Резолютивная часть решения от 19 июня 2019 г. по делу № А45-43169/2018

68/2019-129344(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 630102, город Новосибирск, улица Нижегородская, 6 Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А45-43169/2018
г. Новосибирск
19 июня 2019 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Печуриной Ю.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ехамовой Е.Г.,

рассмотрев исковое заявление муниципального казенного учреждения города Новосибирска "Управление дорожного строительства", г. Новосибирск

к обществу с ограниченной ответственностью "Перлит-Строй", г. Новосибирск

о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту № 80/17 от 21.08.2018 в сумме 508 640,42 рублей и встречный иск общества с ограниченной ответственностью "Перлит-Строй" к муниципальному казенному учреждению города Новосибирска "Управление дорожного строительства"

и субсидиарно к Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска

о взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты работ в сумме 32 684 рублей 03 копеек

при участии в судебном заседании представителей

от истца: Хан С.А. по доверенности от 21.12.2018 № 52, удостоверение;

от ответчика № 1: Анисимова О.А. по доверенности от 25.12.2018 № 12, паспорт;

от ответчика № 2: не явился, извещен надлежащим образом, руководствуясь статьями 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

р е ш и л:

По первоначальному иску.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Перлит- Строй" (ОГРН 1075403000661) в пользу муниципального казенного учреждения города Новосибирска "Управление дорожного строительства" (ОГРН 1065406101265) неустойку в сумме 216 025 рублей 95 копеек.

Возвратить муниципальному казенному учреждению города Новосибирска "Управление дорожного строительства" (ОГРН 1065406101265) из федерального бюджета госпошлину в сумме 13 173 рубля.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Перлит- Строй" (ОГРН 1075403000661) в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 7 321 рубль.

По встречному иску.

Взыскать с муниципального казенного учреждения города Новосибирска "Управление дорожного строительства" (ОГРН 1065406101265) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Перлит-Строй" (ОГРН 1075403000661), а при недостаточности денежных средств у муниципального казенного учреждения города Новосибирска "Управление дорожного строительства" (ОГРН 1065406101265) взыскать в порядке субсидиарной ответственности с Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска неустойку в сумме 32 684 рублей 03 копеек, а также в указанном порядке

отнести на ответчиков расходы по оплате государственной пошлины в сумме 2 000 рублей.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г.Томск).

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г.Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья Ю.А. Печурина

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 18.01.2019 6:09:22

Кому выдана Печурина Юлия Александровна