Решение от 22 июля 2021 г. по делу № А07-22772/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А07-22772/2020
г. Уфа
22 июля 2021 года
Резолютивная часть решения объявлена 14.07.2021

Полный текст решения изготовлен 22.07.2021

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Харисова А.Ф., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью "АВП-групп" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Промышленная компания "Техснаб" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

Третье лицо – Акционерное общество "Одк-газовые турбины" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании неустойки в размере 14 945 760 руб., штраф в размере 5 238 000 руб., с учетом уточненного искового заявления

и по встречному исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Промышленная компания "Техснаб" к Обществу с ограниченной ответственностью "АВП-групп" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании задолженности в размере 1 800 000 руб., с учетом уточненного искового заявления

от лиц, участвующих в деле, явки нет, извещены по правилам ст. 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публичного размещения информации на официальном сайте суда в сети Интернет,

Общество с ограниченной ответственностью "АВП-групп" (далее – истец по первоначальному иску, ООО "АВП-ГРУПП") обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Промышленная компания "Техснаб" (далее – ответчик по первоначальному иску, ООО "ПК "ТЕХСНАБ", также истец по встречному иску) о взыскании неустойки в размере 3 492 000 руб., штраф в размере 5 238 000 руб. (с учетом уточнений исковых требований, принятых судом в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для участия в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено Акционерное общество "Одк-газовые турбины" (ИНН <***>, ОГРН <***>).

Определением суда от 26.01.2021 принято к производству встречное исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью "Промышленная компания "Техснаб"" о взыскании задолженности в размере 1 800 000 руб. – долга, пени в размере 2 016 640 руб. 39 коп., пени по день фактического исполнения обязательств (с учетом уточнений встречных исковых требований, принятых судом в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Лица участвующие в деле явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте рассмотрения искового заявления извещены надлежащим образом по правилам статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения сведений о месте и времени судебного разбирательства на официальном сайте http://kad.arbitr.ru/ в сети "Интернет".

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом в отсутствие указанных лиц.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела документы сторон, доказательства в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, между ООО "ПК "ТЕХСНАБ" (Поставщик) и ООО "АВП-ГРУПП" (Покупатель) был заключен договор поставки № 10/1/19-АВП/19 от 08.02.2019 (далее - Договор), по условиям которого Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить в сроки и на условиях, указанных в настоящем Договоре материально-технические ресурсы и оборудование (далее именуемые по тексту «Товар») для производственных целей Покупателя в соответствии с количеством, в сроки и по стоимости, указанные в Спецификациях (Приложения к Договору), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора (п. 1.1 Договора).

В соответствии с пунктом 1.2. Договора в Спецификациях указываются следующие данные:

1.2.1. Номер и дата договора;

1.2.2. Наименование Поставщика и Покупателя;

1.2.3. Наименование Товара по каждой номенклатурной позиции;

1.2.4. Тип, марка Товара по каждой номенклатурной позиции;

1.2.5. Количество Товара по каждой номенклатурной позиции;

1.2.6. Цена за единицу Товара;

1.2.7. Общая стоимость Товара с выделением суммы НДС;

1.2.8. Срок поставки Товара;

1.2.9. Условия поставки Товара, включая условия по транспортировке, страхованию, проведению таможенной очистки, уплаты таможенных пошлин и сборов (в случае необходимости);

1.2.10. Наименование и реквизиты Грузополучателя и Грузоотправителя;

1.2.11. Реквизиты станции Грузополучателя;

1.2.12. Гарантийный срок на поставляемый Товар;

1.2.13. Дополнительные (особые) условия поставки Товара, включая неустойки и штрафы.

1.3. Стороны обязаны согласовать все необходимые условия согласно Спецификациям, а также подписать Спецификации в 2-х (двух) экземплярах и заверять печатями Поставщика и Покупателя.

1.4. Спецификации считаются согласованными, если они надлежащим образом подписаны с двух сторон и заверены печатями Поставщика и Покупателя, а также, если Стороны в течение 2 (двух) рабочих дней после их подписания не сообщили в письменном виде о своих возражениях.

1.5. Спецификации, не имеющие подписей и печатей Сторон, являются недействительными.

1.6. Покупатель вправе по согласованию с Поставщиком изменять уже согласованные Спецификации путем подписания Дополнительного соглашения к ним.

Цена на Товар, поставляемый по настоящему Договору, указывается в Спецификациях, которые является неотъемлемой частью настоящего Договора. Цена на Товар фиксируется и остаётся неизменной с момента подписания Спецификаций уполномоченными представителями обеих сторон и заверения печатями Поставщика и Покупателя. Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. При необходимости Покупатель предоставляет Поставщику платёжное поручение средствами факсимильной связи или электронной почты. Увеличение цены Товара в одностороннем порядке не допускается. Сумма Договора определяется суммой Спецификаций, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора (пункты 2.1., 2.2., 2.4., 2.3., 2.5. договора).

