Решение от 17 октября 2022 г. по делу № А58-5618/2022

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А58-5618/2022
17 октября 2022 года
город Якутск



Резолютивная часть решения объявлена 12.10.2022

Мотивированное решение изготовлено 17.10.2022


Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Семёнова У. Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Муниципальное казенное учреждение "Главстрой" Городского округа "Город Якутск" (ИНН <***>, ОГРН <***>) от 11.07.2022 № 1629/глс к Общество с ограниченной ответственностью Северная торговая компания "Алаас" (ИНН <***>, ОГРН <***>) об обязании устранить недостатки работ по акту выявленных недостатках от 15.04.2022 по объекту «Ремонт л. Орджоникидзе на участке ул. П. Алексеева до ул. Петровского».,

с участием представителей:

от истца: ФИО2 по доверенности №ПД-08/2021 от 17.08.2022, удостоверение, диплом;

от ответчика: не явились, извещены;

УСТАНОВИЛ:

Муниципальное казенное учреждение "Главстрой" Городского округа "Город Якутск" (ИНН <***>, ОГРН <***>) обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с исковым заявлением от 11.07.2022 № 1629/глс к Обществу с ограниченной ответственностью Северная торговая компания "АЛААС" (ИНН <***>, ОГРН <***>) об обязании устранить недостатки работ по акту выявленных недостатках от 15.04.2022 по объекту «Ремонт л. Орджоникидзе на участке ул. П. Алексеева до ул. Петровского».

Копия определения суда от 15.07.2022 о принятии искового заявления вручена ответчику 23.07.2022 (отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 67700073778527).

Определение суда от 15.08.2022 о назначении дела к судебному разбирательству, направленное в адрес ответчика по адресу согласно сведениям из ЕГРЮЛ: 677007, Республика Саха /Якутия/, <...>, возвращено почтовой организацией по истечении срока хранения.

В соответствии с частью 4 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) судебное извещение, адресованное юридическому лицу, направляется арбитражным судом по месту нахождения юридического лица. Место нахождения юридического лица, его филиала или представительства определяется на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц.

В пункте 63 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что с учетом положения пункта 2 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, или юридическому лицу, направляется по адресу, указанному соответственно в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или в едином государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по перечисленным адресам, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Сообщения, направленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 68 того же Постановления, статья 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное.

Поскольку ответчик не обеспечил получение корреспонденции по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, соответственно, он считается надлежащим образом извещенным о дате и времени судебного заседания.

Иных адресов ответчика материалы дела не содержат.

Информация о движении дела на официальном сайте арбитражного суда опубликована своевременно.

Суд, руководствуясь статьей 156 АПК РФ, определил рассмотреть дело в судебном заседании в отсутствие ответчика.

В судебном заседании, начатом 10.10.2022, объявлен перерыв до 12.10.2022 09 час. 45 мин. О перерыве сделано публичное извещение в сети Интернет на сайте Арбитражного суда РС (Я) http:// yakutsk.arbitr.ru. После перерыва судебное заседание продолжено 12.10.2022 09 час. 45 мин., в том же составе суда, при ведении протокола тем же секретарем судебного заседания, с участием представителя истца.

От истца поступили: 10.10.2022 ходатайство об уточнении исковых требований, 11.10.2022 ходатайство о приобщении почтовой квитанции с реестром почтовых отправлений от 11.10.2022 в подтверждение направления уточнения в адрес ответчика.

Суд в порядке статьи 66 АПК РФ, приобщил к материалам дела поступившие документы.

Представитель истца поддерживает ходатайство об уточнении исковых требований, просит удовлетворить требование.

Суд, руководствуясь статьями 49, 159, 184, 185 АПК РФ, принимает уточнение исковых требований, так как оно не противоречит закону, не нарушает прав других лиц, пописано полномочным лицом.

Ответчик отзыв по иску в суд не направил.

По существу заявленных требований суд установил следующие обстоятельства.

