Решение от 31 октября 2019 г. по делу № А07-3317/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А07-3317/2019
г. Уфа
31 октября 2019 года
Резолютивная часть решения объявлена 29.10.2019 года.

Полный текст решения изготовлен 31.10.2019 года.

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Зиганшиной Ю. С., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению

ООО "СТРОЙВЕРТИКАЛЬ" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

третье лицо: ПАО АНК «Башнефть»

о признании незаконным решения об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство от 07.11.2018г. №11075,

при участии в судебном заседании:

от заявителя: ФИО2, доверенность от 27.05.2019г., удостоверение адвоката;

от заинтересованного лица: не явились, извещены в соответствии со ст. 123 АПК РФ;

от третьего лица: ФИО3, доверенность от 21.01.2019г., паспорт

В арбитражный суд поступило заявление ООО "СТРОЙВЕРТИКАЛЬ" (далее – Заявитель, Общество) к Администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан (далее – заинтересованное лицо, Администрация), при участии ПАО АНК «Башнефть» в качестве третьего лица, о признании незаконным решения об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство от 07.11.2018г. №11075.

Определением от 14.03.2019г. Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее – ПАО АНК «Башнефть») привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Заявитель требования поддержал в полном объеме.

ПАО АНК «Башнефть» в представленном отзыве поддержало позицию Администрации.

Представитель Администрации в судебное заседание не явился, ходатайствовал об отложении судебного заседания в связи с участием представителя в других судебных процессах.

В силу п.3 ст.158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если лицо, участвующее в деле и извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, заявило ходатайство об отложении судебного разбирательства с обоснованием причины неявки в судебное заседание, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает причины неявки уважительными.

По смыслу статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отложение судебного заседания является правом, а не обязанностью суда. В рассматриваемом случае доказательств, подтверждающих доводы, изложенные в ходатайстве, Администрацией не представлено, участие представителя в иных судебных процессах 29.10.2019г. документально не подтверждено.

С учетом изложенного в удовлетворении ходатайства судом отказано.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей сторон, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, ООО «Стройвертикаль» является собственником земельного участка, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, <...> литер 54, площадью 4247 кв.м., с кадастровым номером 02:47:030218:583, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права собственности на земельный участок литер 54 №04 АЕ 230433 от 21.07.2014г.

Постановлением Администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан от 01.07.2013г. утверждена проектная документация «Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 кварталов и проекта межевания территории 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19 кварталов, расположенных на земельном участке предоставленном под комплексное освоение в целях малоэтажного жилищного строительства в с. Булгаково сельского поселения Булгаковский сельсовет МР Уфимский район Республики Башкортостан, ориентированной площадью 251 га с кадастровым номером №02:47:000000:404.

Администрацией 21.09.2015г. было выдано разрешение на строительство «Комплексное освоение в целях малоэтажного жилищного строительства. Многоквартирный 3-хэтажный жилой дом, строительный №17А» № 02-03547000-108/Ю-2015 сроком до 21.09.2017г.

Внешний управляющий ООО «Стройвертикаль» ФИО4 25.10.2018г. в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, <...> литер 54, обратился в Администрацию муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан с заявлением о продлении разрешения на строительство до 31.12.2019г.

Решением Администрации, оформленном в письме от 07.11.2018 № 11075 в продлении разрешения на строительство жилого дома № 17А в с. Булгаково Уфимского района РБ отказано в связи с тем, что возводимый дом находится в зоне минимального расстояния от нефтепровода ПАО АНК «Башнефть», а также в соответствии с п. 8 ч. 21.15 Градостроительного кодекса Российской федерации.

Не согласившись с вынесенным решением, общество обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Исследовав изложенные обстоятельства дела, оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд приходит к следующему.

Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (часть 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (часть 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, для признания ненормативного акта государственного органа недействительным необходимо одновременное наличие двух составляющих: 1)издание государственным органом противоправного ненормативного акта; 2) нарушение прав и законных интересов Заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Как следует из материалов дела, ПАО АНК «Башнефть» является собственником нефтепровода, проходящего в с. Булгаково Уфимского района РБ. Нефтепровод передан в аренду и непосредственно эксплуатируется Обществом с ограниченной ответственностью «Башнефть-Добыча» (далее - ООО «Башнефть-Добыча, Эксплуатант).

