СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 6 апреля 2017 г. по делу № А59-3553/2016

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

6_647497

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Коммунистический проспект 28, г. Южно-Сахалинск, 693024 тел. 460-945, факс 460-952 http://sakhalin.arbitr.ru/

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

г. Южно-Сахалинск 06 апреля 2017 года № А59 –3553/2016

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Белова А.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Отдела капитального строительства Администрации Невельского городского округа (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Труд-Сахалин» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании пени за нарушение срока завершения работ по контракту и встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Труд-Сахалин» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к Отделу капитального строительства Администрации Невельского городского округа (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неосновательного обогащения в виде стоимости дополнительных работ.

Руководствуясь ст.ст. 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования Отдела капитального строительства Администрации Невельского городского округа удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Труд- Сахалин» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Отдела капитального строительства Администрации Невельского городского округа (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в сумме 5 631 231 руб. 38 коп.

В удовлетворении встречного иска общества с ограниченной ответственностью «Труд-Сахалин» отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Труд- Сахалин» в федеральный бюджет 51 156 (пятьдесят одна тысяча сто пятьдесят шесть) руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья А.С. Белов