По результатам осуществления закупки 0116300000120000348 путем проведения электронного аукциона (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 14.05.2020. №293) между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен муниципальный контракт №Р-08/2020 на выполнение работ по объекту: «Ремонт улично-дорожной сети Октябрьского округа ГО «город Якутск», по условиям которого (п. 1.1.) Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить собственными и привлеченными силами и средствами на Объекте, указанном в п. 1.2. настоящего Контракта работы по ремонту, в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графиком производства работ (приложение №1 к Контракту) в объеме, установленном в Ведомости объемов работ и контрактной цены (приложение № 2 к Контракту), в соответствии с условиями настоящего Контракта и приложений к нему являющихся неотъемлемой частью Контракта (далее - работы), а заказчик обязуется принять выполненные работы по Объекту и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Наименование Объекта: «Ремонт улично-дорожной сети Октябрьского округа ГО «город Якутск» (п. 1.2. контракта).

В соответствии с п. 1.7. контракта подрядчик гарантирует выполнение обязательств по объемам и качеству работ в соответствии с требованиями, установленными в Техническом задании (Приложение № 3 к Контракту), другими нормативными документами, устанавливающими требования к работам, являющимся предметом настоящего Контракта, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обременённых правами третьих лиц (п. 5.5. контракта).

В п. 4.1. контракта указаны следующие сроки выполнения работ: начало выполнения работ - с момента заключения контракта; окончание выполнения работ - 31.10.2020.

Согласно п. 2.1 контракта цена контракта составляет 115 604 533,68 руб., в том числе НДС. Источник финансирования: бюджет ГО «город Якутск» (п. 2.6 контракта). Авансирование работ не предусмотрено (п. 2.7 контракта).

Дополнительным соглашением №1 от 07.07.2020 к контракту изменены банковские реквизиты Подрядчика.

Дополнительным соглашением №2 от 03.09.2020 в связи с изменением объема работ увеличена цена контракта в пределах 10%, которая составила - 118 087 876,77 руб.

Дополнительным соглашением №3 от 08.10.2020 цена контракта увеличена до суммы 118 345 159,09 руб.

Дополнительным соглашением №4 от 03.12.2020 стороны уменьшили цену контракта, которая составила - 106 802 439,17 руб.

28.12.2020 заказчиком принято решение № 2248 о расторжении контракта в связи с нарушением сроков выполнения работ и невыполнением работ в полном объеме, которое вступило в силу 28.02.2021. Данная информация была размещена на официальном сайте ЕИС в сфере закупок (прилагаю скриншот сайта).

К моменту расторжения контракта подрядчиком выполнены работы, которые были приняты Заказчиком, на сумму 105 938 013,34 руб. по актам формы КС-2, справкам формы КС-3 №1 от 06.07.2020, №2 от 15.07.2020, №3 от 28.07.2020, №4 от 04.08.2020, №5 от 14.08.2020, №6 от 09.09.2020, №7 от 21.09.2020, №8 от 20.10.2020, №9 от 23.10.2020, №10 от 26.10.2020, №11 от 17.11.2020, №12 от 19.11.2020, №13 от 20.11.2020, №14 от 03.12.2020, №15 от 04.12.2020, №16 от 21.12.2020, №17 от 22.12.2020.

По результатам выполненных работ сторонами подписаны акты приемки "Ремонт ул.Орджоникидзе на участке ул.П.Алексеева до ул.Петровского" от 21.12.2020, "Ремонт ул. Петровского на участке от пр. Ленина до ул.Чайковского" от 22.12.2020.

В комиссионном акте приемки "Ремонт ул. Петровского на участке от пр. Ленина до ул.Чайковского" от 22.12.2020 отмечено, что работы по замене тротуарной плиты производились в зимний период.

Оплата выполненных подрядчиком работ произведена заказчиком полностью на сумму 105 938 013,34 руб. по платежным поручениям № 72002 от 24.07.2020, № 72274 от 27.07.2020, № 77032 от 07.08.2020, № 79727 от 17.08.2020, № 81462от 25.28.2020, № 91144 от 17.09.2020, № 103406 от12.10.2020, № 94930от 28.09.2020, № 111522 от 29.10.2020, № 110232 от 26.10.2020, № 114580 от 03.11.2020, № 117031от 06.11.2020, № 125029 от 24.11.2020, № 127207 от 30.11.2020, № 127208 от 30.11.2020, № 132990 от 07.12.2020, № 132991 от 07.12.2020, № 150624от 28.12.2020, № 147052 от 24.12.2020, № 150626 от 28.12.2020.

