Решение от 4 декабря 2019 г. по делу № А55-38446/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ


04 декабря 2019 года

Дело №

А55-38446/2018


Резолютивная часть решения объявлена 27 ноября 2019 года

Решение в полном объеме изготовлено 04 декабря 2019 года

Арбитражный суд Самарской области

в составе

судьи Каленниковой О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании 27 ноября 2019 года дело по иску

Научно-производственного коммерческого Закрытого акционерного общества "Универсал", Россия 445041, г. Тольятти, Самарская область, ул. Куйбышева д. 21

к Федеральному казенному учреждению "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", Россия 440000, г. Пенза, Пензенская область, ул. Кураева д. 1а

об устранении нарушений и обязании внести изменения в проектную документацию

третьи лица:

1. Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта Российской Федерации, Москва 129085 ул. Бочкова 4;

2. Администрация городского округа Тольятти, 445011, <...>;

3. Открытое Акционерное Общество «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гипродорнии» в лице Саратовского филиала, 410044, <...>.

4. Федеральное Автономное Учреждение "Главгосэкспертиза России", 101000 Москва город, переулок Фуркасовский дом 6 , ОГРН: <***>;

5. Акционерное общество «Волгомост», 129626 Москва город, улица Павла Корчагина дом 2 офис 1801, ОГРН: <***>.

6. Гаражный потребительский кооператив №44 «Универсал», 445041 <...> ОГРН: 1036301056560.

при участии в заседании представителей:

от истца - представитель ФИО2, доверенность от 17.10.2018,

от ответчика - представитель ФИО3, доверенность от 19.08.2019,

ФИО4, доверенность от 07.02.2019,

от третьих лиц:

1 - не явился, извещен

2 - не явился, извещен

3 - не явился, извещен

4 - не явился, извещен

5 - не явился, извещен

от иных лиц – ФИО5 эксперт, паспорт,



Установил:

Научно-производственное коммерческое Закрытое акционерное общество «УНИВЕРСАЛ» обратилось в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к Федеральному казенному учреждению «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» с требованиями:

1. Об устранении нарушении? прав НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ», допущенных при строительстве объекта: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Самарская область» в районе объектов недвижимости, расположенных по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Куйбышева, 21, а именно:

обеспечить расположение съезда строящийся автомобильной дороги М-5 на нормативно-допустимом расстоянии от входа в здание автосалона НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» не менее 6 м;

обеспечить строительство тротуара, подъездного пути, пешеходного прохода граждан, включая маломобильных групп населения, к входу в помещение автосалона НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» вдоль ул. Магистральная, западнее многофункционального комплекса;

обеспечить отвод ливневых и паводковых вод от объектов НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ», направив его от здания многофункционального комплекса НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ», изменить поперечный уклон строящегося съезда с автомобильной дороги М-5 вдоль ул.Магистральная в направлении Москва - Самара;

обеспечить отвод ливневых и паводковых вод с существующего проезда, расположенного южнее здания автосалона НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ», между земельным участком НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» с кадастровым номером 63:09:0201060:16167 и воинской частью, примыкающего к строящийся автомобильной дороге.

2. Об обязании ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» внести изменения в проектную и рабочую документации по объекту: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Самарская область», предусмотрев в районе объектов недвижимости, расположенных по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Куйбышева, 21:

обеспечить расположение съезда строящийся автомобильной дороги М-5 на нормативно-допустимом расстоянии от входа в здание автосалона НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» не менее 6 м;

обеспечить строительство тротуара, подъездного пути, пешеходного прохода граждан, включая маломобильных групп населения, к входу в помещение автосалона НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» вдоль ул.Магистральная западнее многофункционального комплекса;

обеспечить отвод ливневых и паводковых вод от объектов НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ», направив его от здания многофункционального комплекса НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ», изменить поперечный уклон строящегося съезда с автомобильной дороги М-5 вдоль ул.Магистральная в направлении Москва - Самара;

обеспечить отвод ливневых и паводковых вод с существующего проезда, расположенного южнее здания автосалона НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ», между земельным участком НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» с кадастровым номером 63:09:0201060:16167 и воинской частью, примыкающего к строящийся автомобильной дороге.

Истец обосновывает свои требования ссылкой на то, что строительство транспортной развязки производится с нарушением прав и законных интересов НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ», являющегося собственником объектов недвижимости, в том числе автосалона, расположенных по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Куйбышева, 21, в непосредственной близости с территорией, на которой ведутся работы по строительству линейного объекта. При этом объекты недвижимости НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» были правомерно созданы и права на них зарегистрированы еще до начала строительных работ, а также до даты утверждения документации по планировке территории, связанной с объектом строительства.

По мнению Истца, в результате строительства транспортной развязки у НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» возникли препятствия в пользовании земельными участками и объектами недвижимости, расположенными на соответствующих земельных участках. Истец утверждает, что работа автосалона и станции технического обслуживания оказалась полностью парализованной. Это вызвано, в том числе тем, что автодорога прокладывается на недопустимо близком расстоянии от здания автосалона и здания многофункционального комплекса. При этом не предусматриваются необходимые при строительстве автомобильной дороги места остановки общественного и личного автотранспорта, пешеходного прохода покупателей и маломобильных групп населения, тротуары, подъездные пути к существующим зданиям, а также съезды на существующие дороги, места прохода покупателей к главному входу в помещение автосалона НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ». Кроме того, уклон строящейся автомобильной дороги направлен в сторону здания многофункционального комплекса, что в процессе эксплуатации автодороги будет способствовать стоку воды под фундамент здания и его разрушению.

