Решение от 5 февраля 2025 г. по делу № А46-23476/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-23476/2021
06 февраля 2025 года
город Омск



Резолютивная часть решения объявлена 23 января 2025 года

В полном объеме решение изготовлено 06 февраля 2025 года


Арбитражный суд Омской области в составе судьи Шмакова Г.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ребрий Л.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «Омскэлектро» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» (ИНН <***>, ОГРН <***>), ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 328 008 руб. 89 коп.,

встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к акционерному обществу «Омскэлектро» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 296 516 руб. 19 коп.,

при участии в деле Управления Федерального казначейства по Омской области (ИНН <***>, ОГРН <***>), департамента городского хозяйства Администрации города Омска (ИНН: <***>, ОГРН: <***>); общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационная контора № 6» (ИНН <***>, ОГРН <***>), акционерного общества «Полигон» (ИНН <***>, ОГРН <***>); общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания на Рабкоровской» (ИНН <***>, ОГРН <***>), общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» (ИНН <***>, ОГРН <***>), ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (ИНН <***>, ОГРН <***>), общества с ограниченной ответственностью «ГражданПромСтройПроект» (ИНН <***>, ОГРН <***>), акционерного общества «АльфаСтрахование» (ИНН <***>, ОГРН <***>), ФИО1 в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора,

при участии в судебном заседании:

от АО «Омскэлектро» - представитель ФИО2 по доверенности от 18.11.2024 (паспорт, диплом);

от Ассоциации Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» - представитель ФИО3 по доверенности от 05.03.2024 (участвует в судебном заседании посредством онлайн сервиса);

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество «Омскэлектро» (далее - АО «Омскэлектро», истец) обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» (далее - ООО «Квантор-Строй», ответчик) о взыскании 328 008 руб. 89 коп. неосновательного обогащения.

Определением суда от 24.12.2021 указанное исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Определением от 22.02.2022 осуществлен переход к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Определением суда от 25.04.2022 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены департамент городского хозяйства Администрации города Омска; общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационная контора 6».

Определением от 23.05.2022 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество «Полигон».

Определением от 23.06.2022 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания на Рабкоровской».

Определением суда от 31.10.2022 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Фортуна».

Определением от 26.01.2023 к участию в деле в качестве соответчика привлечена ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (далее – ассоциация «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»).

Определением Арбитражного суда Омской области от 01.03.2023 по делу № А46-23476/2021 назначено проведение судебной экспертизы, производство экспертизы поручено эксперту общества с ограниченной ответственностью «Жилищная строительно-техническая экспертиза» ФИО4, производство по делу приостановлено до поступления в материалы дела заключения эксперта.

Также определением принято встречное исковое заявление о взыскании с истца в пользу ответчика 296 516 руб. 19 коп.

От экспертного учреждения 10.04.2023 в материалы дела поступило заключение эксперта № 15-03/2023.

Определением суда от 18.04.2023 назначено судебное заседание для рассмотрения вопроса о возобновлении производства по делу.

Протокольным определением от 15.05.2023 производство по делу возобновлено.

Определением от 08.06.2023 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

Определением от 21.08.2023 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «ГражданПромСтройПроект».

Определением суда от 02.11.2023 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество «АльфаСтрахование».

Определением Арбитражного суда Омской области от 04.03.2024 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО1.

Протокольным определением от 06.05.2024 приняты уточнения первоначальных исковых требований, в новой редакции АО «Омскэлектро» просило взыскатьс ООО «Квантор-Строй» денежные средства в сумме 668 552 руб. 28 коп.

Определением Арбитражного суда Омской области от 24.07.2024 по делу№ А46-23476/2021 назначено проведение судебной экспертизы, производство экспертизы поручено федеральному бюджетному учреждению Омская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, эксперту ФИО5, ФИО6, на разрешение перед экспертом поставлены следующие вопросы:

1) Соответствует ли подпись в соглашениях о прекращении обязательств зачетом встречных требований №№ 2070, 2071, 2072 от 19.11.2020, № 2173 от 03.12.2020 и в соглашениях об аннулировании зачетов встречных требований от 19.11.2020, от 03.12.2020, от 19.11.2020 подписи ФИО7 или выполнена иным лицом, в том числе ФИО8 путем подражания.

2) Соответствуют ли подписи, выполненные в соглашениях о прекращении обязательств зачетом встречных требований №№ 2070, 2071, 2072 от 19.11.2020, № 2173 от 03.12.2020 и в соглашениях об аннулировании зачетов встречных требований от 19.11.2020, от 03.12.2020, от 19.11.2020 подписям, имеющихся в следующих документов:

- письмо  ООО «Квантор-Строй» № 09-12-ОМ-2 от 09..12.2020;

- письмо ООО «Квантор-Строй» № 30/04-ОМ-2 от 30.04.2021;

- письмо ООО «Квантор-Строй» № 03-19 от 27.03.2020;

- письмо ООО «Квантор-Строй» № 204 от 08.12.2020.

- акты от 21.05.2021 № 1;

- акт обследования от 26.06.2023;

Т.е. можно ли утверждать, что подписи на всех (или какой-либо части) документах выполнены одним лицом, в том числе с подражанием подписи ФИО7

3) Соответствует ли оттиск печати общества с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» в соглашениях о прекращении обязательств зачетом встречных требований № 2070, 2071, 2072 от 19.11.2020 и № 2173 от 03.12.2020 и в соглашениях об аннулировании зачетов встречных требований от 19.11.2020, от 03.12.2020, от 19.11.2020 оттиску печати общества с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй», полученного при отборе образцов судом.

