Решение от 27 сентября 2023 г. по делу № А41-51770/2023

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А41-51770/23
г. Москва
27 сентября 2023 года.
Резолютивная часть решения объявлена 20 сентября 2023 года.

Мотивированное решение изготовлено 27 сентября 2023 года.


Арбитражный суд в составе:

председательствующего – судьи Арешкиной И.Д.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску акционерного общества «Мособлгаз»

(ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Архитектурно-Консалтинговое Бюро «Архпро» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

о взыскании 2 000 000 руб.,

при участии в заседании:

согласно протоколу судебного заседания,



УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество «Мособлгаз» (далее – АО «МОСОБЛГАЗ», истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Архитектурно-Консалтинговое Бюро «Архпро» (далее – ответчик, ООО «АКБ «АРХПРО») о взыскании 2 000 000 руб. неотработанного аванса по договору № 2022.125635 от 08.08.2022.

Исковые требования мотивированны неисполнением ответчиком своих обязательств по договору подряда в установленные сроки.

В судебном заседании представитель истца требования искового заявления поддержал в полном объёме, а представитель ответчика для участия в нем не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте его проведения.

Рассмотрев материалы искового заявления АО «МОСОБЛГАЗ», исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, выслушав представителя истца, суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражный суд осуществляет защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Как следует из материалов дела, 08.08.2022 между АО «МОСОБЛГАЗ» (заказчик) и ООО «АКБ «АРХПРО» (подрядчик) заключен договор подряда № 2022.125635 на выполнение комплекса проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ по догазификации населенного пункта: Московская область,г.о. Мытищи, д. Осташково (далее - договор).

Согласно п. 1.1 договора, подрядчик обязался выполнить проектные и (или) изыскательские работы и строительно-монтажные работы (далее - работы) по догазификации населенного пункта из материалов заказчика, расположенного по адресу: Московская область, городской округ Пушкинский, г. Пушкино (далее - Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) в объеме, установленном в Приложении № 2 к Договору и проектной документацией, а заказчик обязался принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

12.08.2022 аванс в размере 2 000 000 руб., был перечислен заказчиком на расчетный счет подрядчика, что подтверждается платежным поручением № 10940 от 12.08.2022 и не оспаривается сторонами по существу.

Согласно пунктам 4.1, 4.2 договора, конечные сроки выполнения работ по этапам 1 и 2 составляют 20.11.2022 и 20.02.2023, соответственно.

Порядок сдачи-приемки строительно-монтажных работ определен п. 7.2.2. - 7.2.7. Договора.

Как указал истец, по состоянию на 20.02.2023 работы, предусмотренные договором, в установленные сроки не выполнены. Подрядчиком в нарушение п. 5.8.11, 5.8.12, 5.1.5, Договора не представлена проектная и землеустроительная документация, технический план, графическое описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории. В нарушение п. 5.1.2., 5.1.3., Договора подрядчиком не согласован результат изыскательных работ с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления и проектные решения со службами, выдавшими технические условия. В нарушение п. 5.1.11 Договора подрядчиком не представлена достоверная информация о ходе исполнения обязательств по Договору.

Учитывая, что по состоянию на 20.02.2023 работы предусмотренные Договором, в установленные сроки не выполнены, руководствуясь положениями п. 10.2.2, спорного договора, АО «МОСОБЛГАЗ», уведомлением об отказе (расторжении) договора (исх. № 2023.125635 от 07.04.2023), в одностороннем порядке отказалось (расторгло) договор подряда № 2022.125635 от 08.08.2022 и потребовало от ООО «АКБ «АРХПРО» возвратить неотработанный аванс по договору.

До настоящего времени ответчик денежные средства не вернул, что послужило для истца основанием обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением.

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В пункте 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Право заказчика на отказ от исполнения договора подряда предусмотрено положениями статей 715, 717 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В связи с нарушением подрядчиком срока выполнения работ заказчик отказался от исполнения договора и потребовал вернуть аванс (исх. № 2023.125635 от 07 апреля 2023 года).

Пунктом 1 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора).

Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (п. 2 ст. 450.1 ГК РФ).

Согласно материалам дела, уведомление об отказе от договора (исх. № 07.04.2023. 125635 от 07 апреля 2023 года) отправлено почтовым отправлением с идентификационным номером 14102080242813 и получено ООО «АКБ «АРХПРО» 19.04.2023, что подтверждается отчетом официального сайта Почты России.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 (десять) рабочих дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора (п. 10.5 договора)

Таким образом, спорный договор подряда расторгнут с 04.05.2023 (п. 10.5 договора).

Согласно пункту 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при расторжении договора обязательства сторон прекращаются. Полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала, являются неосновательным обогащением получателя (пункт 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 №49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении»).

В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, исходя из представленных доказательств; каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статьи 64 (часть 1), 65 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу (статья 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (статья 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Принимая во внимание совокупность изложенных обстоятельств дела, учитывая отсутствие в материалах дела доказательств выполнения ответчиком работ в установленный договором срок на всю сумму перечисленного аванса, установленный факт расторжения договора подряда и отсутствие правовых оснований для удержания ответчиком денежных средств в сумме 2 000 000 руб., требование истца о взыскании 2 000 000 руб. неотработанного аванса по договору строительного подряда № 2022.125635 от 10 октября 2022 года подлежит удовлетворению в полном объеме.

Каких-либо доказательств передачи заказчику результата работ на сумму 2 000 000 руб. по договору подряда или возврата указанных денежных средств, подрядчиком при рассмотрении судом настоящего дела не представлено.

Принимая во внимание указанные обстоятельства дела, при наличии документально подтвержденных требований истца, суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению в указанном объеме.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд



РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-Консалтинговое Бюро «Архпро» в пользу акционерного общества «Мособлгаз» 2 000 000 руб. задолженности и 33 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.



Судья И.Д. Арешкина