Ответчик с исковыми требованиями не согласен по обстоятельствам, изложенным в отзыве. В том числе ответчик ссылается на то, что проектная документация была разработана Саратовским филиалом ОАО «Гипродорнии» и на основании положительных заключений ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 18.11.2013 № 1093-13/ГГЭ-7898/04 и № 1096-13/ГГЭ-7898/10, утверждена распоряжением Федерального дорожного агентства от 14.01.2014 № 46-р. В 2014 году заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту с подрядной организацией АО «Волгомост». Объект расположен на земельных участках в соответствии с актами от 29.11.2011 № 76 и № 77 «О выборе земельных участков для строительства объекта капитального строительства – транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5» «Урал». Схемы расположения участков на кадастровом плане территории для строительства транспортной развязки утверждены постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.11.2011 № 3741-п/1 и 3742-п/2. Градостроительный план земельного участка № RU 63302000-00000000000001374 утверждён распоряжением заместителя мэра г.о.Тольятти от 25.10.2013 № 7181-р/5. Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0201060:16208 был предоставлен ответчику в постоянное (бессрочное) пользование в соответствии с документацией по планировке территории, утвержденной распоряжением Росавтодора от 02.12.2015 № 2324-р, и на основании распоряжения Росавтодора от 04.04.2016 № 533-р «О предоставлении земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование ФКУ «Поволжуправтодор». Документация по планировке территории согласована с мэрией городского округа Тольятти 12.10.2015.

По мнению ответчика, учитывая наличие положительных заключений ФАУ «Главгосэкспертиза России», проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту соответствуют требованиям технических регламентов. При выполнении строительно-монтажных работ подрядной организацией АО «Волгомост» и иными субподрядными организациями соблюдаются требования действующей нормативно-технической документации.

Определением от 18.01.2019 Арбитражным судом Самарской области к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требовании? относительно предмета спора, привлечены Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта Российской Федерации, Администрация городского округа Тольятти, ОАО «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гипродорнии» в лице Саратовского филиала.

Определением от 18.01.2019 Арбитражный суд Самарской области привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требовании? относительно предмета спора, Федеральное автономное учреждение «Главгосэкспертиза России», Акционерное общество «Волгомост».

От Администрации городского округа Тольятти в дело представлен отзыв, содержащий информационные сведения относительно строительства объекта: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Самарская область».

ФАУ «Главгосэкспертиза России» представило в материалы дела пояснения, в которых, в том числе, отражено, что государственная экспертиза проводилась в отношении проектной документации объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Самарская область», разработка которой осуществлялась на основании выданных в установленном порядке уполномоченными органами документами на земельный участок. Оценка документов на соответствие не относится к предмету государственной экспертизы и не входит в компетенцию учреждения.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 20.06.2019 по ходатайству НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» по делу назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Проведение экспертизы поручено эксперту Автономной некоммерческой организации «Институт судебной строительно-технической экспертизы» ФИО5 - советнику государственной Российской академии архитектуры и строительных наук, доктору технических наук, доценту, инженеру-строителю, эксперту, аттестованному Минстроем России, стаж работы в строительной отрасли с 1976 года.

На разрешение эксперта были поставлены следующие вопросы:

1. Соответствует ли требованиям законодательства, строительным нормам и правилам, градостроительным, техническим регламентам, инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, проектная документация на строительство объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Самарская область» в части примыкания съезда с автомобильной дороги вдоль улицы Магистральная к существующим объектам недвижимости НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ», расположенным по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Куйбышева, 21.

2. В случае если при ответе на вопрос № 1 будет выявлено несоответствие строительным нормам и правилам, перечислить все установленные нарушения со ссылками на положения нарушенных нормативных актов.

3. Являются ли нарушения, перечисленные при ответе на вопросы № 2, устранимыми. В случае если выявленные нарушения являются устранимыми, указать возможные способы устранения таких нарушении?.

4. Влияют ли нарушения, перечисленные при ответе на вопрос № 2, на безопасную эксплуатацию объектов недвижимости НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» по их первоначальному назначению, расположенных по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Куйбышева, 21.

5. Соответствует ли размещение объектов недвижимости НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ», расположенных по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Куи?бышева, 21, требованиям законодательства, строительным нормам и правилам, градостроительным, техническим регламентам на дату ввода их в эксплуатацию.

Эксперт был предупрежден об уголовной ответственности по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации за дачу заведомо ложного заключения.

В связи с назначением экспертизы производство по делу было приостановлено определением Арбитражного суда Самарской области от 20.06.2019.

От Федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» 04.07.2019 поступило ходатайство об отводе эксперта.

В целях рассмотрения ходатайства ответчика от 04.07.2019 суд назначил судебное заседание. Ответчик и третьи лица явку представителей в судебное заседание не обеспечили. От ответчика 17.07.2019 поступило письменное ходатайство о вызове в судебное заседание в качестве свидетелей ФИО4 и ФИО6, которые, по мнению ответчика, располагают сведениями о личной заинтересованности ФИО5

Суд отказал в удовлетворении ходатайства ответчика о вызове в судебное заседание в качестве свидетелей ФИО4 и ФИО6, поскольку в деле отсутствуют доказательства того, что свидетельские показания названных лиц могут служить для суда безусловным источником объективной информации относительно заявленного ходатайства.

Рассмотрев ходатайство ответчика, суд отказал в отводе эксперта Автономной некоммерческой организации «Институт судебной строительно-технической экспертизы» ФИО5 от проведения судебной строительно-технической экспертизы по делу № А55-38446/2018, сделав вывод о том, что в материалах дела не имеется доказательств, прямо или косвенно подтверждающих заинтересованность ФИО5 в исходе дела. Более того, за дачу заведомо ложного заключения эксперт несет уголовную ответственность, о чем он был предупрежден арбитражным судом.

В материалы дела 15.08.2019 от Автономной некоммерческой организации «Институт судебной строительно-технической экспертизы» поступило Заключение эксперта № 2019/3 по делу № А55-38446/2018.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 23.08.2019 производство по делу было возобновлено.

С учетом полученного экспертного заключения от НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» 26.09.2019 поступило ходатайство об уточнении предмета исковых требовании?.

