Резолютивная часть решения от 10 октября 2017 г. по делу № А31-2648/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 http://kostroma.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

«10» октября 2017 года по результатам рассмотрения дела № А31-2648/2017 по исковому заявлению Администрации Парфеньевского сельского поселения Парфеньевского муниципального района Костромской области (ИНН 4423002729, ОГРН 1054451763486) к обществу с ограниченной ответственностью проектно- строительная компания "Главная дорога" (ИНН 7609027820, ОГРН 1147609000032) о взыскании 645 984 рублей неустойки за просрочку исполнения обязательств по контракту от 25.05.2015 № 3/2015,

арбитражным судом первой инстанции в составе судьи Котина Алексея Юрьевича,

руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принято решение, суд

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью проектно-строительная компания "Главная дорога" (ИНН 7609027820, ОГРН 1147609000032) в пользу Администрации Парфеньевского сельского поселения Парфеньевского муниципального района Костромской области (ИНН 4423002729, ОГРН 1054451763486) 645 984 рублей неустойки.

Исполнительный лист выдать по вступлении решения в законную силу.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью проектно-строительная компания "Главная дорога" (ИНН 7609027820, ОГРН 1147609000032) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 15920 рублей.

Ответчику предлагается добровольно уплатить в доход федерального бюджета государственную пошлину в десятидневный срок со дня вступления в законную силу решения суда в порядке, установленном в статье 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации и представить доказательства ее уплаты в арбитражный суд.

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать по истечении 10 дней со дня вступления в законную силу решения суда в случае непредставления стороной сведений о ее добровольной уплате.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месячного срока со дня его принятия или в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Костромской области.


Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании и приобщена к делу.

Судья А. Ю. Котин