В п. 11.1. контракта предусмотрено, что подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, возможность его нормальной бесперебойной эксплуатации на протяжении гарантийного срока.

Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от Проектной документации и рабочей документации (п. 11.2. контракта).

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком по контракту (п. 11.3. контракта).

В соответствии с п. 11.4. контракта гарантийные сроки устранения подрядчиком дефектов, возникших в течение эксплуатации Объекта с момента подписания акт приемки отремонтированного участка автомобильной дороги, составляют:


Земляное полотно

8 лет


Основание дорожной одежды

6 лет


Нижний слой покрытия

5 лет


Верхний слой покрытия

4 лет


Искусственные сооружения:


Водопропускные трубы

6 лет


Регуляционные сооружения (тип сооружения)

6 лет


Обустройство дороги:


Барьерное ограждение (металлическое, железобетонное)

5 лет


Сигнальные столбики

2 лет


Дорожные знаки

2 лет


Здания и сооружения эксплуатационной и автотранспортной служб

8 лет



Гарантийные обязательства по всем выполненным в рамках контракта видам работ, предусматриваются в соответствии с гарантийными сроками на данные виды работ, конструкций и изделий.

Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта (Приложение № 8 к Контракту).

В отношении выполненным в рамках контракта видам работ, не предусмотренных гарантийным паспортом, гарантийный срок устанавливается 3 (три) года.

В силу п. 11.5. контракта подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

При обнаружении заказчиком любых дефектов/недостатков в работах и МТР, несоответствия требованиям рабочей документации, действующим нормативным документам в ремонте (СНиП, СП, ТУ и др.) в ходе приемки работ, а также в течение гарантийного срока заказчик должен заявить о них подрядчику в письменной форме и пригласить подрядчика для участия в составлении Акта, фиксирующего выявленные недостатки и устанавливающего сроки устранения недостатков (далее по тексту - «Акт о выявленных недостатках»).

В соответствии с п. 11.5.1. контракта уполномоченный представитель подрядчика обязан прибыть для составления Акта в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения уведомления.

В случае неявки представителя подрядчика в установленный срок либо отказа от составления и подписания Акта о выявленных недостатках, заказчик вправе в одностороннем порядке составить Акт о выявленных недостатках, который будет иметь обязательную юридическую силу для сторон (п. 11.5.2. контракта).

Подрядчик обязан по письменному требованию заказчика и в установленный таким требованием срок за свой счет устранить выявленные недостатки, без увеличения цены настоящего контракта (п. 11.6. контракта).

В пределах действия гарантийного срока истцом выявлены дефекты и недостатки в работах, выполненных ответчиком, в связи с чем, в его адрес направлено уведомление о вызове 15.04.2022 в 14 час. 00 мин. на обследование и составление Акта о выявленных недостатках от 28.03.2022 № 564/ГЛС.

Указанное уведомление возвращено отправителю по истечении срока хранения - 03.05.2022.

В отсутствие представителя ответчика истцом составлен Акт о выявленных недостатках от 15.04.2022.

В адрес ответчика истцом направлена претензия от 25.05.2022 об устранении выявленных недостатков в срок до 30.06.2022.

На 07.07.2022 недостатки ответчиком не устранены, о чем истцом составлен Акт.

Неисполнение ответчиком обязательств по устранению выявленных в пределах гарантийного срока недостатков послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд, а именно:

"Ремонт ул.Орджоникидзе на участке ул.П.Алексеева до ул.Петровского":