Нефтепровод расположен в Кармаскалинском и Уфимском районах РБ, предназначен для перекачки добываемой нефти от УПСВ «Бузовьязы»1 и УПСВ-221 до УПСВ-88 НГДУ «Уфанефть»2 ООО «Башнефть-Добыча», эксплуатируется с 1991 года, в 2004 году проведена реконструкция нефтепровода, после реконструкции в 2008 году получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, общая протяженность нефтепровода составляет 61,25 км.

Нефтепровод условно разделен на 4 участка, каждый из которых имеет индивидуальный инвентарный номер (21522, 21523, 22046, 20675) и отдельно зарегистрирован в качестве объекта недвижимого имущества (свидетельства о государственной регистрации права 04 АБ 968186, 04 АБ 968187, 04 АВ 002367, 04 АБ 774260).

Непосредственно рассматриваемый в рамках настоящего дела участок нефтепровода, проходящий через с. Булгаково Уфимского района РБ (далее по тексту участок нефтепровода, проходящий через с. Булгаково, именуется «Нефтепровод»), принадлежит ПАО АНК «Башнефть» на праве собственности на основании Плана приватизации Производственного объединения «Башнефть» от 29.12.1994, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 31.10.2008 № 03531303-44, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 04 АВ 002367 от 28.05.2009, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Республике Башкортостан, а также Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) от 19.10.2018 № 02/264/022/2018-6966.

Согласно указанным свидетельству о государственной регистрации права, выписке из ЕГРН, а также Техническому паспорту от 04.12.2008, составленному Филиалом Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Республике Башкортостан, Нефтепровод является объектом магистрального трубопроводного транспорта, имеет протяженность 34 340 м., условный номер: 02-04-01/038/2009-283, кадастровый номер: 02:47:000000:8449, адрес объекта: Республика Башкортостан, Уфимский район, Кармаскалинский район, Бузовьязовское нм3, д. Таптыково 0,5 км.

Согласно сведениям технического паспорта Нефтепровод имеет инвентарный номер по бухгалтерскому учету - 22046, диаметр - 219x8мм., географически пролегает от д. Сарысаз до д. Авдон (УПСВ-88) через с. Булгаково.

Нефтепровод относится к категории опасных производственных объектов (далее - ОПО) и включен в реестр ОПО.

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - Закон о промышленной безопасности) определяет промышленную безопасность ОПО как состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на ОПО и последствий указанных аварий (абз. 2 ст. 1). Согласно п. 1 ст. 2 указанного закона, а также приложению 1 к данному закону, нефтепроводы относятся к ОПО.

Согласно ч. 1 ст. 3 Закона о промышленной безопасности требования промышленной безопасности - условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в настоящем Федеральном законе, других федеральных законах, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актах Президента РФ, нормативных правовых актах Правительства РФ, а также федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности.

Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Минтопэнерго России 29.04.1992года и постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 22.04.1992 № 9 (далее - Правила охраны магистральных трубопроводов), которые являются обязательными для исполнения предприятиями трубопроводного транспорта, местными органами власти и управления, а также другими предприятиями, организациями и гражданами, производящими работы или какие-либо действия в районе прохождения трубопроводов (п.1.3), установлено, что для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, в размере 25 метров от оси нефтепровода с каждой стороны (п. 4.1), земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил (п. 4.2), в охранной зоне без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается возводить любые постройки и сооружения (п. 4.4).

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» техническое регулирование - правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации; технический регламент - документ, устанавливающий обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования.

Согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЭ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатациии утилизации(сноса) обеспечивается посредством соблюдениятребований настоящего Федеральногозаконаи требований стандартов и сводов правил.

Пунктом 7.15 (с учетом раздела IV «диаметр трубопровода - 300 мм. и менее» таблицы 4) Свода правил «СП36.13330.2012. Сводправил. Магистральныетрубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*», утвержденного Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС (далее - СП 36.13330.2012), установлено, что минимальное расстояние от оси нефтепровода до населенных пунктов, зданий, сооружений составляет 75 метров от оси нефтепровода.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 применение на обязательной основе пункта 7.15 СП 36.13330.2012 обеспечивает соблюдение требований Трального закона от 30.12.2009 № 384-ФЭ «Технический регламент о безопасности зданий 11 кружений».

В соответствии с ч. 1 ст. 74 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности» противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании».