В порядке ст. 49 Арбитражного кодекса Российской Федерации определением от 25.10.2019 арбитражным судом принято уточнение предмета иска, в соответствии с которым исковые требования считаются заявленными в следующей редакции:

Обязать Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» не позднее выдачи ему разрешения на ввод строящегося объекта в эксплуатацию устранить нарушения прав НПК Закрытого акционерного общества «УНИВЕРСАЛ», допущенные при строительстве объекта: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска.

Строительство транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Самарская область» в районе объектов недвижимости, расположенных по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Куи?бышева, 21, а именно:

обеспечить минимальное расстояние 5 м от линии застройки существующих объектов недвижимости, расположенных по адресу: <...> вдоль улицы Магистральная до края основной проезжей части (бордюра) съезда № 10 с автодороги М-5 Урал;

обеспечить строительство тротуара, подъездного пути, пешеходного прохода граждан, включая маломобильных групп населения, к входу в помещение автосалона НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» вдоль ул.Магистральная западнее многофункционального комплекса;

обеспечить отвод ливневых и паводковых вод от объектов ЗАО НПК «УНИВЕРСАЛ», направив его от здания многофункционального комплекса ЗАО НПК «УНИВЕРСАЛ», изменить поперечный уклон строящегося съезда с автомобильной дороги М-5 вдоль ул.Магистральная в направлении Москва - Самара;

обеспечить отвод ливневых и паводковых вод с существующего проезда, расположенного южнее здания автосалона ЗАО НПК «УНИВЕРСАЛ», между земельным участком НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» с кадастровым номером 63:09:0201060:16167 и воинской частью, примыкающего к строящийся автомобильной дороге.

Обязать Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда по арбитражному делу № А55-38446/2018 внести изменения в проектную и рабочую документации по объекту: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Самарская область» в районе объектов недвижимости, расположенных по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Куйбышева, 21, которые позволят:

обеспечить минимальное расстояние 5 м от линии застройки существующих объектов недвижимости, расположенных по адресу: <...> вдоль улицы Магистральная до края основной проезжей части (бордюра) съезда № 10 с автодороги М-5 Урал;

обеспечить строительство тротуара, подъездного пути, пешеходного прохода граждан, включая маломобильных групп населения, к входу в помещение автосалона НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» вдоль ул.Магистральная западнее многофункционального комплекса;

обеспечить отвод ливневых и паводковых вод от объектов ЗАО НПК «УНИВЕРСАЛ», направив его от здания многофункционального комплекса ЗАО НПК «УНИВЕРСАЛ», изменить поперечный уклон строящегося съезда с автомобильной дороги М-5 вдоль ул.Магистральная в направлении Москва - Самара;

обеспечить отвод ливневых и паводковых вод с существующего проезда, расположенного южнее здания автосалона ЗАО НПК «УНИВЕРСАЛ», между земельным участком НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» с кадастровым номером 63:09:0201060:16167 и воинской частью, примыкающего к строящийся автомобильной дороге.

От Гаражного потребительского кооператива № 44 «Универсал» 03.09.2019 в суд поступило ходатайство о его вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельного требования относительно предмета спора, поскольку решение по делу может повлиять на его права как собственника объектов недвижимости по адресу: <...>, расположенных в непосредственной близости с территорией, на которой осуществляется строительство автодороги.

Суд удовлетворил ходатайство ГПК № 44 «Универсал» и привлек его к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требовании? относительно предмета спора определением от 02.10.2019.

В судебное заседание для дачи пояснении? по экспертному заключению и ответы на вопросы лиц, участвующих в деле, был вызван эксперт Автономной некоммерческой организации «Институт судебной строительно-технической экспертизы» ФИО5.

В судебном заседании 27.11.2019 представитель НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» поддержал исковые требования, представители ответчика возражали против их удовлетворения, просили в иске отказать.

Представители третьих лиц в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены.

Эксперт, присутствовавший в судебном заседании 27.11.2019, дал необходимые пояснения по экспертному заключению, ответил на вопросы сторон и суда.

Представителем ответчика в судебном заседании 27.11.2019 заявлены устные ходатайства о проведении повторной экспертизы и вызове специалиста. Суд отказал в удовлетворении названных ходатайств в связи с отсутствием правовых оснований, предусмотренных статьями 87 и 55.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для назначения повторной экспертизы и вызова специалиста.

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов, изложенных в исковом заявлении, отзывах на иск, пояснениях третьих лиц, заслушав объяснения сторон, присутствующих в судебном заседании, принимая во внимание результаты судебной строительно-технической экспертизы, суд считает исковые требования НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ»подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, Федеральным казенным учреждением «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» осуществляются работы по строительству и реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, а также по строительству транспортной развязки на 974 км автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Самарская область.

Документация по планировке территории утверждена распоряжением Федерального дорожного агентства от 02.12.2015 № 2324-р «Об утверждении документации по планировке территории объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Самарская область».

Проектная документация разработана Саратовским филиалом ОАО «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «ГИПРОДОРНИИ».

Строительные работы проводятся вблизи объектов недвижимости, расположенных по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Куйбышева, 21.

Материалами дела подтверждается, что НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ», является собственником объектов недвижимости, расположенных по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Куйбышева, 21.

В частности, НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» является собственником земельного участка площадью 963 кв. м, кадастровый номер 63:09:0201060:16167, расположенного по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Куйбышева, запись регистрации права собственности 63-63/009-63/009/500/2015-5829/1 от 15.06.2015. Согласно кадастровой выписке о земельном участке разрешенное использование участка: «объекты по продаже автомобильного транспорта, в том числе автосалоны» (т.1, л.д. 41; т. 39, л.д.5-27).

