Резолютивная часть решения от 15 января 2024 г. по делу № А40-120192/2023

43_38194017


АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е ( в порядке ст. 176 АПК РФ)

15. 01. 2024 года. Дело № А40-120192/23-43-960 Арбитражный суд г. Москвы

в составе председательствующего Романова О.В., единолично, протокол судебного заседания вёл помощник судьи Гусейнова К.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Федерального государственного бюджетного учреждения культуры " Политехнический музей " (ОГРН <***>)

к АО " Политехстрой " (ОГРН <***>) о взыскании 47 061 556 руб. 58 коп. – неустойки,

с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность № 38 от 21.08.2023 г., от ответчика – ФИО2, доверенность № Д-012/2024 от 01.01.2024 г., от ППК «Единый заказчик» - ФИО3, доверенность № ППК-5-040/24 от 01.01.2024 г.

Руководствуясь статьями 41, 48, 65, 66, 71, 75, 81, 105, 110, 112, 155, 156, 162, 166-171, 176, 177, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Ходатайство истца о замене истца - Федерального государственного бюджетного учреждения культуры " Политехнический музей " (ОГРН <***>) на его правопреемника - Публично-правовую компанию « Единый заказчик в сфере строительства » ОГРН <***>) удовлетворить.

Произвести процессуальную замену истца - Федерального государственного бюджетного учреждения культуры " Политехнический музей " (ОГРН <***>) на его правопреемника - Публично-правовую компанию « Единый заказчик в сфере строительства » ОГРН <***>).

Иск Публично-правовой компании « Единый заказчик в сфере строительства » ОГРН <***>) к АО " Политехстрой " (ОГРН <***>) о взыскании 47 061 556 руб. 58 коп. – неустойки оставить без удовлетворения.

Расходы по уплате госпошлины и иные судебные издержки отнести на истца.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья О.В. Романов