Согласно пункта 3.1. договора условия оплаты (сроки оплаты, размер авансового и окончательных платежей) согласовываются Сторонами й указываются в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

В силу пункта 3.2. договора Оплата Товара производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в счете на оплату. Также в счете указываются: Размер предоплаты в % - ом отношении к общей сумме Спецификаций; номер договора; номер и дата Спецификаций; наименование поставляемых товаров, описание работ и услуг.

В случае оплаты Товара авансом, Поставщик обязан не позднее 5 дней с даты перечисления Покупателем авансового платежа, представить последнему оригинал счета-фактуры на полученную сумму аванса. В случае не предоставления счета-фактуры в установленный срок Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы, указанной в непредставленной в срок счете-фактуре за каждый день просрочки.

Согласно пункта 4.1. договора Порядок и сроки поставки Товара определяется Сторонами в спецификациях к Договору. Поставщик обязуется обеспечить передачу оригиналов (заверенных подписью и печатью Поставщика копии) следующих документов по поставляемой продукции в срок не позднее дня поставки: упаковочные листы, технические паспорта (где применимо), сертификаты качества или иные документы, подтверждающие качество продукции, гарантийные обязательства завода-изготовителя и срок действия гарантийных обязательств, а также инструкции по эксплуатации (где применимо), разрешение Ростехнадзора на применение продукции (где применимо). Паспорта и инструкции по эксплуатации на импортную продукцию должны быть выполнены на русском языке. Отсутствие таких документов рассматривается как поставка некомплектной продукции, и Покупатель вправе применить к Поставщику санкции в соответствии с Договором, а также взыскать убытки, возникшие в связи с таким нарушением. В каждом упаковочном листе должны содержаться следующие данные: № упаковочного листа; дата упаковочного листа; наименование продукции; вес нетто/брутто (где применимо); единицы измерения, иные количественные характеристики продукции; наименование Поставщика; наименование Покупателя.

Согласно пункта 5.1. договора Поставщик обязуется соблюдать следующие требования по упаковке и маркировке продукции: Продукция поставляется с соблюдением условий, указанных в п. 2 «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству от 15.06.1965 г. № П-6» и «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству от 25.04.1966 г. № П-7»; в соответствии с требованиями действующих «Общих и специальных правил перевозки грузов (4-М)»; с соблюдением требований государственных стандартов (ГОСТов) и технических условий (ТУ), в том числе:

ГОСТ 26653-2015 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию»;

ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов»;

ГОСТ 15846-2002 «продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Качество Товара должно соответствовать ТУ, ГОСТ или другим техническим требованиям, указанным в спецификации. Поставщик несет перед Покупателем ответственность за качество и количество поставленного Товара вне зависимости от того, является Поставщик изготовителем Товара или нет.

Покупатель обязан произвести приемку Товара, проверить его количество (пункты 6.1., 6.2. договора).

Согласно пункту 8.1.2 договора (в редакции протокола разногласий, л.д. 42 том 1) П. 8.1.2. При неоднократном нарушении сроков поставки продукции (два раза и более) по Договору, независимо от количества дней просрочки, Покупатель вправе предъявить Поставщику неустойку в размере 0,1% от суммы не поставленной, несвоевременно поставленной, недопоставленной или некомплектной продукции за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости товара. При поставке некомплектной продукции Поставщик обязан доукомплектовать продукцию или заменить некомплектную продукцию на комплектную в течение 20 календарных дней. При возврате некомплектной продукции Покупателем Поставщику все расходы (транспортные и иные), связанные с возвратом продукции, несет Поставщик.

Между сторонами подписана спецификация № 1 к договору (Приложение к договору поставки № 10/1/19-АВП/19, л.д. 43 том 1), согласно которой Поставщик обязуется осуществить поставку Товара - Укрытие поршневого компрессора (согласно 7214.095.002002.001.01-ТГ.ОЛ) на условиях, указанных в нем.

Согласно п. 2. спецификации № 1 Сумма поставляемой продукции составляет: 34 920 000,00 рублей, в том числе НДС- 5 820 000,00 руб.

Оплата продукции производится следующим образом:

- Аванс в размере 30% от стоимости поставляемой продукции оплачивается Покупателем в течение 10 дней с даты подписания Сторонами настоящей Спецификации.