На данном земельном участке расположено здание, где находится нежилое помещение НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ», используемое под автосалон, площадью 732,6 кв. м, право собственности на которое было зарегистрировано за НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» 24.12.2009, запись регистрации 63-63-09/107/2009-608 (т.39, л.д. 60).

НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» совместно с ГПК № 44 «Универсал» на основании договора аренды от 05.11.2014 № 118-2014(2014-2063), заключенного с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области, пользуется земельным участком площадью 18 906 кв. м, кадастровый номер 63:09:0201060:14500, что подтверждается записью в Едином государственном реестре недвижимости от 26.11.2014 № 63-63-09/655/2014-926 (т.1, л.д. 28-40).

Согласно пункту 1.2 договора аренды от 05.11.2014 № 118-2014(2014-2063) на указанном земельном участке находятся, в том числе, следующие объекты недвижимости, принадлежащие на праве собственности НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ»:

нежилые помещения, комнаты №№ 1, 2, 3 на 1 этаже; комнаты №№ 1, 2, 3 на 2 этаже, в здании лит.А, площадью 1032,10 кв. м, запись регистрации в ЕГРН № 63-09-1/1999-22134 от 27.09.1999, прилегающие к зданию автосалона, имеющие с ним общий вход и предназначенные для размещения выставочного зала автосалона;

нежилые помещения в здании лит.А4, комнаты №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, л. кл. на 1 этаже; комнаты №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 2 этаже, площадью 709,60 кв. м, запись регистрации в ЕГРН № 63-09-1/1999-22135 от 27.09.1999;

нежилое помещение площадью 3392,70 кв. м, запись регистрации в ЕГРН № 63-63-09/107/2009-609 от 24.12.2009, которое примыкает к автосалону и предназначено для размещения станции технического обслуживания (т.39, л.д. 59).

Истец указал, что первые два объекта недвижимости построены в 1999 году, что подтверждается Актом приемки законченного строительством объекта от 09.07.1999, копию которого представил в материалы дела (т.1 л.д. 37-40).

Нежилое помещение площадью 3392,70 кв.м. построено в 2009 году, что подтверждается Актом приемки законченного строительством объекта от 10.03.2009, Разрешением на ввод объекта в эксплуатацию № RU63302000-17 от 18.06.2009 (т.1, л.д. 19-26).

Фактически здание, где расположен автосалон НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ», представляет собой многофункциональный комплекс, предназначенный для осуществления деятельности по продаже автомобилей.

Материалами дела также подтверждается, что за НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» зарегистрировано право собственности на:

асфальтобетонную площадку площадью 94,8 кв. м по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, юго-западнее здания, имеющего адрес: ул.Куйбышева, д.21, запись регистрации в ЕГРН 63-63-09/058/2010-117 от 24.06.2010 (т.1. л.д. 27; т. 39, л.д.51).;

асфальтобетонную площадку, площадь застройки 354,30 кв. м, инвентарный номер 110457, литер Z9, по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, севернее здания, имеющего адрес: ул.Куйбышева, д.21, строен.2, запись регистрации в ЕГРН 63-63-09/083/2011-254 от 15.08.2011 (т.39; л.д. 50).

Таким образом, названные выше объекты недвижимого имущества НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» были построены, введены в эксплуатацию и права на них зарегистрированы в установленном законом порядке ранее, чем начались работы по строительству автомобильной дороги, а также утверждена необходимая документация в отношении объекта строительства.

Истец указал, что в результате нарушений, допущенных при строительстве автомобильной дороги, у НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» возникли препятствия в пользовании земельными участками и объектами недвижимости, расположенными на обозначенных выше земельных участках. Названные обстоятельства подтверждаются, в том числе выводами, содержащимися в Заключении эксперта.

В Заключении эксперта № 2019/3, представленном в материалы дела по результатам проведения назначенной судебной строительно-технической экспертизы, сделаны следующие выводы по поставленным перед экспертом вопросам (т.24-25).

Выводы по вопросу № 1:

1.1. Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания на строительство объекта: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Самарская область» в части примыкания съезда № 10 с автомобильной дороги вдоль улицы Магистральная к существующим объектам недвижимости НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ», расположенным по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Куйбышева, 21, не соответствуют требованиям законодательства, национальным стандартам, строительным нормам и сводам правил, техническим регламентам в области градостроительной деятельности, в результате которых не обеспечивается на обязательной основе соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент по безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009.

1.2. Проектная документация на строительство объекта: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Самарская область» в части примыкания съезда № 10 с автомобильной дороги вдоль улицы Магистральная к существующим объектам недвижимости НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ», расположенным по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Куйбышева, 21, разработана на основании инженерных изысканий, которые не соответствуют требованиям законодательства.

1.3. Проектная документация на строительство объекта: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Самарская область» в части примыкания съезда № 10 с автомобильной дороги вдоль улицы Магистральная к существующим объектам недвижимости НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ», расположенным по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Куйбышева, 21, не соответствуют требованиям законодательства, национальным стандартам, строительным нормам и сводам правил, техническим регламентам в области градостроительной деятельности, в результате которых не обеспечивается на обязательной основе соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент по безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009.

Выводы по вопросу № 2:

При выполнении инженерных изысканий, проектных работ по строительству съезда № 10 с автодороги М-5 Урал установлены нарушения нормативных актов. Нарушены:

1. Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ, ФЗ-257 - пункты: п.1, п.2 ст.16;

2. Градостроительный кодекс РФ - пункты, статьи: п.3 ст.39; п.2 ст.40; п.2 ст.43; п.6 ст.46.1; п.1, 4.1. 5, ст. 47; п.п.1 п.6 ст. 48; п.11 ст.48;

3. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» - пункты, статьи: п.6 ст.3; п.1, 5 ст.15;

4. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» - пункты, статьи: п.34; п.35; п.38;

5. СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения - пункты, статьи: п.5.1; п.5.2; 5.4; 6.23;

6. СНиП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства - пункты, статьи: п.4.1; п.5.1; п.5.70; п.5.74; п.5.172 - 5.175; п.5.189 - 5.192; п.6.11 - 6.13; 7.9; 8.9-8.10; Приложение Д (обязательное);

7. СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330-2016) Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений - п.6.19.