№1

Участок ПК

Мероприятия по устранению недостатков


1
17+00

Устранить поперечную трещину покрытия дорожного полотна


2
17+20

Устранить поперечную трещину покрытия дорожного полотна


3
11+60

Устранить поперечную трещину покрытия дорожного полотна


4
11+40

Устранить поперечную трещину покрытия дорожного полотна


5
11+20

Устранить поперечную трещину покрытия дорожного полотна


6
11+00

Устранить поперечную трещину покрытия дорожного полотна


7
1+60-11+00

Осуществить восстановление асфальтобетонного покрытии дорожного полотна


8
9+40

Осуществить замену асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


9
0+80-2+40

Осуществить восстановление асфальтобетонного покрытия дорожного полотна



"Ремонт ул.Петровского на участке от пр.Ленина до ул.Чайковского"

№
ПК

Недостаток


1
0+20-15+40

Осуществить замену асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


2
6+00

На пересечении с ул.Ойунского в местах стыков осуществить замену асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


3
6+00-10+00

Осуществить замену асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


4
6+20

Осуществить восстановление асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


5
7+50

Осуществить замену асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


6
8+20

Осуществить восстановление асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


7
8+00-9+00

Осуществить замену асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


8
8+50

Осуществить восстановление асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


9
9+15

Осуществить восстановление асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


10

9+50

Осуществить замену асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


11

9+50-10+00

Осуществить восстановление асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


12

9+70

Осуществить восстановление асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


13

9+90

Осуществить восстановление асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


14

10+00

Осуществить замену асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


15

10+30

Осуществить замену асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


16

11+50

Осуществить замену асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


17

11+60

Осуществить восстановление асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


18

12+00

Осуществить замену асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


19

13+50

Осуществить замену асфальтобетонного покрытия дорожного полотна



Ответчик отзыв по иску в суд не направил, суд в порядке части 4 статьи 131 АПК РФ, части 1 статьи 156 АПК РФ рассматривает дело по имеющимся в материалах дела доказательствам.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом, иных правовых актов, а также действий граждан и юридических лиц, которые, хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей в статье 8 ГК РФ названы договоры и иные сделки.

Отношения между сторонами регулируются положениями ГК РФ, применимыми к договору строительного подряда (глава 37), общими положениями о договорах, обязательствах и сделках, с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также условиями государственного контракта.

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и односторонне изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со статьей 763 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно пункту 1 статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Исходя из положений пункта 3 статьи 724 ГК РФ, заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

Согласно пункту 1 статьи 754 ГК РФ подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства.

Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами (пункт 2 статьи 755 Кодекса).

Названная норма предусматривает презумпцию вины подрядчика за недостатки (дефекты) выполненных работ, выявленных в пределах гарантийного срока, и безвозмездное устранение недостатков только при выполнении подрядчиком работ с отступлениями от договора подряда.

В силу пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Согласно разъяснениям, содержащихся в пункте 67 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат.

Если в юридически значимом сообщении содержится информация об односторонней сделке, то при невручении сообщения по обстоятельствам, зависящим от адресата, считается, что содержание сообщения было им воспринято, и сделка повлекла соответствующие последствия (например, договор считается расторгнутым вследствие одностороннего отказа от его исполнения).

При рассмотрении дела ответчиком не предоставлено доказательств невозможности получения корреспонденции, направленной истцом. В материалах дела отсутствует уведомление заказчика об изменении подрядчиком адреса.

Следовательно, составленный в соответствии с условиями контракта акт о выявленных недостатках от 15.04.2022 подтверждает факт наличия недостатков в выполненных ответчиком работах, причины их возникновения.

Так, в ходе выполнения работ ответчиком не были соблюдены требования СП 78 13330 2012 Автомобильные дороги, ГОСТ Р 58406.2-2020 Дороги автомобильные общего пользвоания. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия, а также температурный режим, что привело к образованию поперечных трещин покрытия дорожного полотна, выкрашиванию АБ покрытия дорожного полотна, просадке дорожного полотна.

Согласно актам формы КС-2 работы выполнялись ответчиком до конца декабря 2020 года, тогда как по условиям договора срок выполнения работ - 31.10.2020.

Ответчик, являясь профессиональным участником рынка строительных работ, действуя разумно и добросовестно, правом на приостановление выполнения работ, при наличии угрозы качеству их выполнения, не воспользовался.

