СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 19 сентября 2019 г. по делу № А78-3951/2019

Арбитражный суд Забайкальского края (АС Забайкальского края) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг

4/2019-74194(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 672002 г.Чита, ул. Выставочная, 6 http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Резолютивная часть решения

Дело № А78-3951/2019
г.Чита
19 сентября 2019 года
Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении первоначального иска отказать. Встречный иск удовлетворить.

Обязать публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ОГРН <***>, ИНН <***>) выполнить в течение трех календарных месяцев с момента вступления в законную силу решения подпункты 10.1.3-10.2.4 пункта 10 технических условий для присоединения к электрическим сетям филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" по договору № 20.0300.4952.17 от 18.01.2018 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а именно:

- фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств истца,

- строительство ТП-35/04 кВ,

- строительство ЛЭП-35 кВ (от ВЛ-35-ВЧТ396 Верх-Чита-Телемба до проектируемой ТП-35/04 кВ),

- строительство ЛЭП-0,4 Кв (от ТП-35/04 кВ до границ земельного участка истца),

- оформить фактическое присоединение энергопринимающих устройств истца с подписанием акта об осуществлении технологического присоединения,

Взыскать с публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в сумме 4410,45 руб., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6000,00 руб., всего - 10410,45 руб., начиная с 10.04.2019 по день фактического исполнения обязательств, производить начисление неустойки равную 0,25% от 21381,60 руб. за каждый день просрочки.

Взыскать с публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 2000,00 руб.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия.

Судья Е.А. Фадеев

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебногодепартамента

Дата 22.05.2019 3:39:47

Кому выдана Фадеев Евгений Алексеевич