Выводы по вопросу № 3:

3.1. Нарушения градостроительных регламентов, перечисленных при ответе на вопрос № 2 являются устранимыми.

3.2. Возможные способы устранения выявленных нарушений, перечисленных при подготовке ответов на вопрос № 2:

3.2.1. Выполнить комплекс инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий, обследование существующих объектов недвижимости, расположенных по адресу: <...> вдоль ул.Магистральная и строящегося съезда № 10 с автомагистрали М-5 Урал, в соответствии с градостроительными регламентами.

3.2.2. Выполнить технико-экономическое обоснование вариантов устранения нарушенных градостроительных регламентов и согласовать выбранный вариант с собственниками объектов недвижимости вдоль съезда № 10 с автодороги М-5 Урал, имеющих адрес: ул.Куйбышева 21, г.Тольятти.

3.2.3. Внести изменения в проектную и рабочую документацию, выполнить корректировку проектной документации по реконструкции и строительству автодороги М-5 Урал, съезда № 10 с автодороги М-5 Урал в соответствии с проведенными инженерно-геодезическими и инженерно-геологическими изысканиями, обследованием существующих объектов недвижимости, расположенных по адресу: <...> и строящегося съезда № 10 с автодороги М-5 Урал, с учетом выбранного варианта устранения выявленных нарушений градостроительных регламентов, в том числе:

а) Устранить негативное техногенное влияние строящегося съезда № 10 с автомагистрали М-5 Урал по ул. Магистральная на существующие объекты недвижимости, расположенные по адресу: <...>;

б) Обеспечить расположение строящегося съезда № 10 с автомобильной дороги М-5 Урал на нормативно-допустимом расстоянии от входа в здание автосалона Универсал не менее 5 м, с устройством подпорной стенки вдоль бордюра съезда из буронабивных свай с глубиной заложения ниже фундаментов погребов, имеющих отметку минус 5.2 м;

в) Обеспечить строительство тротуара, подъездного пути для покупателей, пешеходного прохода граждан, включая маломобильных групп населения, к входу в помещение автосалона НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» вдоль ул. Магистральная с западной стороны существующих объектов недвижимости, расположенных по адресу: <...>;

г) Обеспечить отвод ливневых и паводковых вод от существующих объектов недвижимости, расположенных по адресу: <...>, направив его существующих объектов недвижимости к строящемуся съезду № 10 с автодороги М-5 Урал.

д) Изменить поперечный уклон строящегося съезда № 10 с автомобильной дороги М-5 Урал по ул.Магистральная в направлении Москва - Челябинск к эстакаде М-5 от существующих объектов недвижимости, расположенных по адресу: <...>.

е) Обеспечить отвод ливневых и паводковых вод от Автосалона Универсал и существующего проезда в воинскую часть, парковки легковых автомобилей для клиентов автосалона, расположенных южнее здания Автосалона Универсал, между Автосалоном Универсал и строящимся съездом № 10 с автодороги М-5 Урал.

3.2.4. Выполнить государственную экспертизу согласованного варианта проектной документации собственниками объектов недвижимости вдоль съезда № 10 с автодороги М-5 Урал, имеющих адрес: ул. Куйбышева 21, г.Тольятти.

3.2.5. Разработать рабочую документацию по устранению нарушений градостроительных регламентов и согласовать её с собственниками объектов недвижимости вдоль съезда № 10 с автодороги М-5 Урал, имеющих адрес: ул. Куйбышева 21, г.Тольятти.

3.2.6. Выполнить и сдать строительно-монтажные работы по согласованной рабочей документации, в т.ч. собственникам объектов недвижимости вдоль съезда № 10 с автодороги М-5 Урал, имеющих адрес: ул. Куйбышева 21, г.Тольятти.

Выводы по вопросу № 4:

1. Перечисленные при ответе на вопрос № 2 нарушения влияют на безопасную эксплуатацию объектов недвижимости НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» по их первоначальному назначению, расположенных по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул. Куйбышева, 21.

2. Невозможна безопасная эксплуатация существующего недвижимого комплекса Дилерского центра LADA – Автосалона НПК ЗАО «Универсал», расположенных по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Куйбышева 21, с учетом дорожной деятельности, выявленных нарушений в проектных решениях по строительству съезда № 10 с автомобильной дороги М-5 «Урал», включая объекты недвижимости:

2.1. Здание Автосалона, литер А12, площадью 732,6 м2, КН 63:09:0201060:834:120/4;

2.2. Демонстрационный зал, литер А2, площадью 1032,1 м2, КН 63:09:0201060:834:14484;

2.3. Асфальтобетонная площадка, литер Z3, площадью 94,8 м2, КН 63:09:0201060:0:1249,

не возможна по своему первоначальному назначению, в настоящее время из-за дорожной деятельности по строительству съезда № 10 с автомобильной дороги М-5 «Урал», ни после завершения строительства транспортной развязки на 974 км в г. Тольятти.

3. Из-за невозможности пешеходного подхода–входа покупателей через главный вход в помещение Автосалона, остановки общественного и личного транспорта для эксплуатации существующего единого недвижимого комплекса Дилерского центра LADA по своему назначению, у НПК ЗАО «Универсал» отсутствует возможность соблюдения требований действующих градостроительных регламентов, законодательства РФ, установленных стандартов и требований АВТОВАЗА к Дилеру LADA.

4. Требуется закрытие и / или ликвидация Автосалона НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» (Дилерского центра LADA), расположенного по адресу: <...> в связи с невозможностью эксплуатации его по своему назначению.

