Решение от 2 июня 2021 г. по делу № А51-2770/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А51-2770/2021
г. Владивосток
02 июня 2021 года
Резолютивная часть решения объявлена 26 мая 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 02 июня 2021 года.

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Зайцевой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата государственной регистрации: 17.12.2015)

к обществу с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №7» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата государственной регистрации: 15.03.2012)

об обязании передать документацию

третье лицо временный управляющий ФИО2

при участии:

от истца - ФИО3, доверенность №375/20 от 24.12.2020 сроком до 31.12.2021, диплом ДВС 10428051323;

от ответчика, третьего лица - не явились, извещены.

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда» (далее – истец, ООО «ССК «Звезда») обратилось в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №7» (далее – ответчик, ООО «СМУ №7») об истребовании у ответчика исполнительной и рабочей документации путем обязания ответчика передать истцу в течение 20 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу исполнительную документацию по Объекту: по строительству объекта «Создание судостроительного комплекса «Звезда». II очередь строительства, а именно: Общий журнал работ - 1 экз, Журнал входного контроля - 1 экз. Обязании ответчика передать истцу перееденные им для выполнения работ оригиналырабочей документации по Объекту: по строительству объекта «Созданиесудостроительного комплекса «Звезда». II очередь строительства. Сухой док и достроечные цеха». XIV этап строительства. Центр профессиональной подготовки», принятых ООО «СМУ по актам приема-передачи от 22.05.2019, 04.12.2019, 12.12.2019 и накладной № 3 от 21.01.2020 для выполнения работ по Договору от 27.04.2019 № 2019-1452.2-47 по акту приема-передачи, а именно: Генеральный план (01111-ГП) - 1 экз. Архитектурные решения (01111-АР) — 1 экз. Конструкции железобетонные. Часть 1 Конструкции ниже 0.000. (л. 1-53) (01111-1-КЖ1)— 1 экз. Конструкции железобетонные. Часть 2 Конструкции выше 0.000. Книга 1 (л. 54-111) (01111-1-КЖ2) - 1 экз. Конструкции железобетонные. Часть 2 Конструкции выше 0.000. Книга 2 (л. 112-181) (01111-1-КЖ2)-1 экз. Конструкции металлические (01111-1 -КМ) - 1 экз. Тепловые сети. Архитектурно-строительная часть (01111-ТС.АС)- 1 экз. Наружные сети водоснабжения и канализации (0111-HBK) -1 экз. Внутренние системы водоснабжения и канализаций (01111-1 -ВК) - 1 экз Вынос сетей 6 кВ. (01111-ЭС2) - 1 экз. Учебно-производственный корпус. Газоснабжение (01111-1-ГВС)- 1 экз. Технологические решения. Часть 1 Учебно-лабораторный корпус (01111-1-ТХ1) – экз. Технологические решения. Часть 2 Учебно-производственный корпус (01111-1ТХ2) – 1 экз. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Часть 1 Учебно-лабораторный корпус. Книга 1 Листы 1-48 (01111-1-ОВ1.1) – 1 экз. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Часть 1 Учебно-лабораторный корпус. Книга 2 Листы 49-58 (01111-1-ОВ1.1)- 1 экз. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Часть 2 Учебно-производственный корпус. (01111-1-ОВ1.2) - 1 экз. Теплотехнические решения тепловых сетей. Тепловые сети (01111-1-ТС) - 1 экз. Учебно-производственный корпус. Воздухоснабжение (01111-1-ВС)- 1 экз. Система оповещения и управление эвакуацией (01111-1-СОУЭ) - 1 экз. Резервирование теплоснабжения г. Большой Камень с учетом выноса тепловой сети ДУ - 500 из зоны застройки «ЦПП» от УТ (сущ.) уз. 29 до ТК2 (сущ.) - 1 экз. Внеплощадочные тепловые сети. Тепломеханические решения тепловых сетей (01111-1-ТС) - 1 экз. Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханические решения (01111-1-ТМ) - 1 экз. Резервирование теплоснабжения г. Большой Камень, с учетом выноса тепловой сети Ду 500 из зоны застройки «Центра профессиональной подготовки» от УТ (сущ) узел 29 до ТК2 (сущ) (01204-АС) - 1 экз., а также заверенную копию Разрешения на строительство № 25-RU25303000-194-2018-МВР- 1 экз.

Суд в порядке со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определением от 26.04.2021 привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, временного управляющего ответчика ФИО2.

Ответчик, третье лицо, извещенные надлежащим образом в соответствии со статей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в судебное заседание не явились.

Истец в судебном заседании на заявленных требованиях, настаивал в полном объеме, по доводам, изложенным в исковом заявлении, пояснил, что иск заявлен об обязании ответчика передать истцу переданную заказчиком в работу подрядчику рабочую документацию, разрешение на строительство, а также передать заказчику в связи прекращением договора журналы, связанные с производством работ согласно перечню в просительной части иска, который подрядчик обязан вернуть заказчику при прекращении договора.