- Окончательный расчет в размере 70% за поставленную продукцию оплачивается в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Покупателем от Поставщика оригиналов счета-фактуры, товарной накладной на поставленную Продукцию (п. 3. спецификации № 1).

Согласно п. 4. спецификации № 1 Срок поставки продукции: 90-120 календарных дней со дня перечисления аванса.

Между сторонами также подписана спецификация к договору № 1/1 (приложение договору поставки № 10/1/19-АВП/19 от 08.02.2019, л.д. 43 том 1 оборот), согласно которой Поставщик обязуется осуществить поставку Товара – Доработка укрытия поршневого компрессора (согласно 7214.095.002002.001.01-ТГ.ОЛ) на условиях, указанных в нем.

Согласно п. 2. спецификации № 1/1 Сумма поставляемой продукции составляет: 528 000,00 рублей, в том числе НДС- 88 000,00 руб.

Оплата продукции производится следующим образом:

- Аванс в размере 30% от стоимости поставляемой продукции оплачивается Покупателем в течение 10 дней с даты подписания Сторонами настоящей Спецификации.

- Окончательный расчет в размере 70% за поставленную продукцию оплачивается в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Покупателем от Поставщика оригиналов счета-фактуры, товарной накладной на поставленную Продукцию (п. 3. спецификации № 1/1).

Согласно п. 4. спецификации № 1/1 Срок поставки продукции: 90-120 календарных дней со дня перечисления аванса.

Во исполнение условий договора истец перечислил на расчетный счет Поставщика аванс в размере 30% от стоимости поставляемой продукции по Спецификации № 1 от 15.01.2019 г., а именно 10 476 000,00 (десять миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, что подтверждается Платежным поручением № 1517 от 14.02.2019 г.

Как указывает истец, согласно п. 4 Спецификации № 1 от 15.01.2019, Поставщик обязан был поставить товар в срок до 12.06.2019 г., тогда как товар был поставлен Покупателю 10.09.2019 г., что подтверждается Счет-фактурой № 30 от 10.09.2019 г.

Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по исполнению условий договоров поставки послужило основанием для обращения истца в суд с первоначальным иском.

Оценив все представленные доказательства в отдельности, относимость, допустимость и их достоверность, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает первоначальный иск не подлежащим удовлетворению на основании следующего.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности, в том числе из договоров и иных сделок.

В силу статьи 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, а покупатель оплатить их.

Согласно пункту 1 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

В силу пункта 1 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как следует из материалов дела, между сторонами заключен договор поставки № 10/1/19-АВП/19 от 08.02.2019 (далее - Договор), по условиям которого Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить в сроки и на условиях, указанных в настоящем Договоре материально-технические ресурсы и оборудование (далее именуемые по тексту «Товар») для производственных целей Покупателя в соответствии с количеством, в сроки и по стоимости, указанные в Спецификациях (Приложения к Договору), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора

В дальнейшем, между сторонами подписана спецификация № 1 к договору (Приложение к договору поставки № 10/1/19-АВП/19, л.д. 43 том 1), согласно которой Поставщик обязуется осуществить поставку Товара - Укрытие поршневого компрессора (согласно 7214.095.002002.001.01-ТГ.ОЛ), Срок которой определен: 90-120 календарных дней со дня перечисления аванса.

Во исполнение условий договора истец платежным поручением № 1517 от 14.02.2019 перечислил на расчетный счет Поставщика аванс в размере 30% , а Поставщик поставил товар Покупателю 10.09.2019, что подтверждается Счет-фактурой № 30 от 10.09.2019 и не оспаривается сторонами.

Между сторонами также подписана спецификация к договору № 1/1 от 10.06.2019 (приложение договору поставки № 10/1/19-АВП/19 от 08.02.2019, л.д. 43 том 1 оборот), согласно которой Поставщик обязуется осуществить поставку Товара – Доработка укрытия поршневого компрессора (согласно 7214.095.002002.001.01-ТГ.ОЛ) на условиях, указанных в нем.

Согласно п. 4. спецификации № 1/1 от 10.06.2019 Срок поставки продукции: 90-120 календарных дней со дня перечисления аванса.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено данным Кодексом, другими законами или договором.

В силу пунктов 1 и 3 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде; в случае изменения договора обязательства считаются измененными с момента заключения соглашения сторон об изменении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора.

Как указал истец, товар был поставлен Покупателю 10.09.2019, что подтверждается Счет-фактурой № 30 от 10.09.2019.

В обоснование неправомерности начисления неустойки ответчик по первоначальному иску ссылается на то обстоятельство, что с его стороны предприняты все необходимые меры для своевременной поставки товара.