Вывод по вопросу № 5:

Объекты недвижимости НПК ЗАО «Универсал», Автосалон - Дилерский центр LADA, принадлежащие НПК ЗАО «Универсал» на праве собственности, расположенные по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Куйбышева 21, соответствуют нормативным требованиям законодательства, строительным нормам и правилам, градостроительным, техническим регламентам на дату ввода их в эксплуатацию.

Таким образом, Заключением эксперта подтверждаются не только факты нарушений, имеющих место при проектировании и строительстве автомобильной дороги вблизи объектов недвижимости, расположенных по адресу: <...> но и факт нарушения ответчиком прав и законных интересов НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» при строительстве объекта, в том числе препятствующие нормальному пользованию объектами недвижимости, принадлежащими Истцу.

В Заключении эксперта сделан вывод о том, что нарушения, перечисленные при ответе на вопрос № 2, влияют на безопасную эксплуатацию объектов недвижимости НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» по их первоначальному назначению, расположенных по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Куйбышева, 21. Кроме того, экспертом отражено, что проводимые строительно-дорожные работы по строительству съезда № 10 и реконструкции автомобильной дороги М-5 Урал, примыкающей в непосредственной близости вдоль ул.Магистральная к дилерскому центру LADA-УНИВЕРСАЛ, повлекли за собой остановку работы автосалона субъекта предпринимательской деятельности, дилера LADA - НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» с ноября 2017 года по настоящее время. Безопасная эксплуатация существующего недвижимого комплекса Дилерского центра LADA - Автосалона НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ», расположенного по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Куйбышева, 21, невозможна ни в настоящее время из-за дорожной деятельности по строительству съезда № 10 с автомобильной дороги М-5 «Урал», ни после завершения строительства транспортной развязки на 974 км в г.Тольятти.

Содержащиеся в Заключении эксперта выводы по вопросам экспертизы и нормативно-техническая аргументация выводов не опровергнуты мотивированно ответчиком и третьими лицами, доказательства иного в материалы дела не представлены.

Таким образом, материалами дела подтверждены обстоятельства, свидетельствующие о нарушении прав Истца в связи с нарушениями, допущенными при проектировании и строительстве объекта: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Самарская область» в районе объектов недвижимости, расположенных по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Куйбышева, 21.

Имеющие место нарушения прав Истца являются устранимыми. Содержащиеся в иске требования Истца относительно возложения на ответчика обязанностей по устранению допущенных нарушений соответствуют перечисленным в Заключении эксперта действиям, совершение которых необходимо для устранения выявленных нарушений.

Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» представило в суд возражения по экспертному заключению. От Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» в суд поступили пояснения, также связанные с результатами проведенной судебной экспертизы.

Проанализировав доводы ответчика и третьего лица, суд считает их несостоятельными, не опровергающими выводов экспертизы по следующим основаниям.

Суд считает несостоятельной ссылку ответчика и третьего лица в обоснование своих позиций на градостроительный план земельного участка № RU 63302000-00000000000001374, утверждённый распоряжением заместителя мэра г.о.Тольятти от 25.10.2013 № 7181-р/5. В распоряжении заместителя мэра от 25.10.2013 № 7181-р/5 не отражен кадастровый номер земельного участка, на который выдан градостроительный план, а также площадь земельного участка. Из содержания распоряжения нельзя определить, о каком конкретно земельном участке и градостроительном плане идет речь. В качестве приложения к распоряжению градостроительный план также не обозначен.

Анализируемый градостроительный план был подготовлен по заявке ОАО «ГИПРОДОРНИИ» Саратовский филиал от 21.10.2013 и им же подготовлен 17.10.2013, т.е. в период времени, когда участок еще не был отведен ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» для строительства. Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0201060:16208 был предоставлен ответчику в постоянное (бессрочное) пользование только в апреле 2016 года в соответствии с документацией по планировке территории, утвержденной распоряжением Росавтодора от 02.12.2015 № 2324-р, и на основании распоряжения Росавтодора от 04.04.2016 № 533-р «О предоставлении земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование ФКУ «Поволжуправтодор».

При таких обстоятельствах суд считает обоснованным и соответствующим действительности вывод, содержащийся в экспертном заключении, о том, что ФАУ «Главгосэкспертиза России» при выдаче положительного заключения 18.11.2013 не отразило в нем, что инженерные изыскания и проектная документация выполнялись по объекту без правоустанавливающих документов на земельные участки с кадастровыми номерами 63:09:0201060:16208, 63:09:0000000:2875 у ФКУ «Поволжуправтодор».

В градостроительном плане содержится недостоверная информация об отсутствии объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке, граничащем с земельным участком, обозначенном в градостроительном плане. Фактически такие объекты недвижимости НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» имеются, доказательства этого содержатся в материалах дела.

Ответчиком и третьими лицами не опровергнут вывод эксперта о том, что в проектной документации, которая была представлена для проведения государственной экспертизы, не содержалось сведений о существующих объектах недвижимости, расположенных по адресу: <...>. Названные объекты недвижимости НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» были созданы ранее даты предоставления ответчику в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка с кадастровым номером 63:09:0201060:16208.

Следовательно, при подготовке проектной документации на строительство автомобильной дороги ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» и проектной организации необходимо было учесть воздействие автомобильной дороги на существующие объекты вдоль ул.Магистральная в г.Тольятти, включая объекты недвижимости НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ».

Подтверждением того, что здание автосалона находится в непосредственной близости со строящейся автодорогой, в связи с чем возникает необходимость в его сносе, является имеющееся в материалах дела письмо Саратовского филиала ОАО «ГИПРОДОРНИИ» от 22.04.2011 исх. № 07-18/931, в котором проектная организация ссылается на то, что по заданию ФГУ «Большая Волга» разрабатывает проект «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Самарская область» и отмечает, что в зону строительства транспортной развязки попадает часть земельного участка, принадлежащего НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ», и в связи с близким расположением автосалона к автодороге возникает необходимость в его сносе. Кроме того, в письме предлагается во избежание сноса здания автосалона рассмотреть и согласовать вариант переноса входа в автосалон на правую торцевую сторону.