Определением от 03.12.2024 назначено судебное заседание для рассмотрения вопроса о возобновлении производства по делу.

В материалы дела 23.12.2024 поступило заключение эксперта № 1628/1-2-24.

В ходе судебного разбирательства ООО «Квантор-Строй» представлен отзыв на исковое заявление, в соответствии с которым работы приняты в отсутствие замечаний.

УФК по Омской области,  Администрация города Омска в отзывах на исковое заявление первоначальные исковые требования поддержали.

Ассоциация «НОСТРОЙ» указала, что правовые основания для удовлетворения первоначальных исковых требований, предъявленных к СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области», отсутствуют, поскольку субсидиарная ответственность саморегулируемой организации по обязательствам ее члена наступает исключительно в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств, тогда как в настоящем случае имеется внедоговорное обязательство.

СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» также указало на отсутствие оснований для привлечения ее к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Квантор-Строй», поскольку договор между АО «Омскэлектро» и ООО «Квантор-Строй» заключен в ходе неконкурентной закупки у единственного поставщика; двойная огрунтовка согласована сторонами при заключении договора; истцом не доказано невыполнение ООО «Квантор-Строй» работ по утилизации строительных отходов.

До судебного заседания от ООО «Квантор-Строй» поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства в связи с невозможностью обеспечения явки представителя в судебное заседание.

В судебном заседании представитель АО «Омскэлектро» поддержал исковые требования, также приобщил к материалам дополнительные материалы.

Представитель ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» ходатайствовал об отложении судебного разбирательства для ознакомления с представленными истцом документами.

В удовлетворении данного ходатайства и ходатайства ООО «Квантор-Строй» об отложении судебного разбирательства суд считает необходимым отказать.

В соответствии с частью 1 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) арбитражный суд откладывает судебное разбирательство в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, а также в случае неявки в судебное заседание лица, участвующего в деле, если в отношении этого лица у суда отсутствуют сведения об извещении его о времени и месте судебного разбирательства.

Исходя из системного толкования указанной нормы права во взаимосвязи с частями 2 - 5 статьи 158 АПК РФ следует вывод, что в остальных случаях арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, при установлении соответствующих оснований невозможности рассмотрения дела.

Отложение судебного заседания является правом суда, а не его обязанностью.

В настоящем случае имеющиеся в материалах дела доказательства позволяют рассмотреть спор по существу, а ответчиками не приведены доводы, могущие свидетельствовать о невозможности рассмотрения дела в данном судебном заседании.

Иные участвующие в деле лица явку представителей не обеспечили, в связи с чем суд счел возможным рассмотреть дело по имеющимся доказательствам (статья 156 АПК РФ).

Рассмотрев материалы дела, заслушав явившихся представителей участвующих в деле лиц, суд установил следующее.

На основании соглашения о предоставлении из бюджета города Омска субсидий на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов от 23.12.2019 № 907-865/2019 АО «Омскэлектро» департаментом городского хозяйства Администрации города Омска предоставлена субсидия в целях финансового обеспечения затрат истца на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в которых на дату приватизации первого жилого помещения требовалось  оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества.

В рамках освоения субсидии между АО «Омскэлектро» (заказчик) и ООО «Квантор-Строй» (подрядчик) заключены договоры от 27.02.2020 № 312-35/20 (далее – договор 1), от 11.08.2020 №№ 312-154/20 (далее – договор 2), 312-155/20 (далее – договор 3).

Согласно условиям договоров, общество поручало подрядчику выполнить строительно-монтажные работы на объектах: «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов: ул. 2-я ФИО9, <...> лет Профсоюзов, <...> и обязалось принять и оплатить за счет средств полученных обществом по соглашению надлежащим образом выполненные подрядчиком работы в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в договоре, а подрядчик обязался выполнить порученные обществом работы с надлежащим качеством в объеме и сроки, предусмотренные договором. Подрядчик обязался выполнить работы по объектам в полном объеме в соответствии с сетевым графиком производства работ.

Как указал истец, между сторонами договора подписаны акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2.

АО «Омскэлектро» оплатило указанные суммы платежными поручениями; также имеются соглашения о зачете встречных требований, уведомления о зачете встречных однородных требований.

По результатам внеплановой выездной проверки АО «Омскэлектро», проведенной Управлением Федерального казначейства Омской области, составлены акты от 25.12.2020, от 01.07.2021.

В соответствии с указанными актами истцом неправомерно приняты и оплачены подрядчику не предусмотренные сборниками федеральных единичных расценок услуги по утилизации строительных отходов, а также неправомерно произведена двойная оплата работ по огрунтовке ранее окрашенных фасадов под покраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (ФЕРр62-25-1) и материала (грунтовка CERESIT).

Претензии о возврате неосновательного обогащения оставлены ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в Арбитражный суд Омской области.

В обоснование встречного иска ООО «Квантор-Строй» указывает, что работы по договору 1 выполнены в полном объеме, однако оплата не произведена, размер задолженности составляет 247 109 руб. 12 коп.; кроме того, произведено начисление неустойки на сумму 49 407 руб. 79 коп.

Оценив представленную совокупность доказательств в порядке статьи 71 АПК РФ, суд усматривает основания для удовлетворения исковых требований и частичного удовлетворения встречных исковых требований в связи со следующим.

Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей указаны основания, предусмотренные законом и иными правовыми актами, а также действия граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со статьей 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Кодексе.

По правилам статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

На основании пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

На основании части 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных её этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (статьи 711, 746 ГК РФ).

В силу части 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьёй 711 настоящего Кодекса.