Исходя из презумпции вины подрядчика, установленной пунктом 2 статьи 755 ГК РФ, и применительно к положениям пункта 5 статьи 720 ГК РФ, именно на подрядчика, в случае выявлении дефектов в выполненных им работах, в силу статьи 65 АПК РФ, возлагается бремя доказывания отсутствия своей вины в причинах возникновения недостатков, выявленных в рамках гарантийного срока.

В настоящем деле ответчик таких доказательств в материалы дела не представил.

Таким образом, выявленные истцом недостатки имеют не эксплуатационный, а строительный характер, и подлежат устранению ответчиком в рамках гарантийных обязательств.

Данное обстоятельство ответчик не оспорил, ходатайство о назначении судебной экспертизы не заявил.

В соответствии с частью 2 статьи 9 АПК РФ, определяющей принцип состязательности судопроизводства в арбитражном суде, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В силу части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

На основании изложенного, требование истца об обязании ответчика устранить недостатки работ в срок до 01.06.2023 подлежит удовлетворению, учитывая, что устранение недостатков связано с сезонными работами.

При этом суд отмечает, что отсутствие указания на конкретные объемы выявленных недостатков, требующих устранения, не влияет на исполнимость решения, поскольку предоставляет право ответчику, действуя добросовестно, самостоятельно определить необходимые объемы, в пределах контракта, для приведения выполненных работ в соответствие с надлежащим качеством.

При подаче искового заявления в суд истцом в доход федерального бюджета уплачена государственная пошлина в размере 6 000 руб. платежным поручением № 93854 от 07.07.2022.

В силу статьи 110 АПК РФ расходы истца по уплате государственной пошлины возмещаются ответчиком.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Общество с ограниченной ответственностью Северная торговая компания "Алаас" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в срок до 01 июня 2023 года безвозмездно устранить недостатки по муниципальному контракту от 27.05.2020 №Р-08/2020 на выполнение работ по объекту: «Ремонт улично-дорожной сети Октябрьского округа ГО «город Якутск», а именно:

"Ремонт ул.Орджоникидзе на участке ул.П.Алексеева до ул.Петровского":

№1

Участок ПК

Мероприятия по устранению недостатков


1
17+00

Устранить поперечную трещину покрытия дорожного полотна


2
17+20

Устранить поперечную трещину покрытия дорожного полотна


3
11+60

Устранить поперечную трещину покрытия дорожного полотна


4
11+40

Устранить поперечную трещину покрытия дорожного полотна


5
11+20

Устранить поперечную трещину покрытия дорожного полотна


6
11+00

Устранить поперечную трещину покрытия дорожного полотна


7
1+60-11+00

Осуществить восстановление асфальтобетонного покрытии дорожного полотна


8
9+40

Осуществить замену асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


9
0+80-2+40

Осуществить восстановление асфальтобетонного покрытия дорожного полотна



"Ремонт ул.Петровского на участке от пр.Ленина до ул.Чайковского"

№
ПК

Недостаток


1
0+20-15+40

Осуществить замену асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


2
6+00

На пересечении с ул.Ойунского в местах стыков осуществить замену асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


3
6+00-10+00

Осуществить замену асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


4
6+20

Осуществить восстановление асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


5
7+50

Осуществить замену асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


6
8+20

Осуществить восстановление асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


7
8+00-9+00

Осуществить замену асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


8
8+50

Осуществить восстановление асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


9
9+15

Осуществить восстановление асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


10

9+50

Осуществить замену асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


11

9+50-10+00

Осуществить восстановление асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


12

9+70

Осуществить восстановление асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


13

9+90

Осуществить восстановление асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


14

10+00

Осуществить замену асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


15

10+30

Осуществить замену асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


16

11+50

Осуществить замену асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


17

11+60

Осуществить восстановление асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


18

12+00

Осуществить замену асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


19

13+50

Осуществить замену асфальтобетонного покрытия дорожного полотна


Взыскать с Общество с ограниченной ответственностью Северная торговая компания "Алаас" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Муниципальное казенное учреждение "Главстрой" Городского округа "Город Якутск" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 6 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно – телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.


Судья

Семёнова У. Н.