Таким образом, письмом от 22.04.2011 исх. № 07-18/931 подтверждается не только наличие у ответчика и проектной организации сведений о расположении здания автосалона в непосредственной близости с автодорогой, но и обозначение возможных вариантов решения проблемы либо путем сноса здания, либо путем его реконструкции.

В пояснениях ФАУ «Главгосэкспертиза России», представленных в суд, подтвержден вывод эксперта о том, что фактическое расстояние от бордюра автодороги до здания составляет 2,95 м. Такое расстояние не соответствует нормативному требованию в 5 м.

В пункте 11.11 СП 42.133330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений СНиП 2.07.01-89 установлено, что расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случае превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

В пункте 2* Приложения № 1* (Обязательное) СНиП 2.07.01-89 предусмотрено, что при проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение. Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5 - 8 м для зданий до 10 этажей включительно и 8 - 10 м для зданий свыше 10 этажей. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Согласно п.8.8 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть для зданий высотой до 28 метров включительно 5 - 8 м.

Наличие уклона строящейся по ул.Магистральной г.Тольятти автодороги в сторону объектов недвижимости, расположенных по ул.Куйбышева, 21, отсутствие пешеходного перехода, тротуара установлены экспертом и не оспариваются ответчиком.

Согласно части 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики здания или сооружения, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть установлены таким образом, чтобы в процессе строительства и эксплуатации здание или сооружение было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений.

Уклон автодороги в сторону здания автосалона приводит к скоплению паводковых и сточных вод в районе фундамента здания истца. При этом проект строительства не предусматривает необходимых способов водоотведения от здания Истца, поскольку объекты недвижимости истца не были учтены при проектировании автодороги, что подтверждается как выводом судебной экспертизы, так и пояснениями, представленными в материалы дела ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В письменных пояснениях эксперт указал, что ответчик в проекте не учел негативное воздействие строящегося съезда № 10 с автодороги М-5 «Урал» на существующие объекты недвижимости в непосредственной близости - 2,95 м вдоль ул. Магистральной, расположенных по адресу: <...> у которых глубина заложения подошвы фундамента расположена отм. минус - 5,74 м. Следовательно, без устройства защитных инженерных сооружении? по защите от негативных воздействий съезда № 10 с автодороги М-5 «Урал» на существующие сооружения вдоль улицы Магистральной, расположенных по адресу: <...> с учетом угла естественного откоса существующих грунтов, расстояние от края съезда № 10 с автодороги М-5 «Урал» до линии застройки должно быть не менее 8,61 метра = (1,5х5,74).

Суд считает необоснованной ссылку ответчика на апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Самарского областного суда от 26.02.2019 по делу № 33а-2106/2019 как на судебный акт, имеющий преюдициальное значение при рассмотрении настоящего арбитражного дела. В рамках дела № 33а-2106/2019 рассматривалось административное исковое заявление ГПК № 44 «УНИВЕРСАЛ» к Администрации г.о.Тольятти о признании незаконным бездействия в части неопубликования документов по планировке территории г.Тольятти в открытой печати в соответствии с частью 16 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» не было привлечено к участию в деле. Таким образом, предметом рассмотрения по делу № 33а-2106/2019 был иной спор, с участием в качестве сторон по делу других лиц.

В определении Судебной коллегии по административным делам Самарского областного суда от 26.02.2019 по делу № 33а-2106/2019 установлено, что документы по планировке территории г.о.Тольятти, утвержденные распоряжением Федерального дорожного агентства от 02.12.2015 № 2324-р, в открытой печати в соответствии с частью 16 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации Администрацией г.о.Тольятти опубликованы не были.

Нарушения действующих норм и правил при строительстве автомобильной дороги вблизи объектов недвижимости НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ», расположенных по адресу: <...>, как следует из апелляционного определения суда, не рассматривались и не входили в предмет доказывания по делу, судебная экспертиза не проводилась.

Поэтому апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Самарского областного суда от 26.02.2019 по делу № 33а-2106/2019 не имеет преюдициального значения для рассмотрения настоящего арбитражного дела.

Таким образом, на основании оценки доказательств суд приходит к выводу, что материалами дела подтверждается факт нарушения в процессе строительства автодороги прав и законных интересов НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ», как собственника объектов недвижимости, расположенных в непосредственной близости от указанной строящийся автодороги.

Выявленные нарушения создают НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» препятствия в нормальном пользовании принадлежащими ему на праве собственности объектами недвижимости в соответствии с их назначением.

Безопасная эксплуатация существующих объектов недвижимости НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ», расположенных на принадлежащих ему земельных участках по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Куйбышева 21, невозможна по своему первоначальному назначению ни в настоящее время, т.е. в период строительства, ни после завершения строительства автомобильной дороги, если не будут приняты меры к устранению допущенных нарушений.

Согласно статьи 304 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Согласно пункту 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 10/22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» в силу статей 304, 305 ГК РФ иск об устранении нарушений права, не связанных с лишением владения, подлежит удовлетворению в случае, если истец докажет, что он является собственником или лицом, владеющим имуществом по основанию, предусмотренному законом или договором, и что действиями ответчика, не связанными с лишением владения, нарушается его право собственности или законное владение. Такой иск подлежит удовлетворению и в том случае, когда истец докажет, что имеется реальная угроза нарушения его права собственности или законного владения со стороны ответчика. Иск об устранении нарушений права, не связанных с лишением владения, подлежит удовлетворению независимо от того, на своем или чужом земельном участке либо ином объекте недвижимости ответчик совершает действия (бездействие), нарушающие право истца.