Согласно правовой позиции, приведённой в пункте 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» (далее - Информационное письмо № 51), основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Как следует из содержания пункта 4 статьи 753 ГК РФ, сдача результата работ подрядчиком и приёмка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Факт выполнения ответчиком работ и принятие их истцом подтверждается представленным в материалы дела документами, содержащими подписи представителей и оттиски печатей сторон, о фальсификации представленных документов ответчиком не заявлено.

Однако подписание актов выполненных работ без возражений и замечаний не препятствует заказчику впоследствии оспаривать качество выполненных работ (пункт 13 Информационного письма № 51).

В соответствии с главой 60 ГК РФ обязательства из неосновательного обогащения возникают при обогащении одного лица за счёт другого, если такое обогащение происходит при отсутствии к тому законных оснований или последующем их отпадении.

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

По смыслу вышеприведённых норм потерпевшим, имеющим право требовать возврата приобретателем денежных средств, полученных без установленных законом или сделкой оснований, является лицо, за счёт которого обогатился приобретатель.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счёт другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретённое или сбережённое имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьёй 1109 настоящего Кодекса.

Для возникновения обязательства из неосновательного обогащения необходимо наличие условий, которые должен доказать истец, обратившись в суд с таким иском, а именно: имеет ли место приобретение или сбережение имущества, то есть увеличение стоимости собственного имущества приобретателя, присоединение к нему новых ценностей или сохранение того имущества, которое по всем законным основаниям неминуемо должно выйти из состава его имущества; приобретение или сбережение имущества произведено за счёт другого лица, а имущество потерпевшего уменьшается вследствие выбытия из его состава некоторой его части или неполучения доходов, на которые это лицо правомерно могло рассчитывать; отсутствуют правовые основания, то есть когда приобретение или сбережение имущества одним лицом за счёт другого лица не основано ни на законе (иных правовых актах), ни на сделке, а значит, происходит неосновательно. Кроме того, истец должен доказать размер неосновательного обогащения.

Применительно к настоящему делу, неосновательное обогащение ответчика заключение в получении платы за работы, которые фактически не были выполнены.

Факт оплаты АО «Омскэлектро» в пользу ООО «Квантор Строй» денежных средств в размере по спорным объектам с учётом произведения зачёта встречных требований подтверждается представленными в материалы дела платежными документами и не оспаривался ответчиком в ходе рассмотрения дела.

Доказательств, свидетельствующих о том, что денежные средства в сумме 668 552 руб. 28 коп. перечислены ответчику во исполнение какой-либо иной сделки, в материалы дела не представлено.

Как указывает истец, основанием для исключения работ по огрунтовке является то, что ранее АО «Омскэлектро» приняты и оплачены работы по огрунтовке ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорированными красками: простых с земли и лесов (ФЕРр 62-25-1) вместе с материалом (грунтовка колерующая CERESIT CT 16), которые уже учтены в расценке ФЕР 15-04-048-03.

Согласно актам о приемке, подрядчиком в исследуемой части (раздел «Фасад») были выполнены работы и использованы материалы: грунтовка вододисперсионная CERESIT CT 17 (ФССЦ-14.3.01.02-0103), огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорироваными красками: с земли и лесов (ФЕРр62-25), грунтовка колерующая CERESIT CT 16 (ФССЦ- 14.3.01.02) или аналоги, грунтовка колерующая CERESIT CT 16 (ФССЦ-14.3.01.02).

Отклоняя доводы ответчика о том, что само по себе отсутствие актов освидетельствования скрытых работ не опровергает факта выполнения работ по огрунтовке, суд исходит из следующего.

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому иатомному надзору (Ростехнадзор) от 26.12.2006 № 1128 утверждены и введены вдействие Требования к составу и порядку ведения исполнительной документациипри строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитальногостроительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ,конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (далее -требования).

В силу пункта 5.3 требований к составу и порядку ведения исполнительнойдокументации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектовкапитального строительства и требований, предъявляемых к актамосвидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-техническогообеспечения (РД-11-02-2006), утвержденных приказом Федеральной службы поэкологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128,освидетельствование работ, которые оказывают влияние на безопасность объектакапитального строительства и в соответствии с технологией строительства,реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не можетбыть проведен после выполнения других работ (далее - скрытые работы),оформляется актами освидетельствования скрытых работ. Перечень скрытых работ,подлежащих освидетельствованию, определяется проектной и рабочей документацией.

Согласно пункту 6.2 договора скрытые работы подлежат приемке заказчикомнемедленно после их выполнения с составлением акта сдачи-приемки скрытыхработ.

В соответствии с пунктом 6.2.3 договора в случае отсутствия акта сдачи-приемки скрытых работ, подрядчик не может ссылаться на их выполнение приприемке всего объекта работ и оформлении окончательных справок КС-2 и КС-3.

Акт освидетельствования скрытых работ - это официальный документ,который составляется после приемки представителями подрядчика, заказчикавыполненных ответственных работ, которые будут скрыты последующимимероприятиями при ремонте. Он говорит о том, что эти ответственные работывыполнены в надлежащем качестве.

Поскольку скрытые работы по завершению строительства (ремонта)покрываются другими строительными материалами, конструкциями и т.д.,соответственно проверить их наличие, объем и качество исполнения без проведениявскрытий невозможно. В настоящем случае, учитывая, что грунтовка впитывается вповерхность стен, единственным способом подтверждения спорных работ являетсяименно составление акта скрытых работ в отношении каждого вида работ в периодисполнения (что позволяет проводить их освидетельствование), а не нарастающимитогом.

