Резолютивная часть решения от 12 декабря 2022 г. по делу № А83-13722/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 http://www.crimea.arbitr.ruE-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А83-13722/2021
12 декабря 2022 года
город Симферополь


Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Ищенко И.А. при ведении

протоколов судебных заседаний секретарями судебного заседания Грибань Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению:

Государственного казенного учреждения Республики Крым «Инвестиционно -

строительное управление Республики Крым»

к Обществу с ограниченной ответственностью «Симферопольская строительная

компания» о взыскании.

При участи третьего лица Службы капитального строительства Республики Крым. При участии:

от истца – ФИО1, представитель по доверенности; от иных лиц – не явились.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167 – 170, 174, 176, 180, 181 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить.

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Симферопольская

строительная компания» в пользу Государственного казенного учреждения Республики

Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» неустойку (штраф)

по государственному контракту № 077/125 от 18.09.2018 в размере 3 850 000,00 рублей,

неустойку (пеню) по государственному контракту № 077/125 от 18.09.2018 в размере 7 732 142,02 рублей.

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Симферопольская

строительная компания» в доход федерального бюджета расходы по оплате

государственной пошлины в размере 80 911,00 рублей.


Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, <...>) в течение месяца со дня принятия решения, а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, <...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Судья И.А. Ищенко