Так, в материалы дела представлены копии писем, подтверждающие согласование конструкторской документации на Укрытие поршневого компрессора (согласно 7214.095.002002.001.01-ТГ.ОЛ), из которых следует, что согласование полного пакета конструкторской документации состоялось лишь 07.06.2019, спецификация к договору № 1/1 подписана между сторонами 10.06.2019.

В силу пункта 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 8.1.2 договора (в редакции протокола разногласий, л.д. 42 том 1) П. 8.1.2. При неоднократном нарушении сроков поставки продукции (два раза и более) по Договору, независимо от количества дней просрочки, Покупатель вправе предъявить Поставщику неустойку в размере 0,1% от суммы не поставленной, несвоевременно поставленной, недопоставленной или некомплектной продукции за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости товара. При поставке некомплектной продукции Поставщик обязан доукомплектовать продукцию или заменить некомплектную продукцию на комплектную в течение 20 календарных дней. При возврате некомплектной продукции Покупателем Поставщику все расходы (транспортные и иные), связанные с возвратом продукции, несет Поставщик.

Арбитражный суд признает несостоятельным довод истца о том, что истечение срока оплаты наступает с 12.06.2019 – с даты перечисления на расчетный счет Поставщика аванса в размере 30% от стоимости поставляемой продукции по Спецификации № 1 от 15.01.2019, поскольку в силу статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации между сторонами 10.06.2019 также подписана спецификация к договору № 1/1, срок поставки в которой определён 90-120 календарных дней со дня перечисления аванса.

В соответствии со статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Учитывая, что окончательное согласование полного пакета конструкторской документации состоялось лишь 07.06.2019, а товар ответчику поставлен 10.09.2019, арбитражный суд исходя из буквального толкования слов и выражений, содержащихся в пунктах 8.1.2 договора и спецификациях к нему, признает возражения ответчика состоятельными, поскольку истец не доказал, что им самим надлежащим образом исполнены обязательства по соблюдению установленного договором порядка расчетов и у него возникло право требовать от ответчика исполнения его обязанности по уплате неустойки.

Факт поставки ООО "ПК "ТЕХСНАБ" товара с нарушением установленного договором срока судом не установлен и не подтвержден материалами дела.

Иных доказательств, подтверждающих, что истцом принимались все необходимые меры для скорейшего согласования и получения товара надлежащего качества в материалы дела не представлено.

В ходе разрешения спора арбитражный суд предоставил сторонам достаточно времени для подготовки своей позиции по делу, представлении доказательств в обоснование своих требований и возражений.

Учитывая изложенное, суд не усматривает со стороны поставщика нарушений сроков поставки товара, в связи с чем, оснований для начисления неустойки не имеется.

Согласно абз. 5 п 8.1.2 Договора при поставке некачественной продукции Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 15% от суммы некачественной продукции и произвести замену такой продукции на качественную в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания акта либо иной срок, устанавливаемый по соглашению Сторон, и возместить Покупателю понесенные убытки, связанные с поставкой некачественной продукции. При возврате некачественной продукции Покупателем Поставщику все расходы (транспортные и иные), связанные с возвратом продукции, несет Поставщик. При не замене некачественной продукции в указанный срок, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% от стоимости продукции за каждый день начиная со дня поставки некачественной продукции.

Как установлено судом и следует из материалов дела, факт поставки товара подтвержден Счет-фактурой № 30 от 10.09.2019, в которой в числе прочего указано: наименование, ассортимент, количество, цена, сумма и общая стоимость поставленного товара, а также поставщик, грузополучатель и покупатель (ООО "АВП-ГРУПП").

Указанная Счет-фактура подписана со стороны истца и проставлена печать ООО "АВП-ГРУПП".

Заявления о фальсификации указанных документов, а также возражения относительно достоверности информации, со стороны истца и ответчика не заявлено.

Учитывая, что ООО "АВП-ГРУПП" спорный товар был принят без замечаний к качеству, количеству и срокам поставки товара, оснований для начисления штрафных санкций по договору поставки № 10/1/19-АВП/19 от 08.02.2019 не имеется.

Обратного истцом суду не представлено, возражения относительно документов, подтверждающих надлежащее исполнение ответчиком обязательств по поставке, не заявлены.

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследовании выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Арбитражным процессуальным законодательством установлены критерии оценки доказательств в качестве подтверждающих фактов наличия тех или иных обстоятельств. Доказательства, на основании которых лицо, участвующее в деле, обосновывает свои требования и возражения должны быть допустимыми, относимыми и достаточными.

Признак допустимости доказательств предусмотрен положениями ст. 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Оснований для удовлетворения исковых требований Общества с ограниченной ответственностью "АВП-групп" не имеется.