В свою очередь, акты освидетельствования скрытых работ не подтверждают факт того, что ответчиком проводились работы по повторной огрунтовке ранее окрашенных фасадов под  окраску перхлорироваными красками: простыми с земли и лесов, двойной грунтовкеколерующей (ФЕРр62-25-1, ФССЦ-14.3.01.02,).

Доводы о невыполнении ООО «Квантор-Строй» спорных работ подтверждены и выводами заключения эксперта № 15-03/2023, выполненного экспертом общества с ограниченной ответственностью «Жилищная строительно-техническая экспертиза» ФИО4, согласно которым стоимость приведенных работ на объекте по адресу: <...> составила 316 663 руб. 20 коп.; на объекте по адресу: г. Омск, ул. Коммунальная, д. 23 – 59 318 руб. 40 коп.

По смыслу разъяснений, содержащихся в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе», проверка достоверности заключения эксперта слагается из нескольких аспектов: компетентен ли эксперт в решении вопросов, поставленных перед экспертным исследованием, не подлежит ли эксперт отводу по основаниям, указанным в АПК РФ, соблюдена ли процедура назначения и проведения экспертизы, соответствует ли заключение эксперта требованиям, предъявляемым законом.

Согласно части 2 статьи 82 АПК РФ круг и содержание вопросов, по которым проводится экспертиза, определяются судом. Определяя круг и содержание вопросов, по которым необходимо провести экспертизу, суд исходит из того, что вопросы права и правовых последствий оценки доказательств не могут быть поставлены перед экспертом.

Из приведенных нормоположений следует, что на разрешение экспертов ставятся вопросы, которые требуют специальных познаний и не могут быть разрешены судом на основании применения норм права.

Экспертное заключение является доказательством, которое получено в результате совершения лицом, имеющим определенную квалификацию и опыт, определенных действий, в том числе проведение натурных работ, применение определенной методологии, производство расчетов, в соответствии с установленными стандартами области применения.

Согласно положениям статьи 71 АПК РФ представленное в материалы дела заключение экспертизы, как и любое доказательство, не является для суда обязательным, оценка заключению должна быть дана по общим правилам, установленным АПК РФ.

Квалификация экспертов подтверждена, отводов лицами, участвующими в деле, относительно их кандидатур не заявлено, само заключение содержит ясные, непротиворечивые выводы, в связи с чем какие-либо сомнения относительно его достоверности у суда отсутствуют.

Учитывая, что факт выполнения работ по повторной огрунтовке фасада (огрунтовка под окраску перхлорированными красками: простыми с земли и лесов, грунтовка колерующая), предъявленных подрядчиком к оплате и оплаченных заказчиком, материалами дела не подтвержден, требования истца в данной части являются правомерными.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании неосновательного обогащения, выразившемся в оплате фактически не выполненных работ по утилизации  строительных отходов.

Согласно пункту 8.3.14 договора подрядчик обязан обеспечить за свой счёт уборку строительного мусора на объекте, на котором производятся работы, и прилегающей непосредственно к ним территории на протяжении всего периода выполнения работ, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, производить платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности. Заключить договоры на утилизацию отходов строительного производства.

Согласно статье 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» под отходами производства и потребления понимаются вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом. К отходам не относится донный грунт, используемый в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

В свою очередь, утилизация отходов - это использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация).

Аналогичное определение утилизации содержится в приказе Минприроды России от 14.08.2013 № 298 «Об утверждении комплексной стратегии обращения с твёрдыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации», согласно пункту 2 указанной Комплексной стратегии, утилизация отходов - это применение отходов для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, включая: повторное использование, повторное использование по прямому назначению (рециклинг), возврат после соответствующей подготовки в производственный цикл (регенерация), извлечение ценных компонентов для их повторного использования.

Утилизация как деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечения повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий, определена в пункте 5.38 «ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения» (введен Постановлением Госстандарта России от 28.12.2001 № 607-ст).

Из пункта 3.2 ГОСТа Р 57678-2017. «Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Ликвидация строительных отходов», утвержденного Приказом Росстандарта от 19.09.2017 № 1163-ст,  следует, что строительные отходы - отходы, образующиеся в процессе сноса, разборки, реконструкции, ремонта (в том числе капитального) или строительства зданий, сооружений, промышленных объектов, дорог, инженерных и других коммуникаций.

Учитывая приведенные дефиниции, положения пункта 8.3.14 договоров, а также принимая во внимание то обстоятельство, что образование отходов является закономерным и неотъемлемым результатом строительной деятельности по капитальному ремонту многоквартирных домов, суд приходит к выводу о фактическом образовании строительных отходов в период выполнения ответчиком работ.

Следовательно, указанные условия договора и положения согласованных локально-сметных расчетов («Услуги по утилизации строительных отходов») возлагают на ответчика принять меры по направлению строительных отходов на повторное применение (например, путем рециклинга, регенерации, рекуперации).

Между тем, согласно статьям 65, 68 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений; обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

При этом согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, утвержденному Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов», отходы строительства и ремонта (блок 8) отнесены к 3-5 классам опасности, что предполагает необходимость их разделения, а также лицензирование деятельности по утилизации (3-4 классы) (ГОСТ Р 57678-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Ликвидация строительных отходов, утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 19.09.2017 № 1163-ст).

Иное обращение с отходами строительства (хранение, складирование) не достигает цели утилизации, поскольку не минимизирует негативное воздействие на окружающую среду.

Суд также отмечает, что в ходе судебного разбирательства ответчику, третьим лицам неоднократно предлагалось раскрыть судьбу строительных отходов (захоронение или утилизация) и указать, чем подтверждаются данные обстоятельства (договоры, акты передачи отходов, акты утилизации, передача на полигон, переработка и т.д.).