Ответчик, третье лицо отзывы на исковое заявление не представили.

Заслушав пояснения истца, исследовав и оценив в соответствии со статьями 65, 71 АПК РФ представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в силу следующего.

Между ООО «ССК «Звезда» (далее - Заказчик) и ООО «СМУ № 7» (далее - Подрядчик) заключен договор от 27.04.2019 № 2019-1452.2-47 (далее - Договор) на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту: «Создание судостроительного комплекса 1 «Звезда». II очередь строительства. Сухой док и достроечные цеха». XIV этап строительства. Центр профессиональной подготовки» (далее - Объект).

В соответствии с пунктом 2.1. Договора Подрядчик принял на себя обязательства в установленные сроки, в соответствии с проектной и Рабочей документацией, выданной «В производство работ», и Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) выполнить работы - построить (возвести) указанный Объект.

Согласно пункту 4.1 Договора местом производства работ является: <...>, земельные участки с кадастровыми номерами 25:36:010101:3077 площадью 88 296 м2 и 25:36:010101:3416 площадью 8 962 м2.

В соответствии с пунктом 5.1. Договора цена договора определяется в соответствии с Расчетом стоимости работ и услуг составляет 1 227 749 687 рублей 50 копеек, в том числе НДС 20 % 204 624 947 рублей 92 копейки.

Начальный и конечный сроки выполнения строительно-монтажных работ определены сторонами в Графике выполнения работ (далее - ГПР), являющимся Приложением № 3 к Договору (в редакции дополнительного соглашения № 2 от 04.04.2020 к Договору).

Согласно ГПР, Подрядчик допустил просрочку выполнения работ. Как указал истец и не опроверг ответчик, с 28.04.2020 работы по строительству Объекта не производились. В связи с нарушением Подрядчиком принятых на себя обязательств выполнить работы, в установленный Договором срок, просрочкой предоставления Подрядчиком банковской гарантии возврата аванса, предоставлением Подрядчиком недействительной банковской гарантии возврата аванса, Заказчик на основании пункта 20.2. Договора, части 2 статьи 431.2, части 2 статьи 715 ГК РФ в одностороннем порядке отказался от Договора (письмо ООО «ССК «Звезда» от 28.05.2020 № 10510).

При отказе от Договора Заказчиком были заявлены требования в течение 10 (десяти) дней с момента получения данного уведомления передать Заказчику полученную от заказчика по актам приема-передачи проектную (рабочую) документацию для выполнения работ, а также исполнительную документацию, а именно журналы работ, что предусмотрено пунктом 20.7.3 договора.

Поскольку возврат проектной и исполнительной документации не произведен, истцом направлено требование в адрес ответчика о возврате данных документов.

Оставление указанного требования без удовлетворения явилось основанием для обращения истца с рассматриваемым иском в суд.

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется способами, предусмотренными законом, в том числе путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

К правоотношениям сторон настоящего спора подлежат применению нормы главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Согласно пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчик) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со статьей 726 ГК РФ подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором, в частности исполнительную документацию.

В силу положений, предусмотренных статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с частью 11.1 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ также предусмотрено, что после окончания строительства объекта капитального строительства лицо, осуществляющее строительство, обязано передать застройщику такого объекта результаты инженерных изысканий, проектную документацию, акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства, иную документацию, необходимую для эксплуатации такого объекта.

Согласно абзаца 3 подпункта 7.3.3.1. пункта 7.3.3. Договора передача исполнительной документации предусматривает перечень документов, в том числе общий журнал работ, а также специальные журналы работ и журналы авторского надзора.

В соответствии с пунктом 1, 3 раздела Б.1 Приложения № Б (Примерный перечень исполнительной документации на обтцестррительные работы) СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, общий и специальные журналы работ отнесены к исполнительной документации.

Пунктом 8.1.4 СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01- 2004 на лицо, осуществляющее строительство, возложена обязанность по факту выполнения строительно-монтажных работ осуществлять формирование и комплектацию исполнительной документации.

Обязанность по ведению Подрядчиком исполнительной документации также предусмотрена частью 6 статьи 52 ГрК РФ.

Общий журнал работ (форма КС-6) утвержден Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 и применяется для учета выполнения строительно-монтажных работ; он является основным первичным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства строительно-монтажных работ.

В силу абзаца 2 пункта 3 РД-11-05-2007 специальные журналы работ, в которых ведется учет выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, являются документами, отражающими выполнение отдельных видов работ строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства.

Согласно пункта 10 РД-11 -05-2007 специальные журналы работ ведет уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, путем заполнения его граф начиная с даты выполнения отдельного вида работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства до даты фактического окончания выполнения отдельного вида таких работ.

В силу пункта 11 РД-11-05-2007 после завершения выполнения отдельных видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства заполненные специальные журналы работ передаются застройщику или заказчику.

Поскольку ведение указанных журналов осуществляет подрядчик, то они должны находиться у него.

