Резолютивная часть решения от 18 февраля 2019 г. по делу № А63-20855/2018Арбитражный суд Ставропольского края (АС Ставропольского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть Дело № А63-20855/2018 г. Ставрополь 18 февраля 2019 года Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Демковой Н.В., при ведении протокола секретарем Амиргамзаевой Т.В., рассмотрел в судебном заседании исковое заявление министерства имущественных отношений Ставропольского края, ОГРН 1022601949644, ИНН 2634051351, г. Ставрополь, к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие «Оптимум», ОГРН 1082648000159, ИНН 2603010820, с. Курсавка Андроповского района, о взыскании 130 586 руб. 14 коп. неустойки за период с 01.07.2018 по 10.08.2018 за просрочку исполнения обязательств по контракту № 0121200004717000376_102316 от 03.08.2017. Руководствуясь статьями 51, 110, 159, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд ходатайство ответчика отклонить. Исковые требования удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие «Оптимум», ОГРН 1082648000159, ИНН 2603010820, с. Курсавка Андроповского района, в пользу министерства имущественных отношений Ставропольского края, ОГРН 1022601949644, ИНН 2634051351, г. Ставрополь, 130 586 руб. 14 коп. неустойки за период с 01.07.2018 по 10.08.2018. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие «Оптимум», ОГРН 1082648000159, ИНН 2603010820, с. Курсавка Андроповского района, в доход федерального бюджета 4 918 руб. государственной пошлины по иску. Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Судья Н.В. Демкова Суд:АС Ставропольского края (подробнее)Истцы:Министерство имущественных отношений Ставропольского края (подробнее)Ответчики:ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОПТИМУМ" (подробнее)Судьи дела:Демкова Н.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