Предписания суда ООО «Квантор-Строй» не исполнило, дополнительных доказательств не представило, ходатайств об истребовании доказательств не заявило, полагая возможным рассмотреть дело по имеющимся документам (часть 2 статьи 9, статьи 65, 66 АПК РФ).

При таких обстоятельствах соответствующее требование признано судом правомерным.

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс) бюджетом является форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

В соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

Указанный принцип получил особое развитие в законодательстве, связанном с обеспечением государственных и муниципальных нужд.

В статье 1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» указано, что настоящий Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.

Суд принимает во внимание, что последующий финансовый (бюджетный) контроль является важным элементом бюджетных отношений, в том числе – связанных с государственным закупками.

Указанные требования законодательства известны участникам отношений в сфере государственных закупок и формируют у добросовестных участников таких отношений определенные разумные ожидания, связанные с результатами такого контроля в публичных интересах.

Следовательно, факты, установленные в рамках последующего финансового (бюджетного) контроля и влияющие на отношения сторон по исполнению государственного контракта, особенно нашедшие оценку в рамках иного судебного разбирательства, подлежат судебной оценке на основе необходимых процессуальных средств, предусмотренных законодательством, в том числе, при необходимости может быть назначена судебная экспертиза, тем более, что в настоящем случае предварительная государственная экспертиза, как указали суды, не проводилась.

При этом, поскольку последующий финансовый (бюджетный) контроль направлен на реализацию публично-значимых целей бюджетного законодательства и законодательства о государственных закупках, а именно – на защиту общего публичного интереса в экономичном и эффективном расходовании бюджетных средств при государственных закупках, действия сторон частно-правового характера (подписание соответствующих актов приемки, соглашений и т.п.) сами по себе не могут нивелировать публично- значимые цели.

В пункте 12 Информационного письма № 51 содержится разъяснение, в соответствии с которым наличие акта приемки работ, подписанного заказчиком, не лишает заказчика права представить суду возражения по объему и стоимости работ.

Указанное разъяснение в совокупности с рядом норм Гражданского кодекса, в частности – статьями 753-756, направлено на защиту заказчика от недобросовестных действий подрядчика и не препятствует ему заявить в суде возражения по качеству, объему и стоимости работ.

При этом баланс интересов сторон спорных отношений соблюдается и не несет для ответчика чрезмерное бремя – добросовестный исполнитель всегда имеет возможность доказать законность и добросовестность своих действий: соразмерность стоимости работ их объему, обоснованность/экономность (по смыслу законодательства о государственных закупках) стоимости работ и материалов, соответствие качества выполненных работ согласованным условиям, а значит соответствие полученных средств согласованным сторонами требованиям к качеству, соответствие оплаты фактически достигнутому качеству, равно как и иные обстоятельства, опровергающие чрезмерность расходов.

В частности, действуя разумно и осмотрительно как самостоятельный субъект коммерческой деятельности, имеющей рисковый характер, ответчик мог и должен был убедиться в возможности исполнения договорных обязательств перед истцом в рамках отношений со своими контрагентами.

Приведенная правовая позиция отражена в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 07.09.2021 № 305-ЭС21-5987 по делу № А40-181659/2018.

Резюмируя изложенное, контрольным органом (УФК по Омской области) были выявлены факты нарушения норм бюджетного законодательства, связанные, в том числе, с оплатой работ, фактически выполненных ответчиком в меньшем объеме, а также установлено неэффективное использование бюджетных средств в ходе отношений по реализации государственных контрактов, что является, в свою очередь, причинением ущерба публичным интересам.

Таким образом, фактически настоящий иск направлен на устранение нарушения принципа эффективного использования бюджетных средств с целью защиты публичных интересов и судебной оценки фактов, содержащихся в предписании органа государственного финансового (бюджетного) контроля, в связи с чем приемка работ при наличии явных недостатков не может являться основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Доводы ассоциации СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» о необоснованности предъявления к ней первоначальных исковых требований суд отклоняет, основываясь на следующем.

В соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 3 статьи 3 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных данным Законом и другими федеральными законами, основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного вида.

Согласно части 2 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) саморегулируемая организация в случаях, установленных ГрК РФ, в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации или по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, дополнительно формирует компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случаях, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 55 ГрК РФ.

Пункт 1 части 1 статьи 60.1 ГрК РФ устанавливает, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членом саморегулируемой организации обязательств по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором с использованием конкурентных способов заключения договора, субсидиарную ответственность несет саморегулируемая организация в пределах одной четвертой доли средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размер которого рассчитан в порядке, установленном внутренними документами саморегулируемой организации, в зависимости от количества ее членов на дату предъявления требования о компенсационной выплате и установленного в соответствии с частями 11 и 13 статьи 55.16 ГрК РФ размера взноса в такой компенсационный фонд, принятого для каждого члена в зависимости от уровня его ответственности по обязательствам, возникшим на основании такого договора, в случае, если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо на момент заключения указанного в настоящей части договора являлись членами такой саморегулируемой организации.

В силу части 5 статьи 60.1 ГрК РФ возмещение реального ущерба вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом саморегулируемой организации обязательств по договору подряда, а также неустойки (штрафа) по таким договорам осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с положениями статей 328, 702, 706, 709, 711 и 746 ГК РФ обязательственное правоотношение, возникшее из договора подряда, состоит из встречных обязательств, определяющих тип этого договора: обязательства подрядчика по выполнению определенного объема работ надлежащего качества в согласованные сроки с передачей их результата заказчику и обязательства заказчика уплатить обусловленную договором цену в порядке, предусмотренном сделкой.

