Резолютивная часть решения от 17 мая 2019 г. по делу № А04-1817/2019

Арбитражный суд Амурской области (АС Амурской области) - Административное
Суть спора: Оспаривание ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц - Административные и иные публичные споры



19/2019-23694(1)

Арбитражный суд Амурской области 675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
Резолютивная часть решения


Дело № А04-1817/2019
г. Благовещенск
17 мая 2019 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Е.А.Варламова,

при ведении протоколирования с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ «МАНТЕХ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Администрации Благовещенского района (ОГРН <***>, ИНН <***>) о признании незаконным отказа,

руководствуясь статьями 167 - 170, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

решил:


признать недействительным как не соответствующий Градостроительному кодексу Российской Федерации отказ Администрации Благовещенского района Амурской области в продлении срока действия разрешения от 01.11.2017 № RU28510401-26 на строительство объекта «Многоквартирные жилые дома Л-6, Л-7 в микрорайоне «Европейский» с. Чигири. Жилой дом Л-7» на земельном участке с кадастровым номером 28:10:013002:481, выраженный в письме от 26.12.2018 № 01-10/6908.

Обязать Администрацию Благовещенского района в целях устранения допущенных нарушений прав и законных интересов заявителя повторно рассмотреть заявление общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ «МАНТЕХ» (ОГРН

1062801078009, ИНН 2801115423) о продлении срока действия разрешения на строительство (вх. № 9582 от 20.12.2018) с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации в срок не позднее семи рабочих дней со дня принятия настоящего решения судом.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой Арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск).

Судья Е.А.Варламов

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 07.03.2018 10:31:56

Кому выдана Варламов Евгений Александрович



Суд:

АС Амурской области (подробнее)

Истцы:

ООО "Компания "Мантех" (подробнее)

Ответчики:

Администрация Благовещенского района (подробнее)

Судьи дела:

Варламов Е.А. (судья) (подробнее)