Резолютивная часть решения от 26 июня 2023 г. по делу № А53-45685/2022

5141_10737974



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-45685/22
26 июня 2023 г.
г. Ростов-на-Дону


Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Захарченко О. П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело поиску общества с ограниченной ответственностью «СпецПол» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «АльфаСтройИнвест» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки

встречному иску о взыскании неосновательного обогащения

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

По иску общества с ограниченной ответственностью «СпецПол».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «АльфаСтройИнвест» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СпецПол» 89 992,50 руб. неустойки, 8 584 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

По встречному иску общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «АльфаСтройИнвест».

В иске отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «АльфаСтройИнвест» в доход федерального бюджета 3 917 руб. государственной пошлины.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.


Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья О.П. Захарченко

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 23.03.2023 10:28:00

Кому выдана Захарченко Ольга Петровна