Пунктом 4 статьи 453 ГК РФ предусмотрено, что в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60 ГК РФ), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Согласно пункту 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.

Из приведенных правовых норм следует, что в случае нарушения равноценности встречных предоставлений сторон на момент прекращения договора подряда сторона, передавшая деньги либо иное имущество во исполнение договора, вправе требовать от другой стороны возврата исполненного в той мере, в какой встречное предоставление является неравноценным.

В частности, неисправный подрядчик не вправе удерживать неотработанный аванс, если к моменту прекращения договора им не предоставлено заказчику встречное исполнение обязательства по выполнению работ, равное по стоимости перечисленному авансу.

Как разъяснено в пункте 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» (далее - Информационное письмо № 49), в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора», в пункте 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», нормы о неосновательном обогащении применяются в случае нарушения эквивалентности встречных предоставлений постольку, поскольку законом не предусмотрены специальные правила для данного вида договоров.

Нормами главы 37 ГК РФ о подряде не установлено такое последствие прекращения договора подряда как возврат неотработанного аванса, однако, право заказчика на возврат ранее перечисленной подрядчику предварительной оплаты полностью или в соответствующей части (неотработанный аванс) вытекает из недопустимости нарушения эквивалентности встречных предоставлений при определении имущественных последствий прекращения договора (пункт 3 статьи 1103 ГК РФ).

Таким образом, возврат неотработанного аванса является следствием неисполнения подрядчиком обязательств по договору подряда, а нормы о неосновательном обогащении применяются к отношениям по возврату аванса как общие нормы вследствие отсутствия прямого регулирования специальными нормами о подряде, не меняя источник возникновения данного обязательства - договор подряда.

Положения статьи 1103 ГК РФ и пункта 2 Информационного письма № 49 закрепляют субсидиарное применение правил о неосновательном обогащении к требованиям о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица, предоставляют истцу возможность предъявления в таких ситуациях кондикционных требований в качестве основных.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1103 ГК РФ правила о возврате неосновательного обогащения подлежат применению к требованию о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица.

Таким образом, в рассматриваемом случае результат работ, пригодный для использования по назначению, в полном достигнут лишь частично, возврат денежных средств за некачественно выполненные работы является следствием неисполнения подрядчиком обязательств по договору, а нормы о неосновательном обогащении применяются к отношениям по возврату данных денежных средств как общие нормы.

Из материалов дела и пояснений участвующих в деле лиц следует, что договоры 2, 3 заключены неконкурентным способом; договор 1 – конкурентным способом.

С учетом изложенного, сумма неосновательного обогащения в размере стоимости оплаченных предприятием работ в счет исполнения договора, заключенного в настоящем деле по Закону № 223-ФЗ, подпадает под понятие ущерба, указанного в статье 60.1 ГрК РФ.

Кроме того, статья 60.1 ГрК РФ применяется лишь в случае ненадлежащего исполнения договора, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договора. Указанные способы применяются при заключении договоров в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон № 223-ФЗ).

В статье 1 Закона № 223-ФЗ указано, что целями его регулирования являются создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчиков в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого использования, с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование денежных средств, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

При этом нормы статьи 60.1 ГрК РФ обеспечивают дополнительные гарантии исполнения обязанностей участником закупки на конкурентной основе, для которого обязательно участие в саморегулируемой организации.

Таким образом, требование АО «Омскэлектро» по настоящему делу преследовало законную цель - возврат необоснованно перечисленных денежных средств (в том числе предварительной оплаты), которые были израсходованы на оплату работ, выполненных с отступлениями в худшую сторону от задания заказчика.

Учитывая изложенное, саморегулируемая организация несет субсидиарную ответственность в отношении неисполненных обязательств ООО «Квантор-Строй» в части обязательств по возврату неосновательного обогащения, вытекающих из договоров 2, 3.

Аналогичная правовая позиция сформулирована в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 24.05.2024 № 305-ЭС23-27922.

Соответственно, исковые требования подлежат удовлетворению.

Удовлетворяя встречные исковые требования, суд принимает во внимание следующее.

В их обоснование ООО «Квантор-Строй» указывает на неоплату АО «Омскэлектро» задолженности по договору 1 на сумму 247 109 руб. 12 коп.

Возражая, АО «Омскэлектро» обратило внимание на подписание соглашений о прекращении обязательств зачетом встречных требований от 19.11.2020 №№ 2070 на сумму 16 029 руб. 59 коп., 2071 на сумму 43 607 руб. 39 коп., 2072 на сумму 84 116 руб. 22 коп., от 03.12.2020 № 2173 на сумму 103 355 руб. 92 коп.

В качестве доказательств оплаты работ, помимо платежных поручений, истцом также представлены уведомления о зачете встречных однородных требований.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11.06.2020 № 6 «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств» (далее - постановление № 6), обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором (пункт 1 статьи 407 ГК РФ). Перечень оснований прекращения обязательств не является закрытым, поэтому стороны могут в своем соглашении предусмотреть не упомянутое в законе или ином правовом акте основание прекращения обязательства и прекратить как договорное, так и внедоговорное обязательство, а также определить последствия его прекращения, если иное не установлено законом или не вытекает из существа обязательства (пункт 3 статьи 407 ГК РФ).

