СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 7 августа 2018 г. по делу № А02-899/2018

Арбитражный суд Республики Алтай (АС Республики Алтай) - Гражданское

Суть спора: Иное

100185_244485

Арбитражный суд Республики Алтай 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс) http://www.my.arbitr.ru/ http://www.altai.arbitr.ru/

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А02-899/2018
город Горно-Алтайск
08 августа 2018 года
Арбитражный суд Республики Алтай в составе председательствующего судьи Окуневой И. В., при ведении протокола секретарем судебного заседанием ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Исполнительно- распорядительного органа местного самоуправления - администрации города Горно- Алтайска (ОГРН <***>, ИНН <***>, пр-т Коммунистический, д. 18, г. Горно-Алтайск, <...>) к муниципальному унитарному предприятию, основанному на праве хозяйственного ведения "Горно-Алтайское ремонтно-строительное управление" (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Чорос-Гуркина, д. 58, г. Горно-Алтайск, <...>) о взыскании неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 25.07.2016 № 0377300028716000045 и по муниципальным контрактам от 20.12.2016: № 0377300028716000082; № 0377300028716000083; № 0377300028716000084; № 0377300028716000085; № 0377300028716000086; № 0377300028716000087; № 0377300028716000088; № 0377300028716000089; № 0377300028716000090; № 0377300028716000091; № 0377300028716000092; № 0377300028716000093; № 0377300028716000094; № 0377300028716000095; № 0377300028716000096; № 0377300028716000097; № 0377300028716000098; № 0377300028716000099; № 0377300028716000100; № 0377300028716000101 в сумме 4 580 440 руб. 04 коп.,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

полностью удовлетворить исковые требования.

Взыскать с муниципального унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения "Горно-Алтайское ремонтно-строительное управление" (ОГРН

1070411001638, ИНН 0411130888, ул. Чорос-Гуркина, д. 58, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай, 649006) в пользу Исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления - администрации города Горно-Алтайска (ОГРН 1030400726938, ИНН 0411112575, пр-т Коммунистический, д. 18, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай, 649000) 4 580 440 руб. 04 коп. неустойки.

Взыскать с муниципального унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения "Горно-Алтайское ремонтно-строительное управление" (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Чорос-Гуркина, д. 58, г. Горно-Алтайск, <...>) в доход федерального бюджета 45 902 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня изготовления полного текста решения в Седьмой арбитражный апелляционный суд с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Алтай.

Судья И.В. Окунева