СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 23 марта 2020 г. по делу № А82-21947/2019

Арбитражный суд Ярославской области (АС Ярославской области) - Административное

Суть спора: Споры, связанные с применением бюджетного законодательства

27/2020-34529(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-21947/2019
г. Ярославль
23 марта 2020 года
Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Розовой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Клевакиной Л.Н.,

рассмотрев в судебном заседании заявление Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Управлению Федерального казначейства по Ярославской области (ИНН <***>, ОГРН <***>)

при участии третьего лица – Федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства по центральному федеральному округу Федеральной службы исполнения наказаний»,

о признании недействительным предписания от 19.08.2019 № 71-14-02/34/2504 в части непринятия мер ответственности по государственному контракту от 15.11.2017 № 352- 11/1 по завершению строительства объекта «Здание больницы с инженерными коммуникациями. Блок интенсивной терапии МСЧ УВД по <...>, в виде начисления пеней за просрочку выполнения работ в сумме 402 090,00 руб.,

руководствуясь статьями 110, 167-170, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Признать недействительным предписание Управления Федерального казначейства по Ярославской области от 19.08.2019 № 71-14-02/34/2504, выданное Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области (ИНН <***>, ОГРН <***>), в части непринятия мер ответственности по государственному контракту от 15.11.2017 № 352-11/1 по завершению строительства объекта «Здание больницы с инженерными коммуникациями. Блок интенсивной терапии МСЧ УВД по <...>, в виде начисления пеней за просрочку выполнения работ в сумме 402 090,00 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья Розова Н.А.