Как разъяснено в пункте 21 постановления № 6, по смыслу пункта 3 статьи 407 ГК РФ стороны вправе согласовать порядок прекращения их встречных требований, отличный от предусмотренного статьей 410 ГК РФ, например, установив их автоматическое прекращение, не требующее заявления одной из сторон, либо предусмотрев, что совершение зачета посредством одностороннего волеизъявления невозможно и обязательства могут быть прекращены при наличии волеизъявления всех сторон договора, то есть по соглашению между ними (статья 411 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 7.5 договора заказчик вправе произвести оплату выполненных работ за вычетом неустойки за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств подрядчиком, рассчитанной в соответствии с настоящим договором.

Следовательно, в рассматриваемом случае стороны по обоюдному согласию избрали такой порядок прекращения (частичного прекращения) обязательства заказчика по оплате работ, как удержание суммы неустойки, в случае просрочки их выполнения подрядчиком и неурегулирования предъявленной в связи с допущенным нарушением претензии.

Выводы суда в изложенной части соответствуют правовой позиции, изложенной в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2021 № 305-ЭС20-18448 по делу № А40-29629/2019.

При этом ООО «Квантор-Строй» заявило о фальсификации подписей главного инженера ФИО7 и оттиска печати в указанных документах.

В порядке проверки заявления о фальсификации определением Арбитражного суда Омской области от 24.07.2024 по делу № А46-23476/2021 назначено проведение судебной экспертизы, производство экспертизы поручено федеральному бюджетному учреждению Омская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, эксперту ФИО5, ФИО6, на разрешение перед экспертом поставлены следующие вопросы:

1) Соответствует ли подпись в соглашениях о прекращении обязательств зачетом встречных требований №№ 2070, 2071, 2072 от 19.11.2020, № 2173 от 03.12.2020 и в соглашениях об аннулировании зачетов встречных требований от 19.11.2020, от 03.12.2020, от 19.11.2020 подписи ФИО7 или выполнена иным лицом, в том числе ФИО8 путем подражания.

2) Соответствуют ли подписи, выполненные в соглашениях о прекращении обязательств зачетом встречных требований №№ 2070, 2071, 2072 от 19.11.2020, № 2173 от 03.12.2020 и в соглашениях об аннулировании зачетов встречных требований от 19.11.2020, от 03.12.2020, от 19.11.2020 подписям, имеющихся в следующих документов:

- письмо  ООО «Квантор-Строй» № 09-12-ОМ-2 от 09..12.2020;

- письмо ООО «Квантор-Строй» № 30/04-ОМ-2 от 30.04.2021;

- письмо ООО «Квантор-Строй» № 03-19 от 27.03.2020;

- письмо ООО «Квантор-Строй» № 204 от 08.12.2020.

- акты от 21.05.2021 № 1;

- акт обследования от 26.06.2023;

Т.е. можно ли утверждать, что подписи на всех (или какой-либо части) документах выполнены одним лицом, в том числе с подражанием подписи ФИО7

3) Соответствует ли оттиск печати общества с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» в соглашениях о прекращении обязательств зачетом встречных требований № 2070, 2071, 2072 от 19.11.2020 и № 2173 от 03.12.2020 и в соглашениях об аннулировании зачетов встречных требований от 19.11.2020, от 03.12.2020, от 19.11.2020 оттиску печати общества с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй», полученного при отборе образцов судом.

Согласно выводам заключения эксперта № 1628/1-2-24:

1) Подписи от имени ФИО7, расположенные в: соглашении о прекращении обязательств зачетом встречных требований № 2070 от 19.11.2020, соглашении о прекращении обязательств зачетом встречных требований № 2071 от 19.11.2020, соглашении о прекращении обязательств зачетом встречных требований № 2072 от 19.11.2020, соглашении о прекращении обязательств зачетом встречных требований № 2173 от 03.12.2020, соглашении об аннулировании зачетов встречных требований от 19.11.2020, соглашении об аннулировании зачетов встречных требований от 03.12,2020, соглашении об аннулировании зачетов встречных требований от 19.11.2020, исполнены самим ФИО7.

2) Подписи от имени ФИО7, расположенные в: письме ООО «Квантор-Строй» № 09-12-ОМ-2 от 09.12.2020, письме ООО «Квантор-Строй» № 30/04-ОМ-2 от 30.04.2021, письме ООО «Квантор-Строй» № 03-19 от 27.03.2020, письме ООО «Квантор-Строй» № 204 от 08.12.2020, акте от 21.05.2021 № 1(2 экз.), акте обследования от 26.06.2023, - исполнены самим ФИО7.

3) Подписи от имени ФИО7, расположенные в: соглашении о прекращении обязательств зачетом встречных требований № 2070 от 19.11.2020, соглашении о прекращении обязательств зачетом встречных требований № 2071 от 19.11.2020, соглашении о прекращении обязательств зачетом встречных требований № 2072 от 19.11.2020, соглашении о прекращении обязательств зачетом встречных требований № 2173 от 03.12.2020, соглашении об аннулировании зачетов встречных требований от 19.11.2020, соглашении об аннулировании зачетов встречных требований от 03.12.2020, соглашении об аннулировании зачетов встречных требований от 19.11.2020, письме ООО «Квантор-Строй» № 09-12-ОМ-2 от 09.12.2020, письме ООО «Квантор-Строй» № 30/04-ОМ-2 от 30.04.2021, письме ООО «Квантор-Строй» № 03-19 от 27.03.2020, письме ООО «Квантор-Строй» № 204 от 08.12.2020, акте от 21.05.2021 № 1(2 экз.), акте обследования от 26.06.2023, - исполнены ОДНИМ лицом.

ООО «Квантор-Строй» выводы эксперта в установленном порядке не опровергнуты.