Таким образом, в силу вышеприведенных правовых норм охранная зона нефтепровода составляет 25 метров от оси нефтепровода с каждой стороны, минимальные допустимые расстояния расположения зданий, строений от нефтепроводов диаметром 300 мм. и менее составляет 75 метров от оси нефтепровода с каждой стороны, а в указанных зонах, в целях безопасности для жизни и здоровья людей и обеспечения нормальных безопасных условий эксплуатации нефтепровода запрещено возведение любых строений.

Существование предусмотренных законом требований в части установления для определенных категорий объектов зон минимальных расстояний и охранных зон, недопустимости осуществления в их пределах какого бы то ни было строительства, связано с наличием реальной угрозы нарушения таких прав, возникновения общественно-опасных последствий самим возведением объектов в указанных зонах. Один лишь факт нахождения любых построек или сооружений в зоне минимальных расстояний/охранной зоне создает явную угрозу жизни и здоровью граждан и нарушает права и охраняемые законом интересы организации, принадлежащей нефтепровод.

Данные выводы соответствуют правовой позиции Конституционного суда РФ, изложенной в определении от 06.10.2015 № 2318-О, согласно которой установление особых условий использования земельных участков (которыми являются охранные зоны и зоны минимальных расстояний), и режима осуществления на них хозяйственной деятельности (запрет возведения зданий, строений) направлены не только на обеспечение сохранности объектов трубопроводного транспорта при их эксплуатации, обслуживании и ремонте, но и на предотвращение аварий, катастроф и иных возможных неблагоприятных последствий и тем самым на защиту жизни и здоровья граждан, на обеспечение их безопасности.

В силу п. 1 ст. 263 Гражданского кодекса РФ собственник земельного участка может возводить на нем здания и сооружения, осуществлять их перестройку или снос, разрешать строительство на своем участке другим лицам; эти права осуществляются при условии соблюдения градостроительных и строительных норм и правил, а также требований о целевом назначении земельного участка.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 40 Земельного кодекса РФ собственник земельного участка имеет право возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

Вместе с тем, в нарушение вышеуказанных требований, ООО «СтройВертикаль», являясь собственником ряда земельных участков в с. Булгаково Уфимского района РБ, осуществило строительство отдельных объектов (жилых и нежилых) в границах охранной зоны и зоны минимальных расстояний Нефтепровода. Со стороны ПАО АНК «Башнефть» и/или ООО «Башнефть-Добыча» каких-либо разрешений или согласований на возведение зданий, строений в указанных зонах ограничений Нефтепровода не выдавалось.

Начиная с 2012 года при осуществлении застройки в с. Булгаково ООО СтройВертикаль» неоднократно обращалось в ООО «Башнефть-Добыча» с целью получения технических условий для размещения объектов инфраструктуры в районе соприкосновения с Нефтепроводом и его зонами ограничений.

ООО«СтройВертикаль» были выданы следующие технические условия: от 17.07.2012 № япОО-АМ-06-3080 (подземные коммуникации), от 12.11.2012 № 8000-АМ-06-4937 (автодорога), т 21.03.2013 № 8000-АМ-Об-1114 (канализация), от 24.08.2015 № 8000-АМ-06-03079 (водозабор и водовод) (прилагаются).

Данные технические условия были выданы исключительно в целях размещения объектов инфраструктуры, разрешений на строительство зданий, строений технические условия не содержат, напротив, в них указывается о наличии охранной зоны Нефтепровода (25 метров от оси нефтепровода) и соблюдении расстояния от проектируемых зданий, строений до Нефтепровода не менее 75 метров от оси Нефтепровода (зона минимальных расстояний).

В ходе проводимого ООО «Башнефть-Добыча» мониторинга исполнения технических условий были выявлены факты строительства ООО «СтройВертикаль» жилых и нежилых строений и в охранной зоне и в зоне минимальных расстояний Нефтепровода.

В связи с выявленным фактом возведения ООО «СтройВертикаль» строений в зонах ограничений Нефтепровода по результатам проведенного 28.01.2016 совместного совещания представителей Эксплуатанта Нефтепровода и Застройщика с учетом инициативы последнего было принято решение о предоставлении Застройщиком предложений для устранения выявленных нарушений , которым в этих целях было предложено осуществить вынос Нефтепровода за пределы границ с. Булгаково за счет сил и средств ООО «СтройВертикаль».

В результате сторонами был подписан Сетевой график, в соответствии с которым Застройщик в срок до 15.09.2017 обязался провести необходимые проектно-изыскательские к работы, получить согласования и представить после проведения государственной экспертизы на рассмотрение проект выноса Нефтепровода.

