СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 20 сентября 2021 г. по делу № А07-28034/2020

Арбитражный суд Республики Башкортостан (АС Республики Башкортостан) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

1 2111221_5254821

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Резолютивная часть

Дело № А07-28034/2020
г. Уфа
20 сентября 2021 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Проскуряковой С. В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску

Федерального государственного унитарного предприятия "Управления строительства № 3 Федеральной службы исполнения наказаний" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Строительно- производственная фирма "Балаковоспецстрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании штрафа в размере 300 000 руб. 00 коп., пени в размере 200 000 руб. 00 коп., пенив размере 4 481 руб. 54 коп.

по встречному иску

общества с ограниченной ответственностью "Строительно-производственная фирма "Балаковоспецстрой" к

Федерального государственного унитарного предприятия "Управления строительства № 3 Федеральной службы исполнения наказаний"

о взыскании основного долга в размере 389 774 руб. 00 коп., пени в размере 23 362 руб. 20 коп., пени по день фактической оплаты

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации оглашается
резолютивная часть решения.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Федерального государственного унитарного предприятия "Управления строительства № 3 Федеральной службы исполнения наказаний" удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительно- производственная фирма "Балаковоспецстрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Федерального государственного унитарного предприятия "Управления строительства № 3 Федеральной службы исполнения наказаний" (ИНН <***>, ОГРН <***>) штраф в размере 100 000 руб. 00 коп., убытки в размере 200 000 руб., неустойку за просрочку окончания работ в сумме 200 000 руб. 00 коп., неустойку за просрочку работ по озеленению в размере 4 481 руб. 54 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 13 090 руб. 00 коп.

В удовлетворении встречных исковых требований общества с ограниченной ответственностью "Строительно-производственная фирма "Балаковоспецстрой" отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья С.В. Проскурякова