В соответствии со статьями 702, 708, 709, 720 ГК РФ обязательственное правоотношение по договору подряда состоит из двух основных встречных обязательств, определяющих тип этого договора (далее - основные обязательства): обязательства подрядчика выполнить в натуре работы надлежащего качества в согласованный срок и обязательства заказчика уплатить обусловленную договором цену в порядке, предусмотренном сделкой (статья 328 ГК РФ).

Неисправный подрядчик не вправе требовать выплаты полной договорной цены в случае нарушения им обязательств по контракту, в том числе при просрочке выполнения работ, непредставлении обеспечения исполнения. Отклонение подрядчика от условий договора порождает необходимость перерасчета итогового платежа путем уменьшения цены договора на сумму неустойки, подлежащей начислению в связи с просрочкой или иного ненадлежащего исполнения обязательства. Подобное сальдирование вытекает из существа отношений по подряду и происходит в силу встречного характера основных обязательств подрядчика и заказчика.

Таким образом, предусмотренное пунктом 7.5 договора условие об уменьшении платежей, причитающихся подрядчику, на сумму встречных требований заказчика, возникших ввиду ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств по договору, относится к порядку расчетов и не может быть квалифицировано в качестве зачета в том смысле, который придается данному понятию в статье 410 ГК РФ.

Соответственно, учитывая допущенное ответчиком нарушение сроков выполнения работ, истцом произведено обоснованное удержание неустоек.

При этом оплата выполненных ООО «Квантор-Строй» произведена АО «Омскэлектро»:

- по договору 1: согласно дате акта документы поступили в АО «Омскэлектро» 28.08.2020, срок оплаты 28.09.2020, оплата произведена платежными поручениями от 11.03.2020 № 1437 на сумму 2 946 951 руб. 27 коп., от 16.10.2020 № 6001 на сумму 450 377 руб. 12 коп., от 19.11.2020 № 6809 на сумму 11 893 руб. 05 коп., от 19.11.2020 № 6810 на сумму 18 717 руб. 25 коп., от 19.11.2020 № 6811 на сумму 48 299 руб. 30 коп., от 19.11.2020 № 6812 на сумму 697 924 руб. 67 коп., от 27.11.2020 № 7040 на сумму 3 967 руб. 05 коп., от 27.11.2020 № 7041 на сумму 65 989 руб. 20 коп., также произведен зачет встречных требований на основании соглашений о прекращении обязательств зачетом встречных требований  от 19.11.2020 № 2070 на сумму 16 029 руб. 59 коп., от 19.11.2020 № 2071 на сумму 43 607 руб. 39 коп., от 19.11.2020 № 2072 на сумму 84 116 руб. 22 коп., от 03.12.2020 № 2173 на сумму 103 355 руб. 92 коп.;

- по договору 2: согласно дате акта документы поступили в АО «Омскэлектро» 06.11.2020, срок оплаты 06.12.2020, оплата произведена платежными поручениями от 28.08.2020 № 4983 на сумму 2 259 878 руб. 68 коп., от 17.12.2020 № 7601 на сумму 2 548 928 руб. 20 коп.;

- по договору 3: согласно дате акта документы поступили в ДГХ Администрации города Омска 05.03.2021, срок оплаты 05.04.2021, оплата произведена платежными поручениями от 31.05.2021 № 4293 на сумму 57 902 руб. 97 коп., от 31.05.2021 № 4292 на сумму 2 377 872 руб. 78 коп., также произведен зачет встречных требований на основании уведомления о зачете № 521 на сумму 915 326 руб. 70 коп.

Соответственно, истцом допущена просрочка оплаты, в связи с чем встречное требование о взыскании неустойки подлежит частичному удовлетворению на сумму 132 руб. 44 коп., в остальной части требований надлежит отказать.

По правилам статьи 110 АПК РФ, учитывая удовлетворение первоначальных исковых требований, частичное удовлетворение встречных исковых требований, судебные расходы подлежат распределению следующим образом:

- 9560 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины, 55 400 руб. судебных расходов по оплате услуг эксперта – возмещению истцу ответчиком;

- 4 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины – возмещению ответчику истцом.

Учитывая удовлетворение первоначальных и встречных исковых требований, суд считает возможным в порядке части 5 статьи 170 АПК РФ произвести их зачет, в связи с чем по результатам зачета с ООО «Квантор-Строй» в пользу АО «Омскэлектро» подлежит взысканию денежные средства в сумме 392 832 руб. 09 коп.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 123, 137, 156, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковые требования акционерного общества «Омскэлектро» удовлетворить: взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» в пользу акционерного общества «Омскэлектро» 328 008 руб. 53 коп. неосновательного обогащения, а также 9560 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины, 55 400 руб. судебных расходов по оплате услуг эксперта.

Встречные требования общества с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» удовлетворить частично: взыскать с акционерного общества «Омскэлектро» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» 132 руб. 44 коп., а также 4 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины; в остальной части требований отказать.

По результату зачета встречных требований взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу акционерного общества «Омскэлектро» (ИНН <***>, ОГРН <***>) денежные средства в сумме 392 832 руб. 09 коп.

При недостаточности средств у общества с ограниченной ответственностью «Квантор-Строй» (ИНН <***>, ОГРН <***>) взыскание денежных средств производить с ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пределах суммы 242 902 руб. 25 коп.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня изготовления решения в полном объеме и может быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Омской области.

Решение в полном объеме изготавливается в течение пяти дней, выполняется в соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в форме электронного документа путем подписания усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Омской области разъясняет, что в соответствии со статьёй 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»


Судья                                                                                                         Г.В. Шмаков