В рамках настоящего дела ООО "ПК "ТЕХСНАБ" обратилось в суд с встречным требованием о взыскании с общества "АВП-групп" задолженности в размере 1 800 000 руб. – долга, пени в размере 2 016 640 руб. 39 коп. за период с 11.10.2019 по 13.01.2021, пени по день фактического исполнения обязательств.

Из материалов дела следует, что истец по встречному иску исполнил обязательства в полном объеме, однако ответчик оплату за поставленный товар произвел не в полном объеме, что привело к образованию задолженности в размере 1 800 000 руб.

Сторонами подписан акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020 по 09.03.2020 (л.д. 101 том 1), в котором стороны зафиксировали наличие задолженности ООО "АВП-групп" перед ООО "ПК "ТЕХСНАБ" по договору и Спецификации № 1, Спецификации № 1/1 в размере 1 800 000 руб.

В соответствии с положениями статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии с положениями статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового обороты или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Факт наличия задолженности ответчика перед истцом в сумме 1 800 000 руб. подтвержден материалами дела, также подписанным со стороны ответчика актом сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020 по 09.03.2020 (л.д. 101 том 1).

Достоверность данных, отраженных в представленных доказательствах ответчик не оспорил.

О фальсификации соответствующих доказательств в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком по встречному не заявлено.

Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, исходя из представленных доказательств; каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статьи 64, 65, 168 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые ссылается как на основание своих требований и возражений.

При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований и возражений (ч. 2 ст. 9, ч. 1 ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Общество "АВП-групп" в нарушение ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательств оплаты поставки товара в материалы дела не представило, в связи с чем несет риск неисполнения им данного процессуального действия (ст. 9, 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При изложенных обстоятельствах Встречное исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью "Промышленная компания "Техснаб" о взыскании долга подлежат удовлетворению в заявленном размере 1 800 000 руб.

Из материалов дела усматривается также требование истца о взыскании пени за просрочку исполнения обязательств в размере 2 016 640 руб. 39 коп. за период с 11.10.2019 по 13.01.2021.

Согласно п. 8.1.1. договора в случае нарушения Покупателем срока оплаты поставленного товара согласно Спецификациям, Поставщик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости товара.

Представленный ООО "ПК "ТЕХСНАБ" уточненный расчет неустойки судом проверен, признан верным (том 2 л.д. 11-13).

Арифметическая правильность расчета сторонами документарно не оспорена, ответчиком контррасчет не представлен (статьи 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Применение такой меры как взыскание договорной неустойки носит компенсационно-превентивный характер и позволяет не только возместить лицу убытки, возникшие в результате просрочки исполнения обязательства, но и удержать контрагента от неисполнения (просрочки исполнения) обязательства в будущем.

Следует отметить, что согласно части 1 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицам, участвующим в деле, предоставлено право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного разбирательства; участвовать в исследовании доказательств; задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса, заявлять ходатайства, делать заявления, давать объяснения арбитражному суду, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам.

Между тем Общество "АВП-групп" не воспользовалось предоставленными ему нормами Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правами, в том числе на заявление ходатайства о применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и представление в его обоснование доказательств в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах, а также принимая во внимание период просрочки исполнения обязательства по оплате, отсутствия возражений относительно использованного истцом механизма расчета неустойки, размера задолженности, у суда отсутствуют основания для применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и снижения размера неустойки.

Согласно пункту 65 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", по смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства.

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ).

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.

При таких обстоятельствах требования истца о взыскании неустойки по день фактического исполнения обязательств подлежит удовлетворению, исходя из буквального толкования слов и выражений, содержащихся в пункте п. 8.1.1. договора.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы госпошлине по первоначальному и встречному иску относятся на истца по первоначальному иску.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований Общества с ограниченной ответственностью "АВП-групп" (ИНН <***>, ОГРН <***>) – отказать.

Встречное исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью "Промышленная компания "Техснаб" (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "АВП-групп" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Промышленная компания "Техснаб" (ИНН <***>, ОГРН <***>) задолженность в размере 1 800 000 руб. – долга, пени в размере 2 016 640 руб. 39 коп., пени на сумму долга 1 800 000 руб. с 14.01.2021 за каждый день просрочки по день фактической оплаты долга из расчета 0,1 % в день (но не более 1 475 359 руб. 61 коп. (с учетом взысканной пени в размере 2 016 640 руб.)), судебные расходы по госпошлине в размере 31 000 руб.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "АВП-групп" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 11 083 руб.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "АВП-групп" (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета излишне уплаченную госпошлину по платежному поручению №9804 от 08.09.2020 в размере 57 269 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья А.Ф. Харисов