Инициатива ООО «СтройВертикаль» по вопросу выноса Нефтепровода за пределы границ с. Булгаково также подтверждается соответствующей многочисленной перепиской и протоколом Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре от 18.03.2016.

В итоге Сетевой график со стороны Застройщика не был исполнен, действий направленных на вынос Нефтепровода за пределы границ с. Булгаково Застройщиком не было осуществлено.

13.04.2017с участием представителей Эксплуатанта и Застройщика был произведен осмотр территории застройки, по результатам которого в соответствующем акте осмотра отражено наличие возведенных строений в зонах ограничений Нефтепровода.

15.12.2017при участии представителей ООО «Башнефть-Добыча», ООО «СтройВертикаль», Администрации Уфимского района РБ, Государственного комитета РБ по жилищному и строительному надзору с целью фиксации расстояний нахождения от Нефтепровода возведенных Застройщиком строений, привязки строений к конкретным земельным участкам осуществлен осмотр территории застройки.

Осмотр производился с использованием специальных технических средств (трассоискатель, спутниковый GPS-приемник, мерная лента), измерение проводилось от оси Нефтепровода до ближайшей точки строений (угол, стена).

В ходе осмотра зафиксировано нахождение 7-ми возведенных ООО «СтройВертикаль» на земельных участках 02:47:030302:1173, 02:47:030302:1185,02:47:030302:1184, 02:47:030302:1182, 02:47:030302:1183,02:47:030218:583, 02:47:030218:132 в зонах ограничений Нефтепровода строений:

- 1 нежилое строение (канализационно-насосная станция) находится на расстоянии 19,17 м. от оси Нефтепровода,

- 6 жилых строений (4 полностью возведенных дома, 2 дома на стадии возведения) - на расстоянии от 40,75 м. до 60,15 м.

В числе возведенных в зонах ограничений Нефтепровода жилых строений имеется многоэтажный жилой дом № 17А (строительный квартал 15), расположенный на земельном участке ООО «СтроиВертикаль» 02:47:030218:583 и находящийся на расстоянии 40,75 метров от оси Нефтепровода.

При указанных обстоятельствах действия ООО «СтройВертикаль», связанные с возведением строений в зонах ограничений Нефтепровода, являются нарушением требований земельного законодательства, законодательства в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, строительных норм, требований о безопасности зданий и сооружений и пожарной безопасности, а возведенные строения в силу ст. 222 Гражданского кодекса РФ являются самовольными постройками.

Получение собственником земельного участка разрешения на строительство не освобождает такое лицо от соблюдения требований законодательства при строительстве объекта. Строительство должно осуществляться при условии соблюдения градостроительных, строительных, противопожарных и иных норм и правил.

В соответствии с положениями Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулирующими, в том числе последствия и порядок осуществления действий в случае наличия возведенных зданий, строений, сооружений в зонах минимальных расстояний различных объектов (трубопроводы/нефтепроводы и пр.), сохранение зданий, строений, сооружений возможно при реализации технических и (или) технологических решений, в результате которых отсутствует угроза жизни и здоровью граждан и (или) безопасной эксплуатации трубопроводов (ч. 39 ст. 26).

В данный момент ООО «СтройВертикаль» таких решений не представлено.

В данной ситуации окончание строительства жилого дома № 17А в с. Булгаково Уфимского района РБ влечет реальную угрозу безопасности для жизни и здоровья людей и безопасной эксплуатации нефтепровода.

Кроме того, согласно п. 8 ч. 21,15 Градостроительного кодекса Российской Федерации основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство является подача заявления менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство.

Срок действия разрешения на строительство истек 21.09.2017, в то время как Застройщик обратился в Администрацию за продлением срока действия 25.10.2018, то есть по истечении более чем одного года и одного месяца с даты окончания срока действия разрешения на строительство.

Таким образом, учитывая вышеуказанные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что Администрацией МР Уфимский район РБ обоснованно отказано в продлении разрешения на строительство жилого дома № 17А в с. Булгаково Уфимского района РБ.

При таких обстоятельствах, оценив представленные в материалы дела доказательства в совокупности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для признания недействительным решения Администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, выраженного в письме от 07.11.2018 № 11075.

Требования заявителя удовлетворению не подлежат.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина относится на заявителя.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленных ООО "СТРОЙВЕРТИКАЛЬ" требований отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья Ю.С. Зиганшина