководствуясь статьями 4, 17, 27-28, 49, 110, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Исковые требования удовлетворить в полном объеме. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Нордэкс-В» в пользу акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» в лице филиала «Курская атомная станция» неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда (на выполнение ремонтных (строительных) работ) от 17.04.2017 № 9/26130-Д в сумме 1547538,93 руб., а также 28475,00 руб. расходов, понесенных по уплате государственной пошлины. Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в кассационную инстанцию в Арбитражный суд Центрального округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Судья Т.Ю. Арцыбашева Суд:АС Курской области (подробнее)Истцы:АО "Концерн Росэнергоатом" в лице филиала "Курская атомная станция" (подробнее)Ответчики:ООО "Нордэкс-В" (подробнее)Судьи дела:Арцыбашева Т.Ю. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