Общий журнал работ и специальные журналы работ, в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, подрядчик обязан был вести с момента начала работ и до их завершения, а после выполнения и сдачи работ передать заказчику.

Кроме того, для выполнения работ по договору заказчиком была передана в производство работ подрядчику рабочая документация, а также

Разрешение на строительство № 25-RU25303000-194-2018-МВР- 1 экз с согласно актам приема-передачи от 22.05.2019, 04.12.2019, 12.12.2019 и накладной № 3 от 21.01.2020.

Ввиду прекращения договора в связи с отказом от него заказчика подрядчик должен был вернуть указанную исполнительную и рабочую документацию заказчику.

Также у ответчика отсутствуют основания для удержания переданной ему заказчиком по акту приема-передачи заверенной копии Разрешения на строительство № 25-RU25303000-194-2018-МВР, основания для оставления которого у подрядчика также отсутствуют в силу пункта 20.7.3 договора.

Как указал истец, указанная документация необходима для продолжения выполнения работ иным подрядчиком и ввода объекта в эксплуатацию.

Ответчик в нарушение статьи 65 АПК РФ доказательств, опровергающих заявленные требования.

В силу части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

В силу части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

С учетом изложенного исковые требования подлежат удовлетворению, документация передаче истцу в указанный им срок, который ответчиком также не оспорен.

По результатам рассмотрения спора, судебные расходы по уплате государственной пошлины в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №7 в течение 20 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу передать обществу с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда» исполнительную документацию по Объекту: по строительству объекта «Создание судостроительного комплекса «Звезда». II очередь строительства, а именно: Общий журнал работ - 1 экз, Журнал входного контроля - 1 экз.

Обязать ООО «СМУ № 7» передать ООО «ССК «Звезда» оригиналырабочей документации по Объекту: по строительству объекта «Созданиесудостроительного комплекса «Звезда». II очередь строительства. Сухой док и достроечные цеха». XIV этап строительства. Центр профессиональной подготовки», принятых ООО «СМУ по актам приема-передачи от 22.05.2019, 04.12.2019, 12.12.2019 и накладной № 3 от 21.01.2020 для выполнения работ по Договору от 27.04.2019 № 2019-1452.2-47 по акту приема-передачи, а именно: Генеральный план (01111-ГП) - 1 экз. Архитектурные решения (01111-АР) — 1 экз. Конструкции железобетонные. Часть 1 Конструкции ниже 0.000. (л. 1-53) (01111-1-КЖ1)— 1 экз. Конструкции железобетонные. Часть 2 Конструкции выше 0.000. Книга 1 (л. 54-111) (01111-1-КЖ2) - 1 экз. Конструкции железобетонные. Часть 2 Конструкции выше 0.000. Книга 2 (л. 112-181) (01111-1-КЖ2)-1 экз. Конструкции металлические (01111-1 -КМ) - 1 экз. Тепловые сети. Архитектурно-строительная часть (01111-ТС.АС)- 1 экз. Наружные сети водоснабжения и канализации (0111-HBK) -1 экз. Внутренние системы водоснабжения и канализаций (01111-1 -ВК) - 1 экз Вынос сетей 6 кВ. (01111-ЭС2) - 1 экз. Учебно-производственный корпус. Газоснабжение (01111-1-ГВС)- 1 экз. Технологические решения. Часть 1 Учебно-лабораторный корпус (01111-1-ТХ1) – экз. Технологические решения. Часть 2 Учебно-производственный корпус (01111-1ТХ2) – 1 экз. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Часть 1 Учебно-лабораторный корпус. Книга 1 Листы 1-48 (01111-1-ОВ1.1) – 1 экз. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Часть 1 Учебно-лабораторный корпус. Книга 2 Листы 49-58 (01111-1-ОВ1.1)- 1 экз. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Часть 2 Учебно-производственный корпус. (01111-1-ОВ1.2) - 1 экз. Теплотехнические решения тепловых сетей. Тепловые сети (01111-1-ТС) - 1 экз. Учебно-производственный корпус. Воздухоснабжение (01111-1-ВС)- 1 экз. Система оповещения и управление эвакуацией (01111-1-СОУЭ) - 1 экз. Резервирование теплоснабжения г. Большой Камень с учетом выноса тепловой сети ДУ - 500 из зоны застройки «ЦПП» от УТ (сущ.) уз. 29 до ТК2 (сущ.) - 1 экз. Внеплощадочные тепловые сети. Тепломеханические решения тепловых сетей (01111-1-ТС) - 1 экз. Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханические решения (01111-1-ТМ) - 1 экз. Резервирование теплоснабжения г. Большой Камень, с учетом выноса тепловой сети Ду 500 из зоны застройки «Центра профессиональной подготовки» от УТ (сущ) узел 29 до ТК2 (сущ) (01204-АС) - 1 экз., а также заверенную копию Разрешения на строительство № 25-RU25303000-194-2018-МВР- 1 экз.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №7» 6 000 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.


Судья Зайцева Л.В.