В пункте 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 10/22 от 29.04.2010 предусмотрено, что при рассмотрении исков об устранении нарушений права, не связанных с лишением владения, путем возведения ответчиком здания, строения, сооружения суд устанавливает факт соблюдения градостроительных и строительных норм и правил при строительстве соответствующего объекта. Несоблюдение, в том числе незначительное, градостроительных и строительных норм и правил при строительстве может являться основанием для удовлетворения заявленного иска, если при этом нарушается право собственности или законное владение истца.

В пункте 10 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.01.2013 № 153 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственников от нарушений не связанных с лишением владения» также отмечается, что негаторный иск может быть удовлетворен независимо от того, на своем или на чужом земельном участке ответчик совершает действия, нарушающие права истца.

Согласно статье 263 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник земельного участка может возводить на нем здания и сооружения при условии соблюдения градостроительных и строительных норм и правил и требований о целевом назначении земельного участка.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 40 Земельного кодекса Российской Федерации собственник земельного участка имеет право возводить сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

Как уже было отмечено выше, материалами дела подтверждается, что строительство автомобильной дороги осуществляется с нарушением строительных и градостроительных норм и правил, что влечет за собой нарушение прав и законных интересов НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» как собственника объектов недвижимости, расположенных по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Куйбышева, 21.

При таких обстоятельствах суд считает, что исковые требования НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» об обязании Федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» совершить действия, направленные на устранение нарушений прав НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ», допущенных при строительстве объекта: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Самарская область» в районе объектов недвижимости, расположенных по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Куи?бышева, 21, подлежат удовлетворению

Согласно части 2 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения, обязывающего организацию совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения может указать руководителя или иное лицо, на которых возлагается исполнение решения, а также срок исполнения.

В пункте 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено, часть 2 статьи 206 ГПК РФ, часть 2 статьи 174 АПК РФ. При установлении названного срока, суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Суд считает, что устранение ответчиком нарушений, допущенных при строительстве объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Самарская область» в районе объектов недвижимости, расположенных по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Куйбышева, 21, и выполнение ответчиком тех обязанностей, о которых заявлено НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ», должно быть произведено не позднее выдачи ответчику разрешения на ввод строящегося объекта в эксплуатацию.

Истцом в рамках рассматриваемого иска заявлено также требование об обязании Федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» внести изменения в проектную и рабочую документации по объекту: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Самарская область» в районе объектов недвижимости, расположенных по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Куйбышева, 21, которые позволят устранить нарушения, допущенные при строительстве названного объекта.

Суд считает, что обозначенные действия по внесению изменений в проектную и рабочую документации должны быть совершены ответчиком в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда по арбитражному делу № А55-38446/2018. Названный срок является разумным и достаточным для исполнения соответствующей обязанности, в том числе с учетом нормативно установленных сроков для проведения государственной экспертизы проектной документации согласно Положению об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145.

Расходы по уплате госпошлины в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика и подлежат взысканию с него в пользу истца.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,



Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

Обязать Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» не позднее выдачи ему разрешения на ввод строящегося объекта в эксплуатацию устранить нарушения прав НПК Закрытого акционерного общества «УНИВЕРСАЛ», допущенные при строительстве объекта: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Самарская область» в районе объектов недвижимости, расположенных по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Куйбышева, 21, а именно:

обеспечить минимальное расстояние 5 м от линии застройки существующих объектов недвижимости, расположенных по адресу: <...> вдоль улицы Магистральная до края основной проезжей части (бордюра) съезда № 10 с автодороги М-5 Урал;

обеспечить строительство тротуара, подъездного пути, пешеходного прохода граждан, включая маломобильных групп населения, к входу в помещение автосалона НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» вдоль ул.Магистральная западнее многофункционального комплекса;

обеспечить отвод ливневых и паводковых вод от объектов ЗАО НПК «УНИВЕРСАЛ», направив его от здания многофункционального комплекса ЗАО НПК «УНИВЕРСАЛ», изменить поперечный уклон строящегося съезда с автомобильной дороги М-5 вдоль ул.Магистральная в направлении Москва - Самара;

обеспечить отвод ливневых и паводковых вод с существующего проезда, расположенного южнее здания автосалона ЗАО НПК «УНИВЕРСАЛ», между земельным участком НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» с кадастровым номером 63:09:0201060:16167 и воинской частью, примыкающего к строящийся автомобильной дороге.

Обязать Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда по арбитражному делу № А55-38446/2018 внести изменения в проектную и рабочую документации по объекту: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань,Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Самарская область» в районе объектов недвижимости, расположенных по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Куйбышева, 21, которые позволят:

обеспечить минимальное расстояние 5 м от линии застройки существующих объектов недвижимости, расположенных по адресу: <...> вдоль улицы Магистральная до края основной проезжей части (бордюра) съезда № 10 с автодороги М-5 Урал;

обеспечить строительство тротуара, подъездного пути, пешеходного прохода граждан, включая маломобильных групп населения, к входу в помещение автосалона НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» вдоль ул.Магистральная западнее многофункционального комплекса;

обеспечить отвод ливневых и паводковых вод от объектов ЗАО НПК «УНИВЕРСАЛ», направив его от здания многофункционального комплекса ЗАО НПК «УНИВЕРСАЛ», изменить поперечный уклон строящегося съезда с автомобильной дороги М-5 вдоль ул.Магистральная в направлении Москва - Самара;

обеспечить отвод ливневых и паводковых вод с существующего проезда, расположенного южнее здания автосалона ЗАО НПК «УНИВЕРСАЛ», между земельным участком НПК ЗАО «УНИВЕРСАЛ» с кадастровым номером 63:09:0201060:16167 и воинской частью, примыкающего к строящийся автомобильной дороге.

Взыскать с Федерального казенного учреждения "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства" в пользу Научно-производственного коммерческого Закрытого акционерного общества "Универсал" 12 000 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.


Судья